ГРАЖДАНСКИЙ КОДЕКС РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН
ЧАСТЬ ВТОРАЯ
Подраздел 3. ОТДЕЛЬНЫЕ ВИДЫ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ
Глава 29. Купля-продажа
§ 1. Общие положения о купле-продаже
Статья 386. Договор купли-продажи
По договору купли-продажи одна сторона (продавец) обязуется передать товар в
собственность другой стороне (покупателю), а покупатель обязуется принять этот товар и
уплатить за него определенную денежную сумму (цену).
К купле-продаже ценных бумаг и валютных ценностей положения,
предусмотренные настоящим параграфом, применяются, если законом не установлены
специальные правила их купли-продажи.
В случаях, предусмотренных настоящим Кодексом или иным законом,
особенности купли-продажи отдельных видов товаров определяются законодательством.
См. предыдущую редакцию.
Договор купли-продажи автомототранспортных средств, подлежащих в
установленном законодательством порядке государственной регистрации, должен быть
нотариально удостоверен, за исключением случаев, установленных Правительством
Республики Узбекистан. (статья 386 дополнена частью четвертой Законом Республики Узбекистан от 7
декабря 2001 г. № 320-II — Ведомости Олий Мажлиса, 2002 г., № 1, ст. 20)
Положения, предусмотренные настоящим параграфом, применяются к продаже
имущественных прав, если иное не вытекает из содержания или характера этих прав.
К отдельным видам договоров купли-продажи (розничной купле-продаже,
поставке товаров, энергоснабжению, продаже предприятия и др.) положения,
предусмотренные настоящим параграфом, применяются, если иное не предусмотрено
правилами настоящего Кодекса о договорах этих видов.
Статья 387. Условие договора о товаре
Товаром по договору купли-продажи могут быть любые вещи с соблюдением
правил статьи 82 настоящего Кодекса.
Договор может быть заключен на куплю-продажу товара, имеющегося в наличии
у продавца в момент заключения договора, а также товара, который будет создан или
приобретен продавцом в будущем, если иное не установлено законом или не вытекает из
характера товара.
Условие договора купли-продажи о товаре считается согласованным, если
договор позволяет определить наименование и количество товара.
Статья 388. Обязанности продавца по передаче товара
Продавец обязан передать покупателю товар, предусмотренный договором купли-
продажи.
Если иное не предусмотрено договором купли-продажи, одновременно с
передачей вещи, продавец обязан передать покупателю ее принадлежности, а также
относящиеся к ней документы (технический паспорт, сертификат качества, инструкцию по
эксплуатации и т. п.), предусмотренные законодательством или договором.
Статья 389. Срок исполнения обязанности передать товар
Срок исполнения продавцом обязанности передать товар покупателю
определяется договором купли-продажи, а если договор не позволяет определить этот
срок, — в соответствии с правилами, предусмотренными статьей 242 настоящего Кодекса.
Договор купли-продажи признается заключенным с условием о его исполнении к
строго определенному сроку, если из договора ясно вытекает, что при нарушении этого
срока покупатель утрачивает интерес к исполнению договора. Продавец не вправе
исполнять такой договор до наступления или после истечения определенного в нем срока
без согласия покупателя.
Статья 390. Момент исполнения обязанности продавца передать товар
Если иное не предусмотрено договором купли-продажи, обязанность продавца
передать товар покупателю считается исполненной в момент:
вручения товара покупателю или указанному им лицу, если договором
предусмотрена обязанность продавца по доставке товара;
предоставления товара в распоряжение покупателя, если товар должен быть
передан покупателю в месте нахождения товара. Товар считается предоставленным в
распоряжение покупателя, когда к сроку, предусмотренному договором, товар готов к
передаче в надлежащем месте и покупатель в соответствии с условиями договора
осведомлен о готовности товара к передаче. Товар не признается готовым к передаче, если
он не идентифицирован для целей договора путем маркировки или иным образом.
В случаях, когда из договора купли-продажи не вытекает обязанность продавца
по доставке товара или передаче товара в месте его нахождения покупателю, обязанность
продавца передать товар покупателю считается исполненной в момент сдачи товара
перевозчику или организации связи для доставки покупателю, если иное не
предусмотрено договором.
Комментарий LexUz
См. судебную практику.
Статья 391. Обязанность продавца по сохранению проданного имущества
Когда право собственности или иное вещное право переходит к покупателю ранее
передачи имущества, продавец обязан до передачи сохранять имущество, не допуская его
ухудшения. Необходимые для этого издержки покупатель обязан возместить продавцу,
если иное не предусмотрено соглашением сторон.
Статья 392. Переход риска случайной гибели или случайного повреждения
товара
Если иное не предусмотрено договором купли-продажи, риск случайной гибели
или случайного повреждения товара переходит на покупателя с момента, когда в
соответствии с законом или договором продавец считается исполнившим свою
обязанность по передаче товара покупателю.
Риск случайной гибели или случайного повреждения товара, проданного во время
его нахождения в пути, переходит на покупателя с момента заключения договора, если
иное не предусмотрено соглашением сторон.
Условие договора купли-продажи о том, что риск случайной гибели или
случайного повреждения товара переходит на покупателя с момента сдачи товара первому
перевозчику, по требованию покупателя может быть признано судом недействительным,
если в момент заключения договора продавец знал или должен был знать, что товар
утрачен или поврежден, и не сообщил об этом покупателю.
Статья 393. Обязанность продавца передать товар свободным от прав
третьих лиц
Продавец обязан передать покупателю товар свободным от любых прав третьих
лиц, за исключением случая, когда покупатель согласился принять товар, обремененный
правами третьих лиц. Неисполнение этого правила дает покупателю право требовать
уменьшения покупной цены либо расторжения договора купли-продажи и возмещения
убытков, за исключением случая, когда будет доказано, что покупатель знал или должен
был знать о правах третьих лиц на этот товар.
Правила, предусмотренные настоящей статьей, соответственно применяются и в
том случае, когда в отношении товара к моменту его передачи покупателю имелись
притязания третьих лиц, о которых продавцу было известно, если эти притязания
впоследствии признаны в установленном порядке правомерными.
Статья 394. Обязанности покупателя и продавца в случае предъявления иска
об изъятии товара
Если третье лицо по основанию, возникшему до исполнения договора купли-
продажи, предъявит к покупателю иск об изъятии товара, покупатель обязан привлечь
продавца к участию в деле, а продавец обязан вступить в это дело на стороне покупателя.
Непривлечение покупателем продавца к участию в деле освобождает продавца от
ответственности перед покупателем, если продавец докажет, что, приняв участие в деле,
он мог бы предотвратить изъятие проданного товара у покупателя.
Продавец, привлеченный покупателем к участию в деле, но не принявший в нем
участия, лишается права доказывать неправильность ведения дела покупателем.
Статья 395. Ответственность продавца в случае изъятия товара у покупателя
При изъятии товара у покупателя третьими лицами по основаниям, возникшим до
исполнения договора купли-продажи, продавец обязан возместить покупателю
понесенные им убытки, за исключением случая, когда покупатель знал или должен был
знать о наличии этих оснований.
Соглашение сторон об освобождении продавца от ответственности или о ее
ограничении в случае истребования приобретенного товара у покупателя третьими
лицами недействительно.
Статья 396. Последствия отказа продавца передать товар
Если продавец отказывается передать покупателю проданный товар, покупатель
вправе отказаться от исполнения договора купли-продажи.
При отказе продавца от передачи индивидуально-определенной вещи покупатель
вправе предъявить продавцу требования, предусмотренные статьей 331 настоящего
Кодекса.
Статья 397. Последствия неисполнения обязанности передать
принадлежности и документы, относящиеся к товару
Если продавец не передает или отказывается передать покупателю относящиеся к
товару принадлежности или документы, которые он должен передать в соответствии с
законодательством или договором купли-продажи (часть вторая статьи 388 настоящего
Кодекса), покупатель вправе назначить ему разумный срок для их передачи.
В случае, когда принадлежности или документы, относящиеся к товару, не
переданы продавцом в указанный срок, покупатель вправе отказаться от товара, если иное
не предусмотрено договором купли-продажи.
Статья 398. Количество товара
Количество товара, подлежащего передаче покупателю, предусматривается
договором купли-продажи в соответствующих единицах измерения или в денежном
выражении. Условие о количестве товара может быть согласовано путем установления в
договоре порядка его определения.
Если договор купли-продажи не позволяет определить количество подлежащего
передаче товара, договор считается незаключенным.
Статья 399. Последствия нарушения условия договора о количестве товара
Если продавец в нарушение условий договора купли-продажи передал
покупателю меньшее количество товара, чем определено договором, покупатель вправе,
если иное не предусмотрено договором, либо потребовать передать недостающее
количество товара, либо отказаться от переданного товара и его оплаты, а если он
оплачен, — потребовать возврата уплаченной денежной суммы.
В случае, когда продавец передал покупателю товар в количестве, превышающем
указанное в договоре купли-продажи, покупатель обязан известить об этом продавца в
порядке, предусмотренном частью первой статьи 416 настоящего Кодекса. Если в
разумный срок после получения сообщения покупателя продавец не распорядится
соответствующим товаром, покупатель вправе, если иное не предусмотрено договором,
принять весь товар.
В случае принятия покупателем товара в количестве, превышающем указанное в
договоре купли-продажи, соответствующий товар оплачивается по цене, установленной
договором, если иная цена не определена соглашением сторон.
Статья 400. Ассортимент товаров
Если по договору купли-продажи передаче подлежат товары в определенном
соотношении по видам, моделям, размерам, цветам и иным признакам (ассортимент),
продавец обязан передать покупателю товары в ассортименте, согласованном сторонами.
Если ассортимент в договоре купли-продажи не определен и в договоре не
установлен порядок его определения, но из существа обязательства вытекает, что товары
должны быть переданы покупателю в ассортименте, продавец вправе передать
покупателю товары в ассортименте, исходя из потребностей покупателя, которые были
известны продавцу на момент заключения договора, или отказаться от исполнения
договора.
Статья 401. Последствия нарушения условия договора об ассортименте
товара
При передаче продавцом предусмотренных договором купли-продажи товаров в
ассортименте, не соответствующем договору, покупатель вправе отказаться от их
принятия и оплаты, а если они оплачены, потребовать возврата уплаченной денежной
суммы.
Если продавец передал покупателю наряду с товарами, ассортимент которых
соответствует договору купли-продажи, товары с нарушением условий об ассортименте,
покупатель вправе по своему выбору:
принять товары, соответствующие условиям договора об ассортименте, и
отказаться от остальных товаров;
отказаться от всех переданных товаров;
потребовать заменить товары, не соответствующие условиям договора об
ассортименте, товарами в ассортименте, предусмотренном договором;
принять все переданные товары.
При отказе от товаров, ассортимент которых не соответствует условиям договора
купли-продажи, или предъявлении требования о замене товаров, не соответствующих
условиям об ассортименте, покупатель вправе также отказаться от оплаты этих товаров, а
если они оплачены, потребовать возврата уплаченной денежной суммы.
Товары, не соответствующие условиям договора об ассортименте, считаются
принятыми, если покупатель в разумный срок после их получения не сообщит продавцу о
своем отказе от товаров.
Если покупатель не отказался от товаров, ассортимент которых не соответствует
договору, он обязан их оплатить по цене, согласованной с продавцом. В случае, когда
продавцом не приняты необходимые меры по согласованию цены в разумный срок,
покупатель оплачивает товары по цене, которая в момент заключения договора при
сравнимых обстоятельствах обычно взималась за аналогичные товары.
Правила настоящей статьи применяются, если иное не предусмотрено договором
купли-продажи.
Статья 402. Качество товара
Продавец обязан передать покупателю товар, качество которого соответствует
договору купли-продажи.
При отсутствии в договоре купли-продажи условий о качестве товара продавец
обязан передать покупателю товар, пригодный для предназначенных целей.
Если продавец при заключении договора был поставлен покупателем в
известность о конкретных целях приобретения товара, продавец обязан передать
покупателю товар, пригодный для использования в соответствии с этими целями.
При продаже товара по образцу и (или) по описанию продавец обязан передать
покупателю товар, который соответствует образцу и (или) описанию.
Если в соответствии с установленным законом порядком предусмотрены
обязательные требования к качеству продаваемого товара, то продавец, осуществляющий
предпринимательскую деятельность, обязан передать покупателю товар,
соответствующий этим обязательным требованиям.
По соглашению между продавцом и покупателем может быть передан товар,
соответствующий повышенным требованиям к качеству по сравнению с обязательными
требованиями, установленными в предусмотренном законом порядке.
Статья 403. Гарантия качества товара
Товар, который продавец обязан передать покупателю, должен соответствовать
требованиям, предусмотренным статьей 402 настоящего Кодекса, в момент его передачи
покупателю, если иной момент определения соответствия товара этим требованиям не
предусмотрен договором купли-продажи и в пределах разумного срока должен быть
пригодными для предназначенных целей.
В случае, когда договором купли-продажи предусмотрено предоставление
продавцом гарантии качества товара, продавец обязан передать покупателю товар,
который должен соответствовать требованиям, предусмотренным статьей 402 настоящего
Кодекса, в течение времени, установленного договором (гарантийного срока).
Гарантия качества товара распространяется и на все комплектующие изделия,
если иное не предусмотрено договором купли-продажи.
Статья 404. Исчисление гарантийного срока товара
Гарантийный срок начинает течь с момента передачи товаров покупателю, если
иное не предусмотрено договором купли-продажи.
Если покупатель лишен возможности использовать товар, в отношении которого
договором купли-продажи установлен гарантийный срок, по обстоятельствам, зависящим
от продавца, гарантийный срок не течет до устранения соответствующих обстоятельств
продавцом.
Если иное не предусмотрено договором купли-продажи, гарантийный срок
продлевается на время, в течение которого товар не мог использоваться из-за
обнаруженных в нем недостатков, при условии извещения продавца о недостатках товара
в порядке, установленном статьей 416 настоящего Кодекса.
Если иное не предусмотрено договором купли-продажи, гарантийный срок на
комплектующее изделие считается равным гарантийному сроку на основное изделие и
начинает течь одновременно с гарантийным сроком на основное изделие.
При замене товара (комплектующего изделия) гарантийный срок начинает течь
заново.
Статья 405. Срок годности товара
Законодательством, в том числе государственными стандартами, может быть
определен период времени, по истечении которого товар считается непригодным для
использования по назначению (срок годности).
Товар, на который установлен срок годности, продавец обязан передать
покупателю с таким расчетом, чтобы он мог быть использован по назначению до
истечения срока годности.
Статья 406. Исчисление срока годности товара
Срок годности товара определяется периодом времени, исчисляемым со дня его
изготовления, в течение которого товар пригоден к использованию, либо датой, до
наступления которой товар пригоден к использованию.
Статья 407. Проверка качества товара
Если законодательством или договором купли-продажи предусмотрена проверка
качества товара, она должна осуществляться в соответствии с установленными в них
требованиями.
В случаях, когда государственными стандартами, иными нормативными актами
по стандартизации установлены обязательные требования к проверке качества товара,
проверка качества должна осуществляться в соответствии с содержащимися в них
указаниями.
Если в порядке, установленном частями первой и второй настоящей статьи,
условия проверки качества товара не предусмотрены, то проверка качества товара должна
производиться в соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно
применяемыми условиями проверки товара, подлежащего передаче по договору купли-
продажи.
Если законодательством, в том числе государственными стандартами или
договором купли-продажи предусмотрена обязанность продавца проверить качество
товара, передаваемого покупателю (испытание, анализ, осмотр и т. п.), продавец должен
предоставить покупателю по его требованию доказательства осуществления проверки
качества товара.
Проверка качества товара продавцом и покупателем должна производиться на
одних и тех же условиях.
Статья 408. Последствия передачи товара ненадлежащего качества
Если недостатки товара не были оговорены продавцом, покупатель, которому
передан товар ненадлежащего качества, приобретает права, предусмотренные статьей 434
настоящего Кодекса.
В случае ненадлежащего качества части товара, входящей в комплект, покупатель
вправе в отношении этого товара осуществить права, предусмотренные статьей 434
настоящего Кодекса.
В случае, когда продавец товара ненадлежащего качества не является его
изготовителем, требования о замене или о безвозмездном устранении недостатков товара
могут быть предъявлены к продавцу либо к изготовителю.
Правила, предусмотренные настоящей статьей, применяются, если настоящим
Кодексом или другим законом не установлено иное.
Статья 409. Недостатки товара, за которые отвечает продавец
Продавец отвечает за недостатки товара, если покупатель докажет, что недостатки
в товаре возникли до его передачи покупателю или по причинам, возникшим до этого
момента.
В отношении товара, на который продавцом предоставлена гарантия качества,
продавец отвечает за недостатки товара, если не докажет, что недостатки в товаре
возникли после его передачи покупателю вследствие нарушения покупателем правил
пользования товаром или его хранения либо действий третьих лиц, или непреодолимой
силы.
Статья 410. Сроки обнаружения недостатков в переданном товаре
Если иное не предусмотрено законом или договором купли-продажи, покупатель
вправе предъявить требования, связанные с недостатками товара при условии, что они
обнаружены в сроки, установленные настоящей статьей.
Когда на товар не установлен гарантийный срок или срок годности, требования,
связанные с недостатками, могут быть предъявлены покупателем при условии, что
недостатки в проданном товаре были обнаружены в разумный срок, но в пределах двух
лет со дня передачи товара покупателю, если иные сроки не установлены законом или
договором купли-продажи. Срок для выявления недостатков товара, подлежащего
перевозке или отправке организацией связи исчисляется со дня получения товара в месте
его назначения.
Если на товар установлен гарантийный срок, покупатель вправе предъявить
требования, связанные с недостатками товара при обнаружении недостатков товара в
течение гарантийного срока.
Если на комплектующее изделие в договоре купли-продажи установлен
гарантийный срок меньшей продолжительности, чем на основное изделие, покупатель
вправе предъявить требования о недостатках комплектующего изделия при их
обнаружении в течение гарантийного срока на основное изделие.
Если на комплектующее изделие в договоре купли-продажи установлен
гарантийный срок большей продолжительности, чем гарантийный срок на основное
изделие, покупатель вправе предъявить требования о недостатках товара, если недостатки
в комплектующем изделии обнаружены в течение гарантийного срока на него, независимо
от истечения гарантийного срока на основное изделие.
В отношении товара, на который установлен срок годности, покупатель вправе
предъявить требования о недостатках товара, если они обнаружены в течение срока
годности товара.
Если недостатки товара обнаружены покупателем за пределами гарантийного
срока или срока годности, продавец несет ответственность, если покупатель докажет, что
недостатки товара возникли до передачи товара покупателю или по причинам, возникшим
до этого момента.
Статья 411. Комплектность товара
Продавец обязан передать покупателю товар, соответствующий условиям
договора купли-продажи о комплектности.
В случае, когда договором купли-продажи не определена комплектность товара,
продавец обязан передать покупателю товар, комплектность которого определяется
обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями.
Статья 412. Комплект товаров
Если договором купли-продажи предусмотрена обязанность продавца передать
покупателю определенный набор товаров в комплекте (комплект товаров), обязательство
считается исполненным с момента передачи всех товаров, включенных в комплект.
Если иное не предусмотрено договором купли-продажи и не вытекает из существа
обязательства, продавец обязан передать покупателю все товары, входящие в комплект,
одновременно.
Статья 413. Последствия передачи некомплектного товара
В случае передачи некомплектного товара покупатель вправе по своему выбору
потребовать от продавца:
соразмерного уменьшения покупной цены;
доукомплектования товара в разумный срок.
Если продавец в разумный срок не выполнил требования покупателя о
доукомплектовании товара, покупатель вправе по своему выбору:
потребовать замены некомплектного товара на комплектный;
отказаться от исполнения договора купли-продажи и потребовать возврата
уплаченной за него денежной суммы, а также возмещения убытков.
Последствия, предусмотренные частями первой и второй настоящей статьи,
применяются и в случае нарушения продавцом обязанности передать покупателю
комплект товаров, если иное не предусмотрено договором купли-продажи и не вытекает
из существа обязательства.
Статья 414. Тара и упаковка
Если иное не предусмотрено договором купли-продажи и не вытекает из существа
обязательства, продавец обязан передать покупателю товар в таре и (или) упаковке, за
исключением товара, который по своему характеру не требует затаривания и (или)
упаковки.
Если договором купли-продажи не определены требования к таре и упаковке, то
товар должен быть затарен и (или) упакован обычным для такого товара способом, а при
отсутствии такового способом, обеспечивающим сохранность товаров такого рода при
обычных условиях хранения и транспортировки.
Если в установленном законом порядке предусмотрены обязательные требования
к таре и (или) упаковке, то продавец, осуществляющий предпринимательскую
деятельность, обязан передать покупателю товар в таре и (или) упаковке,
соответствующих этим обязательным требованиям.
Статья 415. Последствия передачи товара без тары и (или) упаковки либо в
ненадлежащей таре и (или) упаковке
В случаях, когда подлежащий затариванию и (или) упаковке товар передается
покупателю без тары и (или) упаковки либо в ненадлежащей таре и (или) упаковке,
покупатель вправе потребовать от продавца затарить и (или) упаковать товар либо
заменить ненадлежащую тару и (или) упаковку, если иное не вытекает из договора купли-
продажи, существа обязательства или характера товара. Вместо предъявления продавцу
указанных требований покупатель вправе предъявить к нему также иные требования,
вытекающие из передачи товара ненадлежащего качества, пpедусмотpенные статьей 434
настоящего Кодекса.
Статья 416. Извещение продавца о ненадлежащем исполнении договора
купли-продажи
Покупатель обязан известить продавца о нарушении условий договора купли-
продажи о количестве, ассортименте, качестве, комплектности, таре и (или) упаковке
товаров в срок, предусмотренный законодательством или договором, а если такой срок не
установлен, — в разумный срок после того, как нарушение соответствующего условия
договора должно было быть обнаружено, исходя из характера и назначения товаров.
В случае невыполнения покупателем указанной в части первой настоящей статьи
обязанности, продавец вправе полностью или частично отказаться от удовлетворения
соответствующих требований покупателя, если докажет, что это повлекло невозможность
удовлетворить его требования или влечет для продавца несоразмерные расходы по
сравнению с теми, которые он понес бы, если бы своевременно был извещен о нарушении
условий договора купли-продажи.
Если продавец знал или должен был знать о том, что переданные покупателю
товары не соответствуют условиям договора купли-продажи, он не вправе ссылаться на
неисполнение покупателем обязанности, предусмотренной частью пеpвой настоящей
статьи.
Статья 417. Обязанность покупателя принять товар
Покупатель обязан принять товар, переданный ему продавцом, за исключением
случаев, когда он вправе потребовать замены товара или отказаться от исполнения
договора купли-продажи.
Если иное не предусмотрено законодательством или договором купли-продажи,
покупатель обязан совершить действия, которые в соответствии с обычно
предъявляемыми требованиями необходимы с его стороны для обеспечения передачи и
получения соответствующего товара.
В случаях, когда покупатель в нарушение законодательства или договора купли-
продажи не принимает или отказывается принять товар, продавец вправе отказаться от
исполнения договора и потребовать возмещения убытков.
Статья 418. Цена товаpа
Покупатель обязан оплатить товар по цене, определяемой в соответствии со
статьей 356 настоящего Кодекса, а также совершить за свой счет действия, которые
согласно законодательству, договору купли-продажи или обычно предъявляемым
требованиям необходимы для осуществления платежа.
Когда цена устанавливается в зависимости от веса товара, она определяется по
весу нетто, если иное не предусмотрено договором купли-продажи.
Если договор купли-продажи предусматривает, что цена на товар подлежит
изменению в зависимости от показателей, обуславливающих цену товара (себестоимость,
затраты и т. п.), но при этом не определен способ пересмотра цены, цена определяется
исходя из соотношения этих показателей на момент заключения договора и на момент
передачи товара. При просрочке продавцом исполнения обязанности передать товар цена
определяется исходя из соотношения этих показателей на момент заключения договора и
на момент передачи товара, предусмотренный договором, а если договором не
предусмотрен момент передачи товара, — на момент, определенный в соответствии со
статьей 242 настоящего Кодекса.
Правила, предусмотренные частью тpетьей настоящей статьи, применяются, если
иное не установлено законодательством или договором купли-продажи, и не вытекает из
существа обязательства.
Статья 419. Оплата товара
Если из законодательства или условий договора купли-продажи не вытекает
обязанность уплатить цену в определенный срок, покупатель обязан уплатить ее без
промедления после передачи ему товара продавцом или товаро-распорядительных
документов на этот товар.
Если договором купли-продажи не предусмотрена рассрочка оплаты товара,
покупатель обязан уплатить продавцу сумму в размере полной цены переданного товара.
Если покупатель своевременно не оплачивает переданный в соответствии с
договором купли-продажи товар, продавец вправе потребовать оплаты товара и уплаты
процентов за пользование чужими денежными средствами.
Если покупатель в нарушение договора купли-продажи отказывается принять и
оплатить товар, продавец вправе по своему выбору потребовать оплаты товара либо
отказаться от исполнения договора.
В случаях, когда продавец в соответствии с договором купли-продажи обязан
передать покупателю, кроме неоплаченных, и другие товары, он вправе приостановить
передачу этих товаров до полной оплаты всех ранее переданных товаров, если иное не
предусмотрено законодательством или договором.
Комментарий LexUz
См. судебную практику.
Статья 420. Предварительная оплата товара
В случаях, когда договором купли-продажи предусмотрена обязанность
покупателя уплатить цену полностью или частично до передачи продавцом товара
(предварительная оплата), покупатель должен произвести оплату в срок,
предусмотренный договором, а если такой срок договором не предусмотрен, — в срок,
определенный в соответствии со статьей 242 настоящего Кодекса.
В случае неисполнения покупателем предусмотренной договором купли-продажи
обязанности предварительно оплатить товар применяются правила, предусмотренные
статьей 256 настоящего Кодекса.
В случае, когда продавец, получивший сумму предварительной оплаты, не
исполняет обязанность по передаче товара, покупатель вправе потребовать передачи
оплаченного товара или возврата суммы предварительной оплаты за товар, не переданный
продавцом.
В случае, когда продавец не исполняет обязанности по передаче предварительно
оплаченного товара и иное не предусмотрено договором купли продажи, на сумму
предварительной оплаты подлежат уплате проценты в соответствии со статьей 327
настоящего Кодекса, со дня, когда по договору передача товаров должна была быть
произведена, до дня передачи товара покупателю или возврата ему предварительно
уплаченной им суммы. Договором может быть предусмотрена обязанность продавца
уплачивать проценты на сумму предварительной оплаты, со дня получения этой суммы от
покупателя.
Статья 421. Оплата товара, проданного в кредит
В случае, когда договором купли-продажи предусмотрена оплата товара через
определенное время после его передачи покупателю (продажа товара в кредит),
покупатель должен произвести оплату в срок, предусмотренный договором, а если такой
срок договором не предусмотрен, — в срок, определенный в соответствии со статьей 242
настоящего Кодекса.
В случае неисполнения продавцом обязанности по передаче товара применяются
правила, предусмотренные статьей 256 настоящего Кодекса.
В случае, когда покупатель, получивший товар, не исполняет обязанность по его
оплате в установленный договором купли-продажи срок, продавец вправе потребовать
оплаты переданного товара или возврата неоплаченного товара.
В случае, когда покупатель не исполняет обязанность по оплате переданного
товара в установленный договором срок, и иное не предусмотрено настоящим Кодексом
или договором купли-продажи, на просроченную сумму подлежат уплате проценты в
соответствии со статьей 327 настоящего Кодекса со дня, когда по договору товар должен
был быть оплачен, до дня оплаты товара покупателем.
Договором купли-продажи может быть предусмотрена обязанность покупателя
уплачивать проценты на сумму, соответствующую цене товара, начиная со дня передачи
товаров продавцом.
Продажа товара в кредит производится по ценам, действующим на день продажи,
если иное не предусмотрено законодательством или договором.
С момента передачи товара покупателю и до его полной оплаты товар, проданный
в кредит, признается находящимся в залоге у продавца для обеспечения исполнения
покупателем его обязательства по оплате товара.
Статья 422. Оплата товара в рассрочку
Договором о продаже товара в кредит может быть предусмотрена оплата товара в
рассрочку.
Договор о продаже товара в кредит с условием о рассрочке платежа считается
заключенным, если в нем наряду с другими существенными условиями договора купли-
продажи указаны цена товара, порядок, сроки и размеры платежей.
Когда покупатель не производит в установленный договором срок очередной
платеж за проданный в рассрочку и переданный ему товар, продавец вправе отказаться от
исполнения договора и потребовать возврата проданного товара, за исключением случаев,
когда сумма платежей, полученных от покупателя, превышает две трети цены товара, если
иное не предусмотрено договором.
Статья 423. Страхование товара
Если договором предусмотрена обязанность продавца или покупателя страховать
товар, но при этом не определены условия страхования и минимальная сумма, на которую
товар страхуется, сумма страхового возмещения, предусмотренная договором
страхования, не может быть менее цены товара.
В случаях, когда сторона, обязанная страховать товар, не осуществляет
страхование в соответствии с условиями договора, другая сторона вправе застраховать
товар и потребовать от обязанной стороны возмещения расходов на страхование либо
отказаться от исполнения договора.
Статья 424. Сохранение права собственности за продавцом
В случаях, когда договором купли-продажи предусмотрено, что право
собственности на переданный покупателю товар сохраняется за продавцом до оплаты
товара или наступления иных обстоятельств, покупатель не вправе до перехода к нему
права собственности отчуждать товар или распоряжаться им иным образом, если иное не
предусмотрено законом или договором либо не вытекает из назначения и свойств товара.
В случаях, когда в срок, предусмотренный договором купли-продажи,
переданный товар не будет оплачен или не наступят иные обстоятельства, при которых
право собственности переходит к покупателю, продавец вправе потребовать от
покупателя возвратить ему товар, если иное не предусмотрено договором.
§ 2. Розничная купля-продажа
Статья 425. Договор розничной купли-продажи
По договору розничной купли-продажи продавец, осуществляющий
предпринимательскую деятельность, обязуется передать покупателю товар,
предназначенный для личного, домашнего или иного использования, не связанного с
предпринимательской деятельностью.
Договор розничной купли-продажи является публичным.
Статья 426. Публичная оферта товара
Содержащее все существенные условия договора розничной купли-продажи
предложение товара, указанное в рекламе товара, каталогах, а также других описаниях
товара, обращенных к неопределенному кругу лиц, признается публичной офертой (часть
втоpая статьи 369 настоящего Кодекса).
Выставление товаров, демонстрация их образцов или предоставление сведений о
продаваемых товарах (описаний, каталогов, фотоснимков и т. п.) в месте их продажи
признается публичной офертой независимо от того, указаны ли цена и другие
существенные условия договора купли-продажи, за исключением случая, когда продавец
явно определил, что соответствующие товары не предназначены для продажи.
Статья 427. Предоставление покупателю информации о товаре
Продавец обязан предоставить покупателю необходимую и достоверную
информацию о товаре, предлагаемом к продаже, соответствующую установленным
законодательством или обычно предъявляемым в розничной торговле требованиям к
содержанию и способам предоставления такой информации.
Покупатель вправе до заключения договора розничной купли-продажи осмотреть
товар, потребовать проведения в его присутствии проверки свойств или демонстрации
использования товара, если это не исключено ввиду характера товара и не противоречит
правилам, принятым в розничной торговле.
Если покупателю не предоставлена возможность незамедлительно получить в
месте продажи информацию о товаре, указанную в частях пеpвой и втоpой настоящей
статьи, он вправе потребовать от продавца возмещения убытков, вызванных
необоснованным уклонением от заключения договора розничной купли-продажи, а если
договор заключен, — в разумный срок отказаться от исполнения договора, потребовать
возврата уплаченной за товар суммы и возмещения убытков.
Продавец, не предоставивший покупателю возможность получить
соответствующую информацию о товаре, несет ответственность и за недостатки товара,
возникшие после его передачи покупателю, в отношении которых покупатель докажет,
что они возникли в связи с отсутствием у него такой информации.
Статья 428. Продажа товара с условием о его принятии покупателем в
определенный срок
Сторонами может быть заключен договор розничной купли-продажи с условием о
принятии покупателем товара в определенный договором срок, в течение которого этот
товар не может быть продан другому покупателю.
Если иное не предусмотрено договором розничной купли-продажи, неявка
покупателя или несовершение иных необходимых действий для принятия товара в
определенный договором срок может рассматриваться продавцом в качестве отказа
покупателя от исполнения договора.
Дополнительные расходы продавца по обеспечению передачи товара покупателю
в определенный договором розничной купли-продажи срок включаются в цену товара,
если иное не предусмотрено законодательством или договором.
Статья 429. Продажа товара по образцу
Сторонами может быть заключен договор купли-продажи товара по образцу
(описанию, каталогу и т. п.).
Исполнение договоpа пpодажи товаpа по обpазцу, осуществляется в соответствии
с пpавилами статьи 431 настоящего Кодекса.
Покупатель до передачи товара вправе отказаться от исполнения договора
розничной купли-продажи при условии возмещения продавцу необходимых расходов,
понесенных в связи с совершением действий по выполнению договора.
Статья 430. Продажа товара с использованием автомата
В случаях, когда продажа товара производится с использованием автомата,
владелец автомата обязан довести до покупателя информацию о продавце товара путем
помещения на автомате или предоставления покупателю иным способом сведений о
наименовании (фирменном наименовании) продавца, месте его нахождения, режиме
работы, а также о действиях, которые необходимо совершить покупателю для получения
товара.
Договор розничной купли-продажи с использованием автомата считается
заключенным с момента совершения покупателем действий, необходимых для получения
товара.
Если покупателю не предоставляется оплаченный товар, продавец обязан
обеспечить немедленное предоставление покупателю товара или возвратить уплаченную
им сумму. В случае неисполнения этой обязанности покупатель вправе потребовать от
продавца возмещения причиненных убытков.
В случаях, когда автомат используется для размена денег, приобретения знаков
оплаты или обмена валюты, применяются правила о розничной купле-продаже, если иное
не вытекает из существа обязательства.
Статья 431. Продажа товара с условием о его доставке покупателю
В случаях, когда договор розничной купли-продажи заключен с условием о
доставке товара покупателю, продавец обязан в установленный договором срок доставить
товар в место, указанное покупателем, а если место доставки товара покупателем не
указано, –– в место жительства гражданина или место нахождения юридического лица,
являющегося покупателем.
Договор розничной купли-продажи считается исполненным продавцом с момента
вручения товара покупателю, а при его отсутствии –– любому лицу, предъявившему
квитанцию или иной документ, свидетельствующий о заключении договора или об
оформлении доставки товара, если иное не предусмотрено законодательством, договором
или не вытекает из существа обязательства.
В случаях, когда договором розничной купли-продажи не определено время
доставки товара для вручения его покупателю, товар должен быть доставлен в разумный
срок после получения требования покупателя.
Статья 432. Цена и оплата товара
Покупатель обязан оплатить товар по цене, объявленной продавцом в момент
заключения договора розничной купли-продажи, если иное не предусмотрено
законодательством или не вытекает из существа обязательства.
В случаях, когда договором розничной купли-продажи предусмотрена
предварительная оплата товара, неоплата покупателем товара в установленный договором
срок признается отказом покупателя от исполнения договора, если иное не предусмотрено
соглашением сторон.
К договорам розничной купли-продажи товаров в кредит, в том числе с условием
оплаты покупателем товаров в рассрочку, не подлежат применению правила,
предусмотренные частями четвертой и пятой статьи 421 настоящего Кодекса.
Покупатель вправе полностью оплатить товар в любое время в пределах
установленного договором периода рассрочки оплаты товара.
Статья 433. Обмен товара надлежащего качества
Покупатель вправе в течение десяти дней с момента передачи ему
непродовольственного товара, если более длительный срок не объявлен продавцом,
обменять купленный товар надлежащего качества в месте покупки или иных местах,
объявленных продавцом, на аналогичный товар другого размера, формы, габарита,
фасона, расцветки, комплектации и т. п., произведя в случае разницы в цене необходимый
перерасчет с продавцом.
При отсутствии необходимого для обмена товара у продавца покупатель вправе
возвратить приобретенный товар продавцу и получить уплаченную за него денежную
сумму.
Требование покупателя об обмене либо возврате товара подлежит
удовлетворению, если товар не был в употреблении, сохранены его потребительские
свойства и имеются доказательства приобретения его у данного продавца.
Перечень товаров, которые не подлежат обмену или возврату по указанным в
настоящей статье основаниям, определяется в порядке, установленном законодательством.
Статья 434. Права покупателя в случае продажи ему товара ненадлежащего
качества
Покупатель, которому продан товар ненадлежащего качества, если его недостатки
не были оговорены при заключении договора, вправе по своему выбору потребовать:
замены на товар надлежащего качества аналогичной марки (модели, артикула);
замены на такой же товар другой марки (модели, артикула) с соответствующим
перерасчетом покупной цены;
безвозмездного устранения недостатков товара или возмещения расходов на
исправление недостатков покупателем либо третьим лицом;
соразмерного уменьшения покупной цены;
расторжения договора с возмещением понесенных убытков.
При возврате покупателю уплаченной за товар денежной суммы продавец не
вправе удерживать из нее сумму, на которую понизилась стоимость товара из-за полного
или частичного использования товара, потери им товарного вида или других подобных
обстоятельств.
Статья 435. Возмещение разницы в цене при замене товара, уменьшении
покупной цены и возврате товара ненадлежащего качества
При замене товара ненадлежащего качества на соответствующий товар
надлежащего качества продавец не вправе требовать возмещения разницы между ценой
товара, установленной договором розничной купли-продажи, и ценой товара,
существующей в момент замены товара или вынесения судом решения о замене товара.
При замене товара ненадлежащего качества на аналогичный, но иной по размеру,
фасону, сорту или другим признакам, товар надлежащего качества, возмещению подлежит
разница между ценой заменяемого товара в момент замены и ценой товара, передаваемого
взамен товара ненадлежащего качества. Если требование покупателя не удовлетворено
продавцом, эти цены определяются на момент вынесения судом решения о замене товара.
В случае предъявления требования о соразмерном уменьшении покупной цены
товара в расчет принимается цена товара на момент предъявления требования об уценке, а
если требование покупателя добровольно не удовлетворено, — на момент вынесения
судом решения о соразмерном уменьшении цены.
При возврате продавцу товара ненадлежащего качества покупатель вправе
потребовать возмещения разницы между ценой товара, установленной договором
розничной купли-продажи, и ценой соответствующего товара на момент добровольного
удовлетворения его требования, а если требование добровольно не удовлетворено, –– на
момент вынесения судом решения.
Статья 436. Ответственность продавца и исполнение обязательства в натуре
В случае неисполнения продавцом обязательства по договору розничной купли-
продажи возмещение убытков и уплата неустойки не освобождают продавца от
исполнения обязательства в натуре.
§ 3. Поставка
Статья 437. Договор поставки
По договору поставки поставщик-продавец, осуществляющий
предпринимательскую деятельность, обязуется передать в обусловленный срок или сроки,
производимые или закупаемые им товары покупателю, для использования в
предпринимательской деятельности или в других целях, не связанных с личным,
семейным, домашним и иным подобным использованием, а покупатель обязуется принять
товары и оплатить их.
Статья 438. Срок действия договора поставки
Договор поставки может быть заключен на один год, на срок более одного года
(долгосрочный договор) или на иной срок, предусмотренный соглашением сторон.
Если в договоре поставки срок его действия не определен, договор признается
заключенным на один год.
Если в долгосрочном договоре количество подлежащих поставке товаров или
иные условия договора определены на год или на более продолжительный срок, в
договоре должен быть установлен порядок согласования этих условий сторонами на
последующие периоды до окончания срока действия договора. При отсутствии в договоре
такого порядка договор признается заключенным соответственно на один год или на срок,
на который согласованы условия договора.
При отказе или уклонении одной из сторон долгосрочного договора от
согласования количества подлежащих поставке товаров или иных условий договора на
последующие периоды в порядке, установленном договором, другая сторона вправе
обратиться в суд с требованием об определении условий поставки товаров на
соответствующие периоды либо о расторжении договора.
Статья 439. Урегулирование разногласий при заключении договора поставки
В случае, когда предложение одной стороны заключить договор поставки товаров
направлено в форме проекта договора другой стороне, которая, будучи согласна
заключить договор на иных условиях, не позднее тридцати дней после получения проекта
составляет протокол разногласий и возвращает его с подписанным договором, сторона,
получившая протокол разногласий, обязана в тридцатидневный срок принять меры (при
возможности совместно с другой стороной) к согласованию условий договора либо
письменно уведомить другую сторону об отказе от его заключения.
Сторона, получившая протокол разногласий по условиям договора поставки, но
не принявшая мер к согласованию условий договора и не уведомившая другую сторону об
отказе от заключения договора в срок, установленный частью пеpвой настоящей статьи,
обязана возместить убытки, вызванные уклонением от согласования условий договора.
Статья 440. Периоды поставки
Если сторонами предусмотрена поставка товаров в течение срока действия
договора отдельными партиями и сроки поставки отдельных партий (периоды поставки) в
нем не определены, то товары должны поставляться равномерными партиями по месяцам,
поскольку иное не вытекает из законодательства, существа обязательства или обычаев
делового оборота.
Наряду с определением периодов поставки в договоре может быть установлен
график поставки товаров (декадный, суточный, часовой и т. п.).
Досрочная поставка товаров может производиться с согласия покупателя. Товары,
поставленные досрочно и принятые покупателем, засчитываются в счет количества
товаров, подлежащих поставке в следующем периоде.
Статья 441. Порядок поставки товаров
Поставка товаров осуществляется поставщиком путем отгрузки (передачи)
товаров покупателю по договору или лицу, указанному в договоре в качестве получателя.
В случае, когда договором поставки предусмотрено право покупателя давать
поставщику указания об отгрузке товаров получателям (отгрузочные разнарядки),
отгрузка (передача) товаров осуществляется поставщиком получателям, указанным в
отгрузочной разнарядке.
Содержание отгрузочной разнарядки и срок ее направления покупателем
поставщику определяются договором поставки. Если срок направления отгрузочной
разнарядки договором не предусмотрен, она должна быть направлена поставщику не
позднее, чем за тридцать дней до наступления периода поставки.
Непредставление покупателем отгрузочной разнарядки в установленный срок
дает поставщику право либо отказаться от исполнения договора поставки, либо
потребовать от покупателя оплаты товаров. Кроме того, поставщик вправе потребовать
возмещения убытков, причиненных в связи с непредоставлением отгрузочной разнарядки.
Статья 442. Доставка товаров
Доставка товаров осуществляется поставщиком путем отгрузки их транспортом,
предусмотренным договором поставки, и на определенных им условиях.
Если в договоре поставки не определено каким видом транспорта или на каких
условиях осуществляется доставка, право выбора вида транспорта или определения
условий доставки товара принадлежит поставщику, поскольку иное не вытекает из
законодательства, существа обязательства или обычаев делового оборота.
Статья 443. Восполнение недопоставки товаров
Поставщик, допустивший недопоставку товаров в отдельном периоде поставки,
обязан восполнить недопоставленное количество товаров в следующем периоде
(периодах) в пределах срока действия договора поставки, если иное не предусмотрено
договором.
По долгосрочному договору количество товаров, недопоставленное поставщиком
в отдельном периоде поставки, подлежит восполнению в следующем периоде (периодах) в
пределах того года, в котором допущена недопоставка товаров, если иное не
предусмотрено договором поставки.
В случае, когда товары отгружаются поставщиком нескольким получателям,
указанным в договоре поставки или в отгрузочной разнарядке покупателя, товары,
поставленные одному получателю сверх количества, предусмотренного в договоре или
отгрузочной разнарядке, не засчитываются в покрытие недопоставки другим получателям
и подлежат восполнению поставщиком, если иное не предусмотрено в договоре.
Статья 444. Отказ от принятия товаров, поставка которых просрочена
Покупатель вправе, уведомив поставщика, отказаться от принятия товаров,
поставка которых просрочена, если иное не предусмотрено договором. Товары,
поставленные до получения поставщиком уведомления, покупатель обязан принять и
оплатить.
Статья 445. Ассортимент товаров при восполнении недопоставки
Ассортимент товаров, недопоставка которых подлежит восполнению,
определяется соглашением сторон. При отсутствии такого соглашения поставщик обязан
восполнить недопоставленное количество товаров в ассортименте, установленном для
того периода, в котором допущена недопоставка.
Поставка товаров одного наименования в большем количестве, чем
предусмотрено договором поставки, не засчитывается в покрытие недопоставки товаров
другого наименования, входящих в тот же ассортимент, и подлежит восполнению, кроме
случаев, когда такая поставка произведена с предварительного письменного согласия
покупателя.
Статья 446. Принятие товаров покупателем
Покупатель (получатель) обязан совершить все необходимые действия,
обеспечивающие принятие товаров, поставленных в соответствии с договором.
Принятый покупателем (получателем) товар должен быть им осмотрен в срок,
определенный законодательством, договором поставки или обычаями делового оборота.
Покупатель (получатель) обязан в этот же срок проверить количество и качество
принятых товаров в порядке, установленном законодательством, договором поставки или
обычаями делового оборота, и о выявленных несоответствиях или недостатках товаров
незамедлительно письменно уведомить поставщика.
В случае получения поставленных товаров от транспортной организации
покупатель (получатель) обязан проверить соответствие товаров сведениям, указанным в
транспортных и сопроводительных документах, а также принять эти товары от
транспортной организации с соблюдением установленных правил.
Статья 447. Ответственное хранение товара, не принятого покупателем
Когда покупатель (получатель) в соответствии с законодательством или
договором поставки отказывается от переданного поставщиком товара, он обязан
обеспечить сохранность этого товара (ответственное хранение) и незамедлительно
уведомить поставщика.
Поставщик обязан вывезти товар, принятый покупателем (получателем) на
ответственное хранение, или распорядиться им в разумный срок. Если поставщик в этот
срок не распорядится товаром, покупатель вправе реализовать товар или возвратить его
поставщику.
Необходимые расходы, понесенные покупателем в связи с принятием товара на
ответственное хранение, реализацией товара или его возвратом продавцу, подлежат
возмещению поставщиком. При этом вырученная от реализации товара денежная сумма
передается поставщику за вычетом причитающегося покупателю.
В случаях, когда покупатель без установленных законодательством или
договором оснований не принимает товар от поставщика или отказывается от товара,
поставщик вправе потребовать от покупателя оплаты товара.
Статья 448. Выборка товаров
Если договором поставки предусмотрена выборка товаров покупателем
(получателем) в месте нахождения поставщика, покупатель (получатель) должен
осмотреть передаваемые ему товары в месте их передачи. При выявлении несоответствия
товаров договору он вправе отказаться от их получения.
Невыборка покупателем (получателем) товаров в установленный договором
поставки срок, а при его отсутствии –– в разумный срок после получения уведомления
поставщика о готовности товаров дает поставщику право отказаться от исполнения
договора либо потребовать от покупателя оплаты товаров.
Статья 449. Расчеты за поставляемые товары
Покупатель оплачивает поставляемые товары с соблюдением порядка и формы
расчетов, предусмотренных договором. Если соглашением сторон порядок и форма
расчетов не определены, то расчеты осуществляются платежными поручениями.
В случае, когда в договоре предусмотрена поставка товаров отдельными частями,
входящими в комплект, то оплата товаров покупателем производится после отгрузки
(выборки) последней части, входящей в комплект, если иное не установлено договором.
Если договором поставки предусмотрено, что оплата товаров осуществляется
получателем (плательщиком), и последний неосновательно отказался от оплаты либо не
произвел оплату товаров в установленный договором срок, поставщик вправе потребовать
от покупателя оплаты поставленных товаров.
Комментарий LexUz
См. судебную практику.
Статья 450. Возвpат тары и упаковки
Если иное не предусмотрено договором поставки, покупатель (получатель) обязан
возвратить поставщику многооборотную тару и средства пакетирования, в которых
поступил товар, в порядке и сроки, установленные законодательством.
Прочая тара и упаковка подлежат возврату поставщику лишь в случаях,
предусмотренных договором поставки.
Статья 451. Последствия поставки товаров ненадлежащего качества
Покупатель (получатель), которому поставлены товары ненадлежащего качества,
вправе предъявить поставщику требования, предусмотренные статьей 434 настоящего
Кодекса, за исключением случая, когда поставщик, получивший уведомление покупателя
о недостатках поставленных товаров, без промедления заменит поставленные товары
товарами надлежащего качества.
Покупатель (получатель), осуществляющий продажу поставленных ему товаров в
розницу, вправе требовать замены в разумный срок товара ненадлежащего качества,
возвращенного потребителем, если иное не предусмотрено договором поставки.
Статья 452. Последствия поставки некомплектных товаров
Покупатель (получатель), которому поставлены товары с нарушением условий
договора поставки, требований законодательства либо обычно предъявляемых требований
к комплектности, вправе предъявить поставщику требования, предусмотренные статьей
413 настоящего Кодекса, за исключением случая, когда поставщик, получивший
уведомление покупателя о некомплектности поставленных товаров, без промедления
доукомплектует товары либо заменит их комплектными товарами.
Покупатель (получатель) осуществляющий продажу товаров в розницу, вправе
требовать замены в разумный срок некомплектных товаров, возвращенных потребителем,
комплектными, если иное не предусмотрено договором поставки.
Статья 453. Права покупателя в случае недопоставки товаров,
невыполнения требований об устранении недостатков товаров или о
доукомплектовании товаров
Если поставщик не поставил предусмотренное договором поставки количество
товаров либо не выполнил требования покупателя (получателя) о замене товаров
ненадлежащего качества или о доукомплектовании товаров в установленный срок,
покупатель вправе приобрести непоставленные товары у других лиц с отнесением всех
необходимых и разумных расходов по их приобретению на поставщика.
Исчисление расходов покупателя на приобретение товаров у других лиц в случаях
их недопоставки поставщиком или невыполнения требований покупателя об устранении
недостатков товаров либо о доукомплектовании товаров производится по правилам,
предусмотренным частью первой статьи 456 настоящего Кодекса.
Покупатель (получатель) вправе отказаться от оплаты товаров ненадлежащего
качества и некомплектных товаров, а если такие товары оплачены, — потребовать
возврата уплаченных сумм впредь до устранения недостатков и укомплектования товаров
либо их замены.
Статья 454. Неустойка за недопоставку товара
Установленная законом или договором неустойка за недопоставку или просрочку
поставки товаров взыскивается с поставщика до фактического исполнения обязательства в
пределах срока действия договора, если иной порядок взыскания неустойки не установлен
законом или договором.
Статья 455. Односторонний отказ от исполнения договора поставки
Односторонний отказ от исполнения договора поставки (полностью или
частично) допускается в случае существенного нарушения договора одной из сторон.
Нарушение договора поставки поставщиком может быть признано существенным
в случаях:
поставки товаров ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть
устранены в приемлемый для покупателя срок;
неоднократного нарушения сроков поставки товаров.
Нарушение договора поставки покупателем может быть признано существенным
в случаях:
неоднократного нарушения сроков оплаты товаров;
неоднократной невыборки товаров.
Соглашением сторон могут быть предусмотрены иные основания одностороннего
отказа от исполнения договора поставки или одностороннего его изменения.
Договор поставки считается измененным или расторгнутым с момента получения
стороной уведомления другой стороны об одностороннем отказе от исполнения договора
полностью или частично, если иной срок расторжения или изменения договора не
предусмотрен в уведомлении либо не определен соглашением сторон.
Статья 456. Исчисление убытков при расторжении договора
Если в разумный срок после расторжения договора вследствие нарушения
обязательства продавцом покупатель купил у другого лица по более высокой, но разумной
цене товар взамен предусмотренного договором, покупатель может предъявить продавцу
требование о возмещении убытков в виде разницы между установленной в договоре ценой
и ценой по совершенной взамен сделке.
Если в разумный срок после расторжения договора вследствие нарушения
обязательства покупателем продавец продал товар другому лицу по более низкой, чем
предусмотренная договором, но разумной цене, продавец может предъявить покупателю
требование о возмещении убытков в виде разницы между установленной в договоре ценой
и ценой по совершенной взамен сделке.
Если после расторжения договора по основаниям, предусмотренным частями
первой и второй настоящей статьи, не совершена сделка взамен расторгнутого договора и
на данный товар имеется текущая цена, сторона может предъявить требование о
возмещении убытков в виде разницы между ценой, установленной в договоре, и текущей
ценой на момент расторжения договора.
Текущей ценой признается цена, обычно взимавшаяся при сравнимых
обстоятельствах за аналогичный товар в месте, где должна была быть осуществлена
передача товара. Если в этом месте не существует текущей цены, может быть
использована текущая цена, применявшаяся в другом месте, которое может служить
разумной заменой, с учетом разницы в расходах по транспортировке товара.
Удовлетворение требований, предусмотренных настоящей статьей, не
освобождает сторону, не исполнившую или ненадлежаще исполнившую обязательство, от
возмещения иных убытков, причиненных другой стороне, на основании статьи 14
настоящего Кодекса.
§ 4. Государственный контракт на поставку товаров
Статья 457. Поставка товаров для государственных нужд
Поставка товаров для государственных нужд осуществляется на основе
государственного контракта на поставку товаров для государственных нужд, а также
заключаемых в соответствии с ним договоров поставки товаров для государственных
нужд. Государственными нуждами признаются определяемые в установленном
законодательством порядке потребности Республики Узбекистан, обеспечиваемые за счет
средств государственного бюджета и внебюджетных источников финансирования.
К отношениям по поставке товаров для государственных нужд применяются
также правила статей 437 –– 456 настоящего Кодекса. К отношениям, не
урегулированным настоящим Кодексом, применяется иное законодательство,
регулирующее поставку товаров для государственных нужд.
Статья 458. Государственный контракт на поставку товаров для
государственных нужд
По государственному контракту на поставку товаров для государственных нужд
(далее — государственный контракт) поставщик (исполнитель) обязуется передать в
обусловленный срок товары государственному заказчику либо по его указанию на
основании договора поставки иному лицу, а государственный заказчик обязуется
обеспечить установленные сроки оплаты поставленных товаров.
Статья 459. Основания заключения государственного контракта
Государственный контракт заключается на основе заказа государственного
заказчика на поставку товаров для государственных нужд, принятого поставщиком
(исполнителем).
Для государственного заказчика, разместившего заказ, принятый поставщиком
(исполнителем), заключение государственного контракта является обязательным.
Заключение государственного контракта является обязательным для поставщика
(исполнителя) лишь в случаях, установленных законодательством, и при условии, что
государственным заказчиком будут возмещены все убытки, которые могут быть
причинены поставщику (исполнителю) в связи с выполнением государственного
контракта.
Условие о возмещении убытков, предусмотренное в части третьей настоящей
статьи, не применяется в отношении государственного предприятия.
Если заказ на поставку товаров для государственных нужд размещается по
конкурсу, заключение государственного контракта с поставщиком (исполнителем),
объявленным победителем конкурса, является для государственного заказчика
обязательным.
Статья 460. Порядок заключения государственного контракта
Проект государственного контракта разрабатывается государственным
заказчиком и направляется поставщику (исполнителю), если иное не предусмотрено
соглашением между ними.
Сторона, получившая проект государственного контракта, не позднее
тридцатидневного срока подписывает его и возвращает один экземпляр государственного
контракта другой стороне, а при наличии разногласий по условиям государственного
контракта в этот же срок составляет протокол разногласий и направляет его вместе с
подписанным государственным контрактом другой стороне либо уведомляет ее об отказе
от заключения государственного контракта.
Сторона, получившая государственный контракт с протоколом разногласий,
должна в течение тридцати дней рассмотреть разногласия, принять меры к согласованию
условий контракта с другой стороной и известить ее о принятии государственного
контракта в согласованной редакции либо об отклонении протокола разногласий. По
истечении этого срока все неурегулированные разногласия могут быть переданы
заинтересованной стороной в тридцатидневный срок на рассмотрение суда.
В случаях, когда государственный контракт заключается по результатам конкурса
на размещение заказа на поставку товаров для государственных нужд, государственный
контракт должен быть заключен не позднее тридцати дней со дня проведения конкурса.
Если сторона, для которой заключение государственного контракта является
обязательным, уклоняется от его заключения, другая сторона вправе обратиться в суд с
требованием о понуждении другой стороны заключить государственный контракт.
Статья 461. Исполнение государственного контракта
В случаях, когда в соответствии с условиями государственного контракта
поставка товаров осуществляется непосредственно государственному заказчику или по
его указанию (отгрузочной разнарядке) другому лицу (получателю), отношения сторон по
исполнению контракта регулируются правилами, предусмотренными статьями 437 –– 456
настоящего Кодекса.
Если государственным контрактом предусмотрено, что поставка товаров
осуществляется поставщиком (исполнителем) покупателям по договорам поставки
товаров для государственных нужд, определяемым государственным заказчиком,
государственный заказчик не позднее тридцатидневного срока со дня подписания
государственного контракта направляет поставщику-исполнителю и покупателю
извещение о прикреплении покупателя к поставщику (исполнителю).
Извещение о прикреплении покупателя к поставщику (исполнителю) является
основанием заключения договора поставки товаров для государственных нужд.
В случаях, когда поставка товаров для государственных нужд осуществляется
получателям, указанным в отгрузочных разнарядках, оплата товаров производится
государственным заказчиком, если иной порядок расчетов не предусмотрен
государственным контрактом.
При поставке товаров покупателям по договорам поставки товаров для
государственных нужд оплата товаров производится покупателями по ценам,
определяемым в соответствии с государственным контрактом, если иной порядок
определения цен и расчетов не предусмотрен государственным контрактом.
При оплате покупателем товаров по госудаpственному контpакту поставки
товаров для государственных нужд государственный заказчик признается поручителем по
этому обязательству покупателя.
Статья 462. Заключение договора поставки товаров для государственных
нужд
Поставщик (исполнитель) обязан направить проект договора поставки товаров
для государственных нужд покупателю, указанному в извещении о прикреплении, не
позднее тридцати дней с момента получения извещения от государственного заказчика,
если иной порядок подготовки проекта договора не предусмотрен государственным
контрактом либо проект договора не представлен покупателем.
Сторона, получившая проект договора поставки товаров для государственных
нужд, не позднее тридцатидневного срока подписывает его и возвращает один экземпляр
договора другой стороне, а при наличии разногласий по условиям договора в этот же срок
составляет протокол разногласий и направляет его вместе с подписанным договором
другой стороне.
Сторона, получившая договор поставки товаров для государственных нужд с
протоколом разногласий, должна в течение тридцати дней рассмотреть разногласия,
принять меры к согласованию условий договора с другой стороной и уведомить ее о
принятии договора в согласованной редакции либо об отклонении протокола разногласий.
Неурегулированные разногласия в тридцатидневный срок могут быть переданы
заинтересованной стороной на рассмотрение суда.
Если поставщик (исполнитель) уклоняется от заключения договора поставки
товаров для государственных нужд, покупатель вправе обратиться в суд с требованием о
понуждении поставщика (исполнителя) заключить договор на условиях разработанного
покупателем проекта договора.
Статья 463. Отказ покупателя от заключения договора поставки товаров для
государственных нужд
Покупатель вправе полностью или частично отказаться от товаров, указанных в
извещении о прикреплении, и от заключения договора на их поставку. В этом случае
поставщик (исполнитель) должен незамедлительно уведомить государственного заказчика
и вправе потребовать от государственного заказчика выдачи извещения о прикреплении к
нему другого покупателя.
Государственный заказчик не позднее тридцати дней со дня получения
уведомления поставщика (исполнителя) либо выдает извещение о прикреплении к
поставщику (исполнителю) другого покупателя, либо направляет поставщику
(исполнителю) отгрузочную разнарядку с указанием получателя товаров, либо сообщает о
своем согласии принять и оплатить товары.
При невыполнении государственным заказчиком обязанностей, предусмотренных
в части втоpой настоящей статьи, поставщик (исполнитель) вправе либо потребовать от
государственного заказчика принять и оплатить товары, либо реализовать товары по
своему усмотрению с отнесением разумных расходов, связанных с их реализацией, на
государственного заказчика.
Статья 464. Возмещение убытков, причиненных в связи с выполнением или
расторжением государственного контракта
Если иное не предусмотрено законодательством о поставке товаров для
государственных нужд или государственным контрактом, убытки, которые причинены
поставщику (исполнитель) в связи с выполнением государственного контракта (часть
третья статьи 459 настоящего Кодекса), подлежит возмещению государственным
заказчиком не позднее тридцати дней со дня передачи товара в соответствии с
государственным контрактом.
В случае, когда убытки, причиненные поставщику (исполнителю) в связи с
выполнением государственного контракта, не возмещаются в соответствии с
государственным контрактом, поставщик (исполнитель) вправе отказаться от исполнения
государственного контракта и потребовать возмещения убытков, вызванных
расторжением государственного контракта.
При расторжении государственного контракта по основаниям, указанным в части
второй настоящей статьи, поставщик вправе отказаться от исполнения договора поставки
товара для государственных нужд. Убытки, причиненные покупателю таким отказом
поставщика, возмещаются государственным заказчиком.
§ 5. Контрактация
Статья 465. Договор контрактации
По договору контрактации производитель сельскохозяйственной продукции
обязуется в обусловленные сроки пеpедать (пеpедавать) сельскохозяйственную
продукцию заготовителю — лицу, осуществляющему закупки такой продукции для
переработки или продажи, а заготовитель обязуется принять (принимать) эту продукцию,
оплатить (оплачивать) ее в обусловленные сроки по определенной цене.
К договору контрактации применяются правила о договоре поставки, а в
соответствующих случаях — о государственном контракте на поставку товаров для
государственных нужд, если иное не установлено настоящим Кодексом, либо не вытекает
из существа обязательства.
Статья 466. Обязанности производителя сельскохозяйственной продукции
Производитель сельскохозяйственной продукции обязан передать заготовителю
выращенную (произведенную) сельскохозяйственную продукцию в количестве и
ассортименте, предусмотренных договором контрактации.
Если становится заведомо известно, что вследствие невыполнения
производителем продукции обязанности, указанной в части пеpвой настоящей статьи,
сельскохозяйственная продукция не может быть получена в количестве и ассортименте,
предусмотренных договором контрактации, заготовитель вправе потребовать расторжения
или изменения договора и возмещения убытков.
Комментарий LexUz
См. судебную практику.
Статья 467. Обязанности заготовителя
Заготовитель обязан принять (принимать) сельскохозяйственную продукцию у
производителя по месту его нахождения и обеспечить (обеспечивать) ее вывоз, если иное
не установлено договором контрактации.
Если принятие сельскохозяйственной продукции осуществляется в месте
нахождения заготовителя или ином указанном им месте, заготовитель не вправе
отказаться от принятия сельскохозяйственной продукции, доставленной ее
производителем в соответствии с договором контрактации и в обусловленный им срок.
В случае, когда заготовитель не обеспечил вывоз или принятие
сельскохозяйственной продукции, он уплачивает ее производителю стоимость
сельскохозяйственной продукции и расходы на ее доставку.
Заготовитель, осуществляющий переработку полученной по договору
контрактации сельскохозяйственной продукции, обязан возвращать производителю по его
требованию отходы от переработки сельскохозяйственной продукции с оплатой по цене,
согласованной стоpонами.
§ 6. Энергоснабжение
Статья 468. Договор энергоснабжения
По договору энергоснабжения энергоснабжающая организация обязуется
подавать абоненту (потребителю) через присоединенную сеть энергию, а абонент
обязуется оплачивать принятую энергию, а также соблюдать предусмотренный договором
режим ее потребления, обеспечивать безопасность эксплуатации находящихся в его
ведении энергетических сетей и исправность используемых им приборов и оборудования,
связанных с потреблением энергии.
Комментарий LexUz
См. судебную практику.
Статья 469. Заключение и продление договора энергоснабжения
Договор энергоснабжения заключается с абонентом при наличии у него
энергопринимающей установки, присоединенной к сетям энергоснабжающей организации
в установленном законодательством порядке, а также необходимого оборудования и
приборов учета потребления энергии.
В случае, когда абонентом по договору энергоснабжения выступает гражданин,
использующий энергию для бытового потребления, договор считается заключенным с
момента первого фактического подключения абонента в установленном порядке к
присоединенной сети.
При отсутствии заявления одной из сторон о прекращении или изменении
договора энергоснабжения по окончании срока он считается продленным на тот же срок и
на тех же условиях, какие были предусмотрены договором. При продлении договора на
новый срок его условия могут быть изменены по соглашению сторон.
Если одной из сторон до окончания срока действия договора внесено
предложение о заключении нового договора, отношения сторон до заключения нового
договора регулируются ранее заключенным договором.
Статья 470. Количество энергии
Энергоснабжающая организация обязана подавать абоненту энергию через
присоединенную сеть в количестве, предусмотренном договором энергоснабжения, и с
соблюдением режима подачи, согласованного сторонами. Количество поданной
энергоснабжающей организацией и принятой абонентом энергии определяется
показателями приборов учета.
Договором энергоснабжения может быть предусмотрено право абонента изменять
количество принимаемой им энергии, определенное договором, при условии возмещения
им расходов, понесенных энергоснабжающей организацией в связи с обеспечением
подачи энергии в не обусловленном договором количестве.
В случае, когда абонентом по договору энергоснабжения выступает гражданин,
использующий энергию для бытового потребления, он вправе использовать энергию в
необходимом ему количестве.
Статья 471. Последствия нарушения условия договора энергоснабжения о
количестве энергии
Если энергоснабжающей организацией подано через присоединенную сеть
абоненту меньшее количество энергии, чем предусмотрено договором энергоснабжения,
применяются правила, предусмотренные статьей 399 настоящего Кодекса, если иное не
предусмотрено законодательством, договором или не вытекает из существа обязательства.
Статья 472. Качество энергии
Качество подаваемой энергоснабжающей организацией энергии должно
соответствовать требованиям, установленным законодательством по стандартизации или
договором энергоснабжения.
В случае нарушения энергоснабжающей организацией требований,
предъявляемых к качеству энергии, применяются правила, предусмотренные статьей 408
настоящего Кодекса, если иное не предусмотрено законодательством, договором
энергоснабжения или не вытекает из существа обязательства.
Статья 473. Обязанности абонента по содержанию и эксплуатации сетей,
приборов и оборудования
Абонент обязан обеспечивать надлежащее техническое состояние и безопасность
эксплуатируемых энергетических сетей, приборов и оборудования, соблюдать
установленный режим потребления энергии, а также немедленно сообщать
энергоснабжающей организации об авариях, пожарах, неисправностях приборов учета
энергии и иных нарушениях, возникающих при пользовании энергией.
В случае, когда абонентом по договору энергоснабжения выступает гражданин,
использующий энергию для бытового потребления, обязанность обеспечивать
надлежащее техническое состояние и безопасность энергетических сетей, а также
приборов учета потребления энергии возлагается на энергоснабжающую организацию,
если иное не установлено законодательством.
Требования к техническому состоянию и эксплуатации энергетических сетей,
приборов и оборудования, а также порядок осуществления контроля за их соблюдением
определяются законодательством.
Статья 474. Оплата энергии
Оплата энергии производится за фактически принятое абонентом количество
энергии, определяемое в соответствии со статьей 470 настоящего Кодекса, если иное не
предусмотрено законодательством или договором энергоснабжения.
Статья 475. Передача абонентом энергии другому лицу
Абонент может передавать энергию, принятую им от энергоснабжающей
организации через присоединенную сеть, другому лицу (субабоненту) только с согласия
энергоснабжающей организации.
К договору по передаче абонентом энергии субабоненту применяются правила
настоящего параграфа, если иное не предусмотрено законодательством или договором
энергоснабжения.
При передаче энергии субабоненту ответственным перед энергоснабжающей
организацией остается абонент, если иное не установлено законодательством.
Статья 476. Изменение и расторжение договора энергоснабжения
Перерыв в подаче, прекращение или ограничение подачи энергии допускаются по
соглашению сторон, за исключением случаев, когда удостоверенное органом
государственного энергетического надзора неудовлетворительное состояние
энергетических установок абонента угрожает аварией или создает угрозу жизни и
безопасности граждан. О перерыве в подаче, прекращении или ограничении подачи
энергии энергоснабжающая организация должна предупредить абонента.
Перерыв в подаче, прекращение или ограничение подачи энергии без
согласования с абонентом и без предупреждения его, но с немедленным его уведомлением
допускаются в случае необходимости принять неотложные меры по предотвращению или
ликвидации аварии в системе энергоснабжающей организации.
В случае, когда абонентом по договору энергоснабжения выступает гражданин,
использующий энергию для бытового потребления, он вправе расторгнуть договор в
одностороннем порядке при условии уведомления об этом энергоснабжающей
организации и полной оплаты использованной энергии.
В случае, когда абонентом по договору энергоснабжения выступает гражданин,
использующий энергию для бытового потребления, энергоснабжающая организация
вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора в связи с неоплатой
абонентом использованной им энергии при условии предупреждения абонента не позже,
чем за месяц до отказа от исполнения договора.
В случае, когда абонентом по договору энергоснабжения выступает юридическое
лицо, энергоснабжающая организация вправе отказаться от исполнения договора в
одностороннем порядке по основаниям, предусмотренным статьей 455 настоящего
Кодекса, за исключением случаев установленных законодательством.
Статья 477. Ответственность по договору энергоснабжения
См. предыдущую редакцию.
В случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по
договору энергоснабжения энергоснабжающая организация обязана возместить
причиненные этим убытки, а абонент обязан возместить причиненный реальный ущерб. (часть первая статьи 477 в редакции Закона Республики Узбекистан от 20 апреля 2012
года № ЗРУ-325 — СЗ РУ, 2012 г., № 16, ст. 176)
Если перерывы в подаче энергии явились результатом регулирования
энергоснабжающей организацией режима потребления при недостатке мощности и
энергии, осуществленного на основании законодательства, энергоснабжающая
организация несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение
договорных обязательств только при наличии ее вины.
Комментарий LexUz
См. судебную практику.
Статья 478. Применение правил договора энергоснабжения к иным
отношениям по снабжению через присоединенную сеть
К отношениям по снабжению тепловой энергией через присоединенную сеть
применяются правила настоящего параграфа, если иное не установлено
законодательством.
К отношениям по снабжению через присоединенную сеть газом, нефтью и
нефтепродуктами, водой и другими товарами применяются правила настоящего
параграфа, если иное не установлено законодательством, договором или не вытекает из
существа обязательства.
§ 7. Продажа недвижимости
Статья 479. Договор продажи недвижимости
По договору купли-продажи недвижимого имущества (договору продажи
недвижимости) продавец обязуется передать в собственность покупателя земельный
участок, здание, сооружение, квартиру или другое недвижимое имущество (статья 83
настоящего Кодекса).
Правила, предусмотренные настоящим параграфом, применяются к продаже
предприятий постольку, поскольку иное не предусмотрено правилами о договоре продажи
предприятия (статьи 489 –– 496 настоящего Кодекса).
Статья 480. Форма договора продажи недвижимости
Договор продажи недвижимости заключается в письменной форме путем
составления одного документа, подписанного сторонами (часть четвертая статьи 366
настоящего Кодекса).
Несоблюдение формы договора продажи недвижимости влечет его
недействительность.
Статья 481. Государственная регистрация перехода права собственности на
недвижимость
Переход права собственности на недвижимость по договору продажи
недвижимости к покупателю подлежит государственной регистрации.
Исполнение договора продажи недвижимости сторонами до государственной
регистрации перехода права собственности не является основанием для изменения их
отношений с третьими лицами.
В случае, когда одна из сторон уклоняется от государственной регистрации
перехода права собственности на недвижимость, суд вправе по требованию другой
стороны вынести решение о государственной регистрации перехода права собственности.
Сторона, необоснованно уклоняющаяся от государственной регистрации перехода права
собственности, должна возместить другой стороне убытки, вызванные задержкой
регистрации.
Комментарий LexUz
См. судебную практику.
Статья 482. Права на земельный участок при продаже здания, сооружения
или другой находящейся на нем недвижимости
По договору продажи здания, сооружения или другой недвижимости покупателю
одновременно с передачей права собственности на такую недвижимость передаются права
на ту часть земельного участка, которая занята этой недвижимостью и необходима для ее
использования.
В случае, когда продавец является собственником земельного участка, на котором
находится продаваемая недвижимость, покупателю передается право собственности либо
предоставляется право аренды или предусмотренное договором продажи недвижимости
иное право на соответствующую часть земельного участка.
Если договором не определено передаваемое покупателю недвижимости право на
соответствующий земельный участок, к покупателю переходит право собственности на ту
часть земельного участка, которая занята недвижимостью и необходима для ее
использования.
Продажа недвижимости, находящейся на земельном участке, не принадлежащем
продавцу на праве собственности, допускается без согласия собственника этого участка,
если это не противоречит условиям пользования таким участком, установленным законом
или договором. При продаже такой недвижимости покупатель приобретает право
пользования соответствующей частью земельного участка на тех же условиях, что и
продавец недвижимости.
Статья 483. Права на недвижимость при продаже земельного участка
В случаях, когда земельный участок, на котором находится принадлежащее
продавцу здание, сооружение или другая недвижимость, продается без передачи в
собственность покупателя этой недвижимости, за продавцом сохраняется право
пользования частью земельного участка, которая занята недвижимостью и необходима
для ее использования, на условиях, определяемых договором продажи.
Если условия пользования соответствующей частью земельного участка
договором его продажи не определены, продавец сохраняет право ограниченного
пользования (сервитут) той частью земельного участка, которая занята недвижимостью и
необходима для ее использования в соответствии с ее назначением.
Статья 484. Определение предмета в договоре продажи недвижимости
В договоре продажи недвижимости должны быть указаны данные, позволяющие
определенно установить недвижимое имущество, подлежащее передаче покупателю по
договору, в том числе данные, определяющие расположение недвижимости на
соответствующем земельном участке либо в составе другого недвижимого имущества.
При отсутствии этих данных в договоре условие о недвижимом имуществе,
подлежащем передаче, считается не согласованным сторонами, а соответствующий
договор не считается заключенным.
Статья 485. Цена в договоре продажи недвижимости
Договор продажи недвижимости должен предусматривать цену этого имущества.
При отсутствии в договоре согласованного сторонами в письменной форме
условия о цене недвижимости договор о ее продаже считается незаключенным. При этом
правила определения цены, предусмотренные частью четвертой статьи 356 настоящего
Кодекса, не применяются.
Если иное не предусмотрено законом или договором продажи недвижимости,
установленная в нем цена здания, сооружения или другого недвижимого имущества,
находящегося на земельном участке, включает цену передаваемой с этим недвижимым
имуществом соответствующей части земельного участка или права на нее.
В случаях, когда цена недвижимости в договоре продажи недвижимости
установлена на единицу ее площади или иного показателя ее размера, общая цена такого
недвижимого имущества, подлежащая уплате, определяется исходя из фактического
размера переданного покупателю недвижимого имущества.
Статья 486. Передача недвижимости
Передача недвижимости продавцом и принятие ее покупателем осуществляются
по подписываемому сторонами передаточному акту или иному документу о передаче.
Если иное не предусмотрено законом или договором, обязательство продавца
передать недвижимость покупателю считается исполненным после вручения этого
имущества покупателю и подписания сторонами соответствующего документа о передаче.
Уклонение одной из сторон от подписания документа о передаче недвижимости
на условиях, предусмотренных договором, считается отказом соответственно продавца от
исполнения обязанности передать имущество, а покупателя — обязанности принять
имущество.
Принятие покупателем недвижимости, не соответствующей условиям договора
продажи недвижимости, в том числе в случае, когда такое несоответствие оговорено в
документе о передаче недвижимости, не является основанием для освобождения продавца
от ответственности за ненадлежащее исполнение договора.
Статья 487. Последствия передачи недвижимости ненадлежащего качества
В случае передачи продавцом покупателю недвижимости, не соответствующей
условиям договора продажи недвижимости о ее качестве, применяются правила статьи
434 настоящего Кодекса, за исключением положений о праве покупателя потребовать
замены товара ненадлежащего качества на товар надлежащего качества.
Статья 488. Особенности продажи жилых помещений
Существенным условием договора продажи жилого дома, квартиры, части жилого
дома или квартиры, в которых проживают лица, сохраняющие в соответствии с законом
право пользования этим жилым помещением после его приобретения покупателем,
является перечень этих лиц с указанием их прав на пользование продаваемым жилым
помещением.
Договор продажи жилого дома, квартиры, части жилого дома или квартиры
подлежит нотариальному удостоверению и государственной регистрации.
§ 8. Продажа предприятия
Статья 489. Договор продажи предприятия
По договору продажи предприятия продавец обязуется передать в собственность
покупателя предприятие в целом как имущественный комплекс, за исключением прав и
обязанностей, которые продавец не вправе передавать другим лицам.
Права на использование фирменного наименования, товарных знаков, знаков
обслуживания и других средств индивидуализации продавца и его продукции,
выполняемых им работ или оказываемых услуг переходят к покупателю, если иное не
предусмотрено договором продажи предприятия.
Права продавца, полученные им на основании специального разрешения
(лицензии) на занятие соответствующей деятельностью, не подлежат передаче
покупателю предприятия, если иное не установлено законодательством. Включение в
состав передаваемого по договору продажи предприятия обязательств, исполнение
которых покупателем невозможно при отсутствии у него на это специального разрешения
(лицензии), не освобождает продавца от соответствующих обязательств перед
кредиторами. За неисполнение таких обязательств продавец и покупатель несут перед
кредиторами солидарную ответственность.
Статья 490. Форма и государственная регистрация договора продажи
предприятия
См. предыдущую редакцию.
Договор продажи предприятия заключается в письменной форме путем
составления одного документа, подписанного сторонами, с обязательным приложением к
нему документов, указанных в части втоpой статьи 491 настоящего Кодекса, и подлежит
нотариальному удостоверению и государственной регистрации. Договор продажи
предприятия, заключаемый на конкурсной (тендерной) основе по решению
уполномоченного государственного органа, не подлежит нотариальному удостоверению,
кроме случаев, предусмотренных пунктом 2 части второй статьи 110 настоящего Кодекса. (часть первая статьи 490 в редакции Закона Республики Узбекистан от 20 августа 1999
г. № 832-I — Ведомости Олий Мажлиса, 1999 г., № 9, ст. 229)
Несоблюдение требований, предусмотренных частью пеpвой настоящей статьи,
влечет недействительность договора. Такой договор считается ничтожным, его
исполнение не допускается и к нему не применяются правила, предусмотренные частями
втоpой и третьей статьи 112 настоящего Кодекса.
Статья 491. Установление состава и оценка стоимости предприятия,
подлежащего продаже
Состав и оценка стоимости предприятия, подлежащего продаже, определяются в
договоре продажи предприятия на основе полной инвентаризации предприятия,
проводимой в соответствии с установленными правилами такой инвентаризации.
См. предыдущую редакцию.
До подписания договора продажи предприятия должны быть составлены и
рассмотрены сторонами акт инвентаризации, бухгалтерский баланс, аудиторское
заключение, отчет об оценке, а также перечень всех долгов (обязательств), включаемых в
состав предприятия, с указанием кредиторов, характера, размера и сроков их требований.
Имущество, права и обязанности, указанные в названных документах, подлежат передаче
продавцом покупателю, если иное не вытекает из статьи 489 настоящего Кодекса и не
установлено договором продажи предприятия. (часть вторая статьи 491 в редакции Закона Республики Узбекистан от 17 сентября
2010 г. № ЗРУ-257 — СЗ РУ, 2010 г., № 37, ст. 315)
Статья 492. Права кредиторов при продаже предприятия
Кредиторы по обязательствам, включенным в состав продаваемого предприятия,
должны быть письменно уведомлены продавцом о продаже предприятия до его передачи
покупателю.
Кредитор, который письменно не сообщил продавцу о своем согласии на перевод
долга, вправе в течение трех месяцев со дня получения уведомления о продаже
предприятия потребовать либо прекращения или досрочного исполнения обязательства и
возмещения продавцом убытков, либо признания договора продажи предприятия
недействительным полностью или в соответствующей части.
Кредитор, который не был уведомлен о продаже предприятия в порядке,
предусмотренном частью пеpвой настоящей статьи, может предъявить иск об
удовлетворении требований, предусмотренных частью втоpой настоящей статьи, в
течение года со дня, когда он узнал или должен был узнать о передаче предприятия
продавцом покупателю.
После передачи предприятия покупателю продавец и покупатель несут
солидарную ответственность по включенным в состав переданного предприятия долгам,
которые были переведены на покупателя без согласия кредитора.
Статья 493. Передача предприятия
Передача предприятия продавцом покупателю осуществляется по передаточному
акту, в котором указываются данные о составе предприятия и об уведомлении кредиторов
о продаже предприятия, а также сведения о выявленных недостатках переданного
имущества и перечень имущества, обязанности по передаче которого невозможны ввиду
его утраты.
Подготовка предприятия к передаче, включая составление и представление на
подписание передаточного акта, является обязанностью продавца и осуществляется за его
счет, если иное не предусмотрено договором.
Предприятие считается переданным покупателю со дня подписания
передаточного акта обеими сторонами. С этого момента на покупателя переходит риск
случайной гибели или случайной порчи имущества, переданного в составе предприятия.
Статья 494. Переход права собственности на предприятие
Право собственности на предприятие переходит к покупателю с момента
государственной регистрации этого права.
Государственная регистрация права собственности покупателя на предприятие
осуществляется непосредственно после передачи предприятия покупателю если иное не
предусмотрено договором продажи предприятия.
В случаях, когда договором продажи предприятия предусмотрено сохранение за
продавцом права собственности на предприятие, переданное покупателю, до оплаты
предприятия или до наступления иных обстоятельств, покупатель вправе до перехода к
нему права собственности распоряжаться имуществом, входящим в состав переданного
предприятия, а также пользоваться правами в той мере, в какой это необходимо для
обеспечения деятельности предприятия как имущественного комплекса.
Статья 495. Последствия передачи и принятия предприятия с недостатками
Последствия передачи продавцом и принятия покупателем по передаточному акту
предприятия, состав которого не соответствует предусмотренному договором продажи
предприятия, в том числе в отношении качества переданного имущества, определяются на
основании правил, предусмотренных статьями 393 –– 395, 399, 402, 408, 412 настоящего
Кодекса, если иное не вытекает из договора и не предусмотрено частями втоpой, тpетьей и
четвеpтой настоящей статьи.
В случае, когда предприятие передано и принято по передаточному акту, в
котором указаны сведения о выявленных недостатках предприятия и об утраченном
имуществе, покупатель вправе требовать соответствующего уменьшения покупной цены
предприятия, если право на предъявление в таких случаях иных требований не
предусмотрено договором продажи предприятия.
Покупатель вправе требовать уменьшения покупной цены в случае передачи ему
в составе предприятия долгов (обязательств) продавца, которые не были указаны в
договоре продажи предприятия или передаточном акте, если продавец не докажет, что
покупатель знал о таких долгах (обязательствах) во время заключения договора и
передачи предприятия.
Продавец в случае получения уведомления покупателя о недостатках имущества,
переданного в составе предприятия, или отсутствия в этом составе отдельных видов
имущества, подлежащих передаче, может без промедления заменить имущество
ненадлежащего качества или предоставить покупателю недостающее имущество.
Покупатель вправе требовать в судебном порядке расторжения или изменения
договора продажи предприятия и возвращения того, что исполнено сторонами по
договору, если установлено, что предприятие, ввиду недостатков, за которые продавец
отвечает, непригодно для целей, названных в договоре продажи предприятия, и эти
недостатки не устранены продавцом на условиях, в порядке и сроки, установленные в
соответствии с настоящим Кодексом, законодательством или договором, либо устранение
таких недостатков невозможно.
Статья 496. Применение к договору продажи предприятия правил о
последствиях недействительности сделок и об изменении или о расторжении
договора
Правила настоящего Кодекса о последствиях недействительности сделок и об
изменении или о расторжении договора купли-продажи, предусматривающие возврат или
взыскание в натуре полученного по договору с одной или обеих сторон, применяются к
договору продажи предприятия, если такие последствия существенно не нарушают права
и охраняемые законом интересы кредиторов продавца и покупателя, других лиц и не
противоречат правилам статьи 116 настоящего Кодекса.
Глава 30. Мена
Статья 497. Договор мены
По договору мены каждая из сторон обязуется передать в собственность другой
стороны один товар в обмен на другой.
К договору мены применяются соответственно правила о купле-продаже, если это
не противоречит правилам настоящей главы и существу мены. При этом каждая из сторон
признается продавцом товара, который она обязуется передать, и покупателем товара,
который она обязуется принять в обмен.
См. предыдущую редакцию.
Договор мены автомототранспортных средств, подлежащих в установленном
законодательством порядке государственной регистрации, должен быть нотариально
удостоверен. (статья 497 дополнена частью Законом Республики Узбекистан от 7 декабря 2001 г. №
320-II — Ведомости Олий Мажлиса, 2002 г., № 1, ст. 20)
Статья 498. Цены и расходы по договору мены
Если из договора мены не вытекает иное, товары, подлежащие обмену,
предполагаются равноценными, а расходы по их передаче и принятию осуществляются в
каждом случае той стороной, которая несет соответствующие обязанности.
В случае, когда в соответствии с договором мены обмениваемые товары
признаются неравноценными, сторона, обязанная передать товар, цена которого ниже
цены товара, предоставляемого в обмен, должна оплатить разницу в ценах без
промедления после передачи товара или товаро-распорядительных документов на него,
если иной порядок оплаты не предусмотрен договором.
Если обмениваемые товары признаются неравноценными, но разница в их ценах
не предусмотрена в договоре мены и не может быть определена, исходя из условий
договора, она определяется по правилам, предусмотренным частью четвертой статьи 356
настоящего Кодекса.
Статья 499. Встречное исполнение обязательства передать товар по договору
мены
В случае, когда в соответствии с договором мены сроки передачи обмениваемых
товаров не совпадают, к исполнению обязательства по передаче товара стороной, которая
должна его исполнить после передачи товара другой стороной, применяются правила о
встречном исполнении обязательств.
Статья 500. Переход права собственности на обмениваемые товары
Если законом или договором мены не предусмотрено иное, право собственности
на обмениваемые товары переходит к сторонам, выступающим по договору мены в
качестве покупателей, одновременно после исполнения обязательств передать
соответствующие товары обеими сторонами.
Статья 501. Ответственность за изъятие товара, приобретенного по договору
мены
Сторона, у которой третьими лицами изъят товар, приобретенный по договору
мены, вправе при наличии оснований, предусмотренных статьей 395 настоящего Кодекса,
потребовать от другой стороны возврата товара, полученного последней в обмен, и (или)
возмещения убытков.
Глава 31. Дарение
Статья 502. Договор дарения
По договору дарения одна сторона (даритель) безвозмездно передает или
обязуется передать другой стороне (одаряемому) вещь в собственность либо передает или
обязуется передать ей имущественное право (требование) к себе или к третьему лицу,
либо освобождает или обязуется освободить ее от имущественной обязанности перед
собой или перед третьим лицом.
При наличии встречной передачи вещи или права либо встречного обязательства
договор не признается дарением. К такому договору применяются правила части втоpой
статьи 124 настоящего Кодекса.
Обещание безвозмездно передать кому-либо вещь или имущественное право либо
освободить кого-либо от имущественной обязанности (обещание дарения) признается
договором дарения, если оно сделано в надлежащей форме и содержит ясно выраженное
намерение совершить в будущем безвозмездную передачу вещи или имущественного
права конкретному лицу, либо освободить его от имущественной обязанности.
Обещание подарить все свое имущество или часть имущества без указания на
конкретный предмет дарения в виде вещи, имущественного права или освобождения от
имущественной обязанности ничтожно.
Договор, предусматривающий передачу дара одаряемому после смерти дарителя,
ничтожен. К такого рода дарению применяются правила настоящего Кодекса о
наследовании.
Статья 503. Отказ одаряемого принять дар
Одаряемый вправе в любое время до передачи ему дара от него отказаться. В этом
случае договор дарения считается расторгнутым.
Если договор дарения заключен в письменной форме, отказ от дара должен быть
совершен также в письменной форме. В случае, когда договор дарения зарегистрирован,
отказ от принятия дара также подлежит государственной регистрации.
Если договор дарения был заключен в письменной форме, даритель вправе
требовать от одаряемого возмещения реального ущерба, причиненного отказом принять
дар.
Статья 504. Форма договора дарения
Дарение, сопровождаемое передачей дара одаряемому, может быть совершено
устно, за исключением случаев, предусмотренных частями тpетьей и пятой настоящей
статьи.
Передача дара осуществляется посредством его вручения, символической
передачи (вручение ключей и т. п.) либо вручения правоустанавливающих документов.
Договор дарения движимого имущества должен быть совершен в простой
письменной форме в случаях, когда:
дарителем является юридическое лицо;
договор заключается между гражданами на сумму более десяти минимальных
заработных плат;
договор содержит обещание дарения в будущем.
В случаях, предусмотренных в части третьей настоящей статьи, договор дарения,
совершенный устно ничтожен.
Договор дарения недвижимого имущества должен быть нотариально удостоверен
и подлежит государственной регистрации.
См. предыдущую редакцию.
Договор дарения автомототранспортных средств, подлежащих в установленном
законодательством порядке государственной регистрации, должен быть нотариально
удостоверен. (статья 504 дополнена частью Законом Республики Узбекистан от 7 декабря 2001 г. №
320-II — Ведомости Олий Мажлиса, 2002 г., № 1, ст. 20)
Статья 505. Ограничения дарения
Юридическое лицо, которому вещь принадлежит на праве хозяйственного
ведения или оперативного управления, вправе подарить ее с согласия собственника, если
законом не предусмотрено иное. Это ограничение не распространяется на обычные
подарки небольшой стоимости.
Дарение имущества, находящегося в общей совместной собственности,
допускается по согласию всех участников совместной собственности с соблюдением
правил, предусмотренных статьей 225 настоящего Кодекса.
Дарение принадлежащего дарителю права требования к третьему лицу
осуществляется с соблюдением правил, предусмотренных статьями 313 –– 317, 319 и 320
настоящего Кодекса.
Дарение права аренды или иного права на чужую вещь без согласия ее
собственника или лица, имеющего на нее право хозяйственного ведения или оперативного
управления, допускается, если законом или договором, на котором основано такое право,
не запрещено его отчуждение без согласия указанных лиц.
Дарение посредством исполнения за одаряемого его обязанности перед третьим
лицом осуществляется с соблюдением правил, предусмотренных частями первой и втоpой
статьи 241 настоящего Кодекса.
Дарение посредством перевода дарителем на себя долга одаряемого перед
третьим лицом осуществляется с соблюдением правил, предусмотренных частями первой
и второй статьи 322 настоящего Кодекса.
Доверенность на совершение дарения представителем, в которой не назван
одаряемый и не указан предмет дарения, ничтожна.
Статья 506. Отказ от исполнения договора дарения
Даритель вправе отказаться от исполнения договора, содержащего обещание
передать в будущем одаряемому вещь или имущественное право либо освободить
одаряемого от имущественной обязанности, если после заключения договора его
имущественное положение существенно ухудшилось.
Даритель вправе отказаться от исполнения договора, содержащего обещание
передать в будущем одаряемому вещь или имущественное право либо освободить
одаряемого от имущественной обязанности, по основаниям, предусмотренным частью
первой статьи 507 настоящего Кодекса.
Отказ дарителя от исполнения договора дарения по основаниям,
предусмотренным настоящей статьей, не дает одаряемому права требовать возмещения
убытков.
Статья 507. Отмена дарения
Отмена дарения допускается в судебном порядке в случае совершения одаряемым
умышленного преступления против жизни или здоровья дарителя, членов его семьи или
близких родственников.
В случае умышленного лишения жизни дарителя одаряемым право требовать в
суде отмены дарения принадлежит наследникам дарителя.
Даритель вправе потребовать в судебном порядке отмены дарения, если
обращение одаряемого с подаренной вещью, представляющей для дарителя большую
неимущественную ценность, создает угрозу ее безвозвратной утраты.
По требованию заинтересованного лица суд может отменить дарение,
совершенное индивидуальным предпринимателем или юридическим лицом в нарушение
положений законодательства о банкротстве за счет средств, связанных с его
предпринимательской деятельностью, в течение года, предшествовавшего объявлению
такого лица банкротом.
В договоре дарения может быть обусловлено право дарителя отменить дарение в
случае, если он переживет одаряемого.
В случае отмены дарения одаряемый обязан возвратить подаренную вещь, если
она сохранилась в натуре к моменту отмены дарения.
Статья 508. Случаи, в которых отказ от исполнения договора дарения и
отмена дарения невозможны
Правила об отказе от исполнения договора дарения и об отмене дарения не
применяются к договорам дарения совершаемым в устной форме.
Статья 509. Последствия дарения имущества с недостатками
Вред, причиненный жизни, здоровью или имуществу одаряемого вследствие
недостатков подаренной вещи, подлежит возмещению дарителем в соответствии с
правилами, предусмотренными главой 57 настоящего Кодекса, если доказано, что эти
недостатки возникли до передачи вещи одаряемому, не относятся к числу явных и
даритель, хотя и знал, но не предупредил о них одаряемого.
Статья 510. Правопреемство при обещании дарения
Права одаряемого, которому по договору дарения обещан дар, не переходят к его
наследникам (правопреемникам), если иное не предусмотрено договором дарения.
Обязанности дарителя, обещавшего дар по договору дарения, переходят к его
наследникам (правопреемникам), если иное не предусмотрено договором дарения.
Статья 511. Пожертвования
Пожертвованием признается дарение в общеполезных целях.
Пожертвования могут делаться гражданам, лечебным, воспитательным
учреждениям, учреждениям социальной защиты и другим аналогичным учреждениям,
благотворительным, научным и учебным учреждениям, фондам, музеям и другим
учреждениям культуры, общественным объединениям и религиозным организациям, а
также государству и другим субъектам гражданского права.
На принятие пожертвования не требуется чьего-либо разрешения или согласия.
Пожертвование имущества гражданину должно быть, а юридическим лицам —
может быть обусловлено жертвователем использованием этого имущества по
определенному назначению. При отсутствии такого условия пожертвование имущества
гражданину считается обычным дарением, а в остальных случаях пожертвованное
имущество используется одаряемым в соответствии с их назначением.
Юридическое лицо, принимающее пожертвование, для использования которого
установлено определенное назначение, должно вести обособленный учет всех операций
по использованию пожертвованного имущества.
Если использование пожертвованного имущества в соответствии с указанным
жертвователем назначением становится вследствие изменившихся обстоятельств
невозможным, оно может быть использовано по другому назначению лишь с согласия
жертвователя, а в случае смерти гражданина — пожертвовавшего имущество, либо
реорганизации или ликвидации юридического лица, пожертвовавшего имущество — по
решению суда.
Использование пожертвованного имущества не в соответствии с указанным
жертвователем назначением или изменение этого назначения с нарушением правил,
предусмотренных частью шестой настоящей статьи, дает право жертвователю, его
наследникам или иному правопреемнику требовать отмены пожертвования.
К пожертвованиям не применяются положения статей 507 и 510 настоящего
Кодекса.
Глава 32. Рента
§ 1. Общие положения
Статья 512. Договор ренты
По договору ренты одна сторона (получатель ренты) передает другой стороне
(плательщику ренты) в собственность недвижимое или движимое имущество, а
плательщик ренты обязуется в обмен на полученное имущество периодически
выплачивать получателю ренту в виде определенной денежной суммы либо
предоставления средств на его содержание в иной форме.
По договору ренты допускается установление обязанности выплачивать ренту
бессрочно (постоянная рента) или на срок жизни получателя ренты (пожизненная рента).
Пожизненная рента может быть установлена на условиях пожизненного содержания
гражданина с иждивением.
Статья 513. Форма договора ренты
Договор ренты подлежит нотариальному удостоверению, а договор,
предусматривающий отчуждение недвижимого имущества под выплату ренты, также
государственной регистрации.
Статья 514. Отчуждение имущества под выплату ренты
Имущество, которое отчуждается под выплату ренты, может быть передано
получателем ренты в собственность плательщика ренты за плату или бесплатно.
В случае, когда договором ренты предусматривается передача имущества за
плату, к отношениям сторон по передаче и оплате применяются правила о договоре
купли-продажи, а в случаях, когда такое имущество передается бесплатно –– правила о
договоре дарения, поскольку иное не установлено правилами настоящей главы и не
противоречит существу договора ренты.
Статья 515. Обременение рентой недвижимого имущества
Рента обременяет земельный участок, предприятие, здание, сооружение или
другое недвижимое имущество, переданное под ее выплату. В случае отчуждения такого
имущества плательщиком ренты его обязательства по договору ренты переходят на
приобретателя имущества.
Лицо, передавшее обремененное рентой недвижимое имущество в собственность
другого лица, несет субсидиарную с ним ответственность по требованиям получателя
ренты, возникшим в связи с нарушением договора ренты, если настоящим Кодексом,
другим законом или договором не предусмотрена солидарная ответственность по этому
обязательству.
Статья 516. Обеспечение выплаты ренты
При передаче под выплату ренты земельного участка или другого недвижимого
имущества получатель ренты в обеспечение обязательства плательщика ренты
приобретает право залога на это имущество.
Существенным условием договора, предусматривающего передачу под выплату
ренты денежной суммы или иного движимого имущества, является условие,
устанавливающее обязанность плательщика ренты предоставить обеспечение исполнения
его обязательств либо застраховать в пользу получателя ренты риск неисполнения либо
ненадлежащего исполнения этих обязательств.
При невыполнении плательщиком ренты обязанностей, предусмотренных частью
втоpой настоящей статьи, а также в случае утраты обеспечения или ухудшения условий
обеспечения по обстоятельствам, за которые получатель ренты не отвечает, получатель
ренты вправе расторгнуть договор ренты и потребовать возмещения убытков, вызванных
расторжением договора.
Статья 517. Ответственность за просрочку выплаты ренты
За просрочку выплаты ренты плательщик ренты уплачивает получателю ренты
проценты, предусмотренные статьей 327 настоящего Кодекса, если иной размер
процентов не установлен договором ренты.
§ 2. Постоянная рента
Статья 518. Получатель постоянной ренты
Получателями постоянной ренты могут быть только граждане и некоммерческие
организации, если это не противоречит закону и соответствует целям их деятельности.
Права получателя ренты по договору постоянной ренты могут передаваться
лицам, указанным в части пеpвой настоящей статьи, путем уступки требования и
переходить по наследству либо при реорганизации юридических лиц, если иное не
предусмотрено законом или договором.
Статья 519. Форма и размер постоянной ренты
Постоянная рента выплачивается в деньгах в размере, устанавливаемом
договором в пределах средней ставки платы за пользование имуществом, применяемой
при сдаче в наем имущества, аналогичного переданному под выплату ренты, а при
передаче под выплату ренты денежной суммы — в пределах надлежаще установленной
ставки банковского процента, пpедусмотpенного статьей 327 настоящего Кодекса.
Договором может быть предусмотрена выплата ренты путем предоставления
вещей, выполнения работ или оказания услуг, соответствующих по стоимости денежной
сумме ренты.
Если иное не предусмотрено договором постоянной ренты, размер
выплачиваемой ренты изменяется пропорционально изменению соответствующей ставки
платы за пользование имуществом или ставки банковского процента.
Статья 520. Сроки выплаты постоянной ренты
Если иное не предусмотрено договором, постоянная рента выплачивается по
окончании каждого календарного квартала.
Статья 521. Право плательщика на выкуп постоянной ренты
Плательщик постоянной ренты вправе отказаться от дальнейшей выплаты ренты
путем ее выкупа. Такой отказ действителен при условии, что он заявлен в письменной
форме плательщиком ренты не позднее чем за три месяца до прекращения выплаты ренты
или за более длительный срок, предусмотренный договором. При этом обязательство по
выплате ренты не прекращается до получения всей суммы выкупа получателем ренты,
если иной порядок выкупа не предусмотрен договором.
Условие договора об отказе плательщика постоянной ренты от права на ее выкуп
ничтожно.
Договором может быть предусмотрено, что право выкупа постоянной ренты не
может быть осуществлено при жизни получателя ренты либо в течение иного срока, не
превышающего тридцати лет с момента заключения договора.
Статья 522. Выкуп постоянной ренты по требованию получателя ренты
Получатель постоянной ренты вправе требовать выкупа ренты плательщиком в
случаях, когда:
плательщик ренты просрочил ее выплату более чем на один год, если иное не
установлено договором;
плательщик ренты нарушил свои обязательства по обеспечению выплаты ренты;
плательщик ренты признан неплатежеспособным, либо возникли иные
обстоятельства, свидетельствующие, что рента не будет выплачиваться им в размере и
сроки, установленные договором;
недвижимое имущество, переданное под выплату ренты, поступило в общую
собственность или разделено между несколькими лицами;
а также в других случаях, предусмотренных договором.
Статья 523. Выкупная цена постоянной ренты
Выкуп постоянной ренты в случаях, предусмотренных статьями 521 и 522
настоящего Кодекса, производится по цене, установленной договором.
При отсутствии условия о выкупной цене в договоре постоянной ренты, по
которому имущество передано за плату под выплату ренты, выкуп осуществляется по
цене, соответствующей годовой сумме рентных платежей.
При отсутствии условия о выкупной цене в договоре постоянной ренты, по
которому имущество передано бесплатно под выплату ренты, в выкупную цену наряду с
годовой суммой рентных платежей включается цена переданного имущества,
определяемая по правилам, предусмотренным частью четвертой статьи 356 настоящего
Кодекса.
Статья 524. Риск случайной гибели или случайной порчи имущества,
переданного под выплату постоянной ренты
Риск случайной гибели или случайной порчи имущества, переданного бесплатно
под выплату постоянной ренты, несет плательщик ренты.
При случайной гибели или случайной порче имущества, переданного за плату под
выплату постоянной ренты, плательщик вправе требовать соответственно прекращения
обязательства по выплате ренты либо изменения условий ее выплаты.
§ 3. Пожизненная рента
Статья 525. Получатели пожизненной ренты
Пожизненная рента может быть установлена на период жизни гражданина,
передающего имущество под выплату ренты, либо на период жизни другого указанного
им гражданина.
Допускается установление пожизненной ренты в пользу нескольких граждан,
доли которых в праве на получение ренты предполагаются равными, если иное не
предусмотрено договором.
В случае смерти одного из получателей ренты его доля в праве на получение
ренты переходит к пережившим его получателям ренты, если договором не
предусмотрено иное, а в случае смерти последнего получателя ренты обязательство
выплаты ренты прекращается.
Договор, устанавливающий пожизненную ренту в пользу гражданина, который
умер к моменту заключения договора, ничтожен.
Статья 526. Размер пожизненной ренты
Пожизненная рента определяется в договоре как денежная сумма, периодически
выплачиваемая получателю ренты в течение его жизни.
Размер пожизненной ренты, определяемый в договоре, в расчете на месяц должен
быть не менее минимального размера заработной платы, установленного
законодательством, а в случаях, предусмотренных статьей 247 настоящего Кодекса,—
подлежит увеличению.
Статья 527. Сроки выплаты пожизненной ренты
Пожизненная рента выплачивается по окончании каждого календарного месяца,
если иное не предусмотрено договором.
Статья 528. Расторжение договора пожизненной ренты по требованию
получателя ренты
В случаях существенного нарушения договора пожизненной ренты плательщиком
получатель ренты вправе требовать от плательщика ренты выкупа ренты на условиях,
предусмотренных статьей 523 настоящего Кодекса, либо расторжения договора и
возмещения убытков.
Если под выплату пожизненной ренты отчуждена бесплатно квартира, жилой дом
или иное имущество, получатель ренты вправе при существенном нарушении
существенных условий договора плательщиком ренты потребовать возврата этого
имущества с зачетом его стоимости в счет выкупной ренты.
Статья 529. Риск случайной гибели или случайной порчи имущества,
переданного под выплату ренты
Случайная гибель или случайная порча имущества, переданного под выплату
пожизненной ренты, не освобождают плательщика ренты от обязательства выплачивать ее
на условиях, предусмотренных договором.
Глава 33. Отчуждение жилого дома (квартиры) с условием пожизненного
содержания
Статья 530. Договор отчуждения жилого дома (квартиры) с условием
пожизненного содержания
По договору отчуждения жилого дома (части дома), квартиры с условием
пожизненного содержания одна сторона (приобретатель) обязуется предоставлять другой
стороне, являющейся нетрудоспособной по возрасту или по состоянию здоровья
(отчуждателю), пожизненно материальное обеспечение в натуре (в виде жилища, питания,
ухода и необходимой помощи), а отчуждатель –– передать в собственность приобретателя
жилой дом (часть дома), квартиру.
Статья 531. Форма и условия договора отчуждения жилого дома (квартиры)
с условием пожизненного содержания
В договоре отчуждения жилого дома (квартиры) с условием пожизненного
содержания должно быть указано, какие виды материального обеспечения
предоставляются отчуждателю, их денежная оценка в месяц и указана стоимость жилого
дома (части дома), квартиры.
Оценка передаваемого жилого дома (части дома), квартиры и материального
обеспечения определяется соглашением сторон.
Договор отчуждения жилого дома (части дома), квартиры с условием
пожизненного содержания должен быть заключен в письменной форме и нотариально
удостовеpен с соблюдением правил статьи 110 настоящего Кодекса.
Статья 532. Права и обязанности сторон
По договору отчуждения жилого дома (части дома), квартиры с условием
пожизненного содержания приобретатель не имеет права во время действия договора этот
дом (часть дома), квартиру продавать, дарить, закладывать в залог и совершать другие
действия, обременяющие право собственности на дом (часть дома), квартиру. На этот дом
(часть дома), квартиру не обращается взыскание по долгам приобретателя.
Случайная гибель дома (части дома), квартиры, полученного от отчуждателя по
договору отчуждения жилого дома (квартиры) с условием пожизненного содержания, не
освобождает приобретателя от обязанностей, принятых на себя по договору.
Статья 533. Изменение или pасторжение договора отчуждения жилого дома
(квартиры) с условием пожизненного содержания
Если приобретатель жилого дома (части дома), квартиры не исполняет свои
обязанности по договору отчуждения жилого дома (квартиры) с условием пожизненного
содержания или выполняет их ненадлежащим образом, отчуждатель может потребовать
замену содержания периодическими платежами либо расторжения договора.
Договор отчуждения жилого дома (квартиры) с условием пожизненного
содержания может быть расторгнут по требованию приобретателя, если по независящим
от него обстоятельствам его материальное положение изменилось в такой степени, что он
не может предоставлять отчуждателю обусловленное содержание либо если отчуждатель
восстановил свою трудоспособность.
В случае расторжения договора отчуждения жилого дома (квартиры) с условием
пожизненного содержания по основаниям, предусмотренным частями первой и второй
настоящей статьи, дом (часть дома), квартира подлежит возврату отчуждателю.
В случае расторжения договора отчуждения жилого дома (квартиры) с условием
пожизненного содержания по требованию отчуждателя приобретатель вправе требовать
возмещения понесенных им расходов на содержание отчуждателя и дома (части дома)
кваpтиpы за время действия договора.
Статья 534. Переход обязанностей по договору отчуждения жилого дома
(квартиры) с условием пожизненного содержания к наследникам
В случае смерти приобретателя обязанности по договору отчуждения жилого
дома (части дома), квартиры с условием пожизненного содержания переходят к его
наследникам. При отсутствии у приобретателя наследников или при отказе их от
исполнения договора отчуждения жилого дома (части дома), квартиры с условием
пожизненного содержания, дом (часть дома), квартира, переданные приобретателю,
возвращаются отчуждателю.
Глава 34. Имущественный наем (аренда)
§ 1. Общие положения
Статья 535. Договор имущественного найма
По договору имущественного найма (аренды) наймодатель обязуется
предоставить нанимателю имущество за плату во временное владение и пользование или в
пользование.
Статья 536. Право собственности нанимателя на продукцию, плоды и доходы
от нанятого имущества
Продукция, плоды и иные доходы, полученные нанимателем в результате
использования нанятого имущества, являются его собственностью, если иное не
предусмотрено законом или договором имущественного найма.
Статья 537. Объекты имущественного найма
В имущественный наем могут быть переданы земельные участки, участки недр и
другие обособленные природные объекты, предприятия и другие имущественные
комплексы, здания, сооружения, оборудование, транспортные средства и другие вещи,
которые не теряют своих натуральных свойств в процессе их использования
(непотребляемые вещи).
Законодательством могут быть установлены виды (группы) предприятий и виды
имущества, сдача которых в имущественный наем не допускается или ограничивается.
Статья 538. Наймодатель
Право сдачи имущества в наем принадлежит его собственнику. Наймодателями
могут быть также лица, управомоченные законом или собственником сдавать имущество в
наем.
Статья 539. Форма договора имущественного найма
Договор имущественного найма на срок более одного года, а если хотя бы одной
из сторон договора является юридическое лицо –– независимо от срока, должен быть
заключен в письменной форме.
Договор имущественного найма недвижимого имущества подлежит
государственной регистрации.
Договор имущественного найма, предусматривающий переход в последующем
права собственности на это имущество к нанимателю, заключается в форме,
предусмотренной для договора купли-продажи такого имущества.
Статья 540. Срок договора имущественного найма
Договор имущественного найма заключается на срок, определенный договором.
Если срок имущественного найма в договоре не определен, договор считается
заключенным на неопределенный срок. При этом каждая из сторон вправе в любое время
отказаться от договора, письменно предупредив об этом другую сторону за один месяц, а
при найме недвижимого имущества –– за три месяца. Законом или договором может быть
установлен иной срок для предупреждения о прекращении договора имущественного
найма, заключенного на неопределенный срок.
Законом могут устанавливаться максимальные (предельные) сроки договора для
отдельных видов имущественного найма, а также для найма отдельных видов имущества.
В этих случаях если срок найма в договоре не определен и ни одна из сторон не
отказалась от договора до истечения предельного срока, установленного законом, договор
по истечении предельного срока прекращается. Договор найма такого имущества,
заключенный на срок, превышающий установленный законом предельный срок, считается
заключенным на срок, равный предельному.
Статья 541. Предоставление имущества нанимателю
Наймодатель обязан предоставить нанимателю имущество в состоянии,
соответствующем условиям договора и назначению имущества.
Подготовка имущества к передаче, включая составление и представление на
подписание передаточного акта, является обязанностью наймодателя и осуществляется за
его счет.
Имущество сдается в наем вместе со всеми его принадлежностями и
относящимися к нему документами (техническим паспортом, сертификатом качества и т.
п.), если иное не предусмотрено договором. Если такие принадлежности и документы
переданы не были, и без них наниматель не может пользоваться имуществом в
соответствии с его назначением либо в значительной степени лишается того, на что был
вправе рассчитывать при заключении договора, он может потребовать предоставления ему
наймодателем таких принадлежностей и документов или расторжения договора, а также
возмещения убытков.
Если наймодатель не предоставил нанимателю сданное в наем имущество в
указанный в договоре срок, а если в договоре такой срок не указан, — в разумный срок,
наниматель вправе истребовать от него это имущество в соответствии со статьей 331
настоящего Кодекса и потребовать возмещения убытков, причиненных задержкой
исполнения либо потребовать расторжения договора и возмещения убытков причиненных
его неисполнением.
Статья 542. Ответственность наймодателя за недостатки сданного в наем
имущества
Наймодатель отвечает за недостатки сданного в наем имущества, полностью или
частично препятствующие пользованию им, даже если во время заключения договора он
не знал об этих недостатках. При обнаружении таких недостатков наниматель вправе по
своему выбору потребовать:
от наймодателя либо безвозмездного устранения недостатков имущества, либо
соразмерного уменьшения платы за пользование имуществом, либо возмещения своих
расходов на устранение недостатков имущества;
непосредственно удержать сумму понесенных им расходов по устранению
данных недостатков из платы за пользование имуществом, предварительно уведомив об
этом наймодателя;
потребовать досрочного расторжения договора.
Наймодатель, извещенный о требованиях нанимателя или о его намерении
устранить недостатки имущества за счет наймодателя, может без промедления произвести
замену предоставленного в наем имущества другим аналогичным имуществом,
находящимся в надлежащем состоянии, либо безвозмездно устранить недостатки
имущества.
Если удовлетворение требований нанимателя или удержание им расходов по
устранению недостатков из платы за пользование имуществом не покрывает причиненных
нанимателю убытков, он вправе потребовать возмещения непокрытой части убытков.
Наймодатель не отвечает за те недостатки сданного в наем имущества, которые
были им оговорены при заключении договора или были заранее известны нанимателю
либо должны были быть обнаружены им во время осмотра имущества или проверки его
исправности при заключении договора или передаче имущества в наем.
Статья 543. Права третьих лиц на сдаваемое в наем имущество
Передача имущества в наем не является основанием для прекращения или
изменения прав третьих лиц на это имущество.
При заключении договора наймодатель обязан предупредить нанимателя о всех
правах третьих лиц на сдаваемое в наем имущество (сервитуте, праве залога и т. п.).
Неисполнение наймодателем этой обязанности дает нанимателю право требовать
уменьшения платы за пользование имуществом либо расторжения договора и возмещения
убытков.
Статья 544. Плата за пользование имуществом
Наниматель обязан своевременно вносить плату за пользование имуществом.
Порядок, условия и сроки внесения платы за пользование имуществом
определяются договором имущественного найма. В случаях, когда договором они не
определены, считается, что установлены порядок, условия и сроки, обычно применяемые
при найме аналогичного имущества при сравнимых обстоятельствах.
Плата за пользование имуществом устанавливается за все нанятое имущество в
целом или отдельно по каждой из его составных частей в виде:
определенных в твердой сумме платежей, вносимых периодически или
единовременно;
установленной доли полученных в результате использования нанятого имущества
продукции, плодов или доходов;
предоставления нанимателем определенных услуг;
передачи нанимателем наймодателю обусловленной договором вещи в
собственность или в наем;
возложения на нанимателя обусловленных договором затрат по улучшению
нанятого имущества.
Стороны могут предусматривать в договоре имущественного найма сочетание
форм платы за пользование имуществом, указанных в части третьей настоящей статьи,
или иные формы оплаты.
Если иное не предусмотрено договором имущественного найма размеры платы за
пользование имуществом могут изменяться по соглашению сторон в сроки,
предусмотренные договором, но не чаще одного раза в год. Законодательством могут
быть предусмотрены иные минимальные сроки для пересмотра размера платы для
отдельных видов имущественного найма, а также для найма отдельных видов имущества.
Если законодательством не предусмотрено иное, наниматель вправе потребовать
соответственного уменьшения платы за пользование имуществом, если в силу
обстоятельств, за которые он не отвечает, условия пользования, предусмотренные
договором, или состояние имущества существенно ухудшились.
Если иное не предусмотрено договором, в случае существенного нарушения
нанимателем сроков внесения платы за пользование имуществом наймодатель вправе
потребовать от него досрочного внесения платы в установленный наймодателем срок. При
этом наймодатель не вправе требовать досрочного внесения платы за пользование
имуществом более чем за два срока подряд.
Статья 545. Пользование нанятым имуществом
Наниматель обязан пользоваться имуществом в соответствии с условиями
договора, а если такие условия в договоре не определены, –– в соответствии с
назначением имущества.
Если наниматель пользуется имуществом не в соответствии с условиями договора
или назначением имущества, несмотря на письменное предупреждение наймодателя,
последний имеет право потребовать досрочного расторжения договора и возмещения
убытков.
Статья 546. Распоряжение нанятым имуществом
Наниматель вправе с согласия наймодателя сдавать нанятое имущество в поднаем
(субаренду), передавать свои права и обязанности по договору имущественного найма
другому лицу (перенаем), предоставлять нанятое имущество в безвозмездное пользование,
а также отдавать эти права в залог и вносить их в качестве вклада в уставный фонд
(капитал) хозяйственных товариществ и обществ или паевого взноса в производственный
кооператив, если иное не установлено настоящим Кодексом, другим законодательством. В
указанных случаях, за исключением перенайма, ответственным по договору перед
наймодателем остается наниматель. Договор о передаче имущества другим лицам не
может быть заключен на срок, превышающий срок действия договора найма.
К договору поднайма применяются правила о договоре имущественного найма,
если иное не установлено законодательством.
Статья 547. Обязанности наймодателя по содержанию нанятого имущества
Наймодатель обязан производить за свой счет капитальный ремонт переданного в
наем имущества, если иное не предусмотрено законодательством или договором.
Наймодатель обязан производить за свой счет ремонт, вызываемый неотложной
необходимостью, возникшей в силу обстоятельств, за которые наниматель не отвечает.
Капитальный ремонт должен производиться в срок, установленный договором
имущественного найма, а если он не определен договором или вызван неотложной
необходимостью –– в разумный срок.
Нарушение наймодателем обязанности по производству капитального ремонта
дает нанимателю право по своему выбору:
произвести капитальный ремонт, предусмотренный договором или вызываемый
неотложной необходимостью, и взыскать с наймодателя стоимость ремонта или, зачесть
ее в счет платы за пользование имуществом;
потребовать соответственного уменьшения платы;
потребовать досрочного расторжения договора и возмещения убытков.
Статья 548. Обязанности нанимателя по содержанию нанятого имущества
Наниматель обязан поддерживать имущество в исправном состоянии,
производить за свой счет текущий ремонт и нести расходы по содержанию имущества,
если иное не установлено законом или договором.
Статья 549. Сохранение договора имущественного найма в силе при
изменении сторон
Переход права собственности (хозяйственного ведения, оперативного управления,
пожизненного наследуемого владения) на сданное в наем имущество к другому лицу не
является основанием для изменения или расторжения договора имущественного найма.
В случае смерти гражданина, являющегося нанимателем недвижимого
имущества, его права и обязанности по договору найма этого имущества переходят к
наследнику, если законом или договором не предусмотрено иное. Наймодатель не вправе
отказать такому наследнику во вступлении в договор на оставшийся срок его действия, за
исключением случая, когда заключение договора было обусловлено личными качествами
нанимателя.
Статья 550. Прекращение договора поднайма при досрочном прекращении
договора имущественного найма
Если иное не предусмотрено договором имущественного найма, досрочное
прекращение договора имущественного найма влечет прекращение заключенного в
соответствии с ним договора поднайма. Поднанимателем в этом случае может быть
заключен договор найма имущества, находившегося в его пользовании в соответствии с
договором поднайма, в пределах оставшегося срока поднайма на условиях,
соответствующих условиям прекращенного договора имущественного найма.
Если договор имущественного найма по основаниям, предусмотренным
настоящим Кодексом, признается недействительным, недействительными признаются и
заключенные в соответствии с ним договоры поднайма.
Статья 551. Досрочное расторжение договора имущественного найма по
требованию наймодателя
По требованию наймодателя договор имущественного найма может быть
досрочно расторгнут судом в случаях, когда наниматель:
пользуется имуществом с существенным нарушением условий договора или
назначения имущества либо с неоднократными нарушениями, несмотря на письменное
предупреждение наймодателя;
существенно ухудшает имущество;
более двух раз подряд по истечении установленного договором срока платежа не
вносит плату за пользование имуществом;
не производит капитального ремонта имущества в установленные договором
сроки, а при отсутствии их в договоре –– в разумные сроки в тех случаях, когда в
соответствии с законодательством или договором производства капитального ремонта
является обязанностью нанимателя.
Договором имущественного найма могут быть установлены и другие основания
досрочного расторжения договора по требованию наймодателя в соответствии с частью
втоpой статьи 382 настоящего Кодекса.
Наймодатель вправе требовать досрочного расторжения договора только после
письменного предупреждения нанимателя и предоставления ему возможности исполнения
своего обязательства.
Комментарий LexUz
См. судебную практику.
Статья 552. Досрочное расторжение договора имущественного найма по
требованию нанимателя
По требованию нанимателя договор имущественного найма может быть досрочно
расторгнут судом в случаях, когда:
наймодатель не предоставляет имущество в пользование нанимателю либо
создает препятствия пользованию имуществом в соответствии с условиями договора или
назначением имущества;
переданное нанимателю имущество имеет препятствующие пользованию им
недостатки, которые не были оговорены наймодателем при заключении договора, не были
заранее известны нанимателю и не могли быть обнаружены им во время осмотра
имущества или проверки его исправности при заключении договора;
наймодатель не производит в установленные договором сроки, а при отсутствии
их в договоре –– в разумные сроки лежащего на его обязанности капитального ремонта
имущества;
имущество в силу обстоятельств, за которые наниматель не отвечает, окажется в
состоянии, не пригодном для пользования.
Договором имущественного найма могут быть установлены и другие основания
досрочного расторжения договора по требованию нанимателя в соответствии с частью
втоpой статьи 382 настоящего Кодекса.
Статья 553. Преимущественное право нанимателя на заключение договора
имущественного найма на новый срок
Если иное не предусмотрено законом или договором, наниматель, надлежащим
образом исполнявший свои обязанности, имеет по истечении срока договора при прочих
равных условиях преимущественное перед другими лицами право на заключение договора
имущественного найма на новый срок. Наниматель обязан письменно уведомить
наймодателя о желании заключить такой договор в срок, указанный в договоре
имущественного найма, а если в договоре такой срок не указан, - в разумный срок до
окончания действия договора.
При заключении договора имущественного найма на новый срок условия
договора могут быть изменены по соглашению сторон.
Если наймодатель отказал нанимателю в заключении договора на новый срок, но
в течение года со дня истечения срока договора с ним заключил договор имущественного
найма с другим лицом, наниматель вправе по своему выбору потребовать в суде перевода
на себя прав и обязанностей по заключенному договору и возмещения убытков,
причиненных отказом возобновить с ним договор, либо только возмещения таких
убытков.
Если наниматель продолжает пользоваться имуществом после истечения срока
договора имущественного найма при отсутствии возражений со стороны наймодателя,
договор считается возобновленным на тех же условиях на неопределенный срок.
Статья 554. Возврат имущества наймодателю
При прекращении договора имущественного найма наниматель обязан вернуть
наймодателю имущество в том состоянии, в котором он его получил, с учетом
нормального износа или в состоянии, обусловленном договором.
Если наниматель не возвратил нанятое имущество либо возвратил его
несвоевременно, наймодатель вправе потребовать внесения платы за пользование
имуществом за все время просрочки. В случае, когда указанная плата не покрывает
причиненных наймодателю убытков, он может потребовать их возмещения.
В случае, когда за несвоевременный возврат нанятого имущества договором
предусмотрена неустойка, убытки могут быть взысканы в полной сумме сверх неустойки,
если иное не предусмотрено договором.
Статья 555. Улучшение нанятого имущества
Произведенные нанимателем отделимые улучшения имущества являются его
собственностью, если иное не предусмотрено договором имущественного найма.
В случае, когда наниматель произвел за счет собственных средств и с согласия
наймодателя улучшения нанятого имущества, неотделимые без вреда для имущества,
наниматель после прекращения договора имеет право на возмещение стоимости этих
улучшений, если иное не предусмотрено договором.
Стоимость неотделимых улучшений нанятого имущества, произведенных
нанимателем без согласия наймодателя, возмещению не подлежит, если иное не
предусмотрено законом.
Улучшения нанятого имущества, как отделимые, так и неотделимые,
произведенные за счет амортизационных отчислений от этого имущества, являются
собственностью наймодателя.
Статья 556. Выкуп нанятого имущества
В договоре имущественного найма может быть предусмотрено, что нанятое
имущество переходит в собственность нанимателя по истечении срока имущественного
найма или до его истечения при условии внесения нанимателем всей обусловленной
договором выкупной цены.
Если условие о выкупе нанятого имущества не предусмотрено в договоре, оно
может быть установлено дополнительным соглашением сторон, которые при этом вправе
договориться о зачете ранее выплаченной платы за пользование имуществом в выкупную
цену.
Законодательными актами могут быть установлены случаи запрещения выкупа
нанятого имущества.
Статья 557. Особенности отдельных видов имущественного найма и найма
отдельных видов имущества
К отдельным видам договора имущественного найма и договорам найма
отдельных видов имущества (прокату, аренде транспортных средств, аренде предприятий,
финансовой аренде и т. д.) положения, предусмотренные настоящим параграфом,
применяются, если иное не предусмотрено правилами настоящего Кодекса.
§ 2. Прокат
Статья 558. Договор проката
По договору проката наймодатель, осуществляющий сдачу имущества в наем в
качестве постоянной предпринимательской деятельности, обязуется предоставить
нанимателю движимое имущество за плату во временное владение и пользование.
Имущество, предоставленное по договору проката, используется для
потребительских целей, если иное не предусмотрено договором или не вытекает из
существа обязательства.
Договор проката заключается в письменной форме. Договор проката является
публичным.
Статья 559. Срок договора проката
Договор проката заключается на срок до одного года.
Правила о возобновлении договора имущественного найма на неопределенный
срок и о преимущественном праве нанимателя на возобновление договора
имущественного найма к договору проката не применяются.
Наниматель вправе отказаться от исполнения договора проката в любое время.
Статья 560. Предоставление имущества нанимателю
Наймодатель, заключающий договор проката, обязан в присутствии нанимателя
проверить исправность сдаваемого в наем имущества, а также ознакомить его с правилами
эксплуатации имущества либо выдать письменные инструкции о пользовании этим
имуществом.
Статья 561. Устранение недостатков сданного в наем имущества
Если недостатки сданного в наем имущества явились следствием нарушения
нанимателем правил эксплуатации и содержания имущества, наниматель оплачивает
наймодателю стоимость ремонта и транспортировки имущества.
Статья 562. Плата за пользование имуществом по договору проката
Плата за пользование имуществом по договору проката устанавливается в виде
определенных в твердой сумме платежей, вносимых периодически или единовременно.
В случае досрочного возврата имущества нанимателем наймодатель возвращает
ему соответствующую часть полученной платы за пользование имуществом, исчисляя ее
со дня, следующего за днем фактического возврата имущества.
Взыскание с нанимателя задолженности по оплате за пользование имуществом
производится в бесспорном порядке на основании исполнительной надписи нотариуса.
Статья 563. Пользование нанятым имуществом
Капитальный и текущий ремонт имущества, сданного в наем по договору проката,
являются обязанностью наймодателя.
Сдача в поднаем имущества, предоставленного нанимателю по договору проката,
передача нанимателем своих прав и обязанностей по договору проката другому лицу
предоставление этого имущества в безвозмездное пользование, залог прав нанимателя и
внесение их в качестве вклада в уставный фонд (капитал) хозяйственных товариществ и
обществ, паевого взноса в кооперативы не допускается.
§ 3. Аренда транспортных средств
Статья 564. Договор аренды транспортного средства
По договору аренды транспортного средства с экипажем арендодатель
предоставляет арендатору транспортное средство за плату во временное владение и
пользование и оказывает своими силами услуги по управлению им и по его технической
эксплуатации.
По договоpу аpенды тpанспоpтного сpедства без экипажа аpендодатель
пpедоставляет аpендатоpу тpанспоpтное сpедство за плату во вpеменное владение и
пользование без оказания услуг по упpавлению им и его технической эксплуатации.
Правила настоящей главы о возобновлении договора аренды на неопределенный
срок и о преимущественном праве арендатора на возобновление договора аренды на
новый срок к договору аренды транспортного средства не применяются.
Статья 565. Форма договора аренды транспортного средства
См. предыдущую редакцию.
Договор аренды транспортного средства, независимо от его срока должен быть
заключен в письменной форме. (часть первая статьи 565 в редакции Закона Республики Узбекистан от 27 сентября
2006 года № ЗРУ-56 — СЗ РУ, 2006 г., №39, ст. 385)
См. предыдущую редакцию.
Договор аренды автомототранспортных средств, подлежащих в установленном
законодательством порядке государственной регистрации, должен быть нотариально
удостоверен. (статья 565 дополнена частью Законом Республики Узбекистан от 7 декабря 2001 г. №
320-II — Ведомости Олий Мажлиса, 2002 г., № 1, ст. 20)
Статья 566. Обязанности арендодателя пpи аpенде транспортного средства с
пpедоставлением услуг по содержанию, упpавлению и технической эксплуатации
Арендодатель в течение всего срока действия договора обязан поддерживать
сданное в аренду транспортное средство в надлежащем состоянии, включая
осуществление текущего и капитального ремонта и предоставление необходимых
принадлежностей.
Объем предоставляемых арендатору арендодателем услуг по управлению и
технической эксплуатации транспортного средства должен обеспечивать его нормальную
и безопасную эксплуатацию в соответствии с целями аренды, указанными в договоре.
Договором аренды может быть предусмотрен более широкий круг услуг,
предоставляемых арендатору.
Состав экипажа транспортного средства и его квалификация должны отвечать
обязательным для сторон правилам и условиям договора, а если обязательными для
сторон правилами такие требования не установлены, –– требованиям обычной практики
эксплуатации транспортного средства данного вида и условиям договора.
Члены экипажа сохраняют трудовые отношения с арендодателем. Они
подчиняются распоряжениям арендодателя, относящимся к управлению и технической
эксплуатации, и распоряжениям арендатора, касающимся коммерческой эксплуатации
транспортного средства.
Если договором аренды транспортного средства не предусмотрено иное, расходы
по оплате услуг членов экипажа, а также расходы на их содержание несет арендодатель.
Если иное не предусмотрено договором аренды транспортного средства,
обязанность страховать транспортное средство и (или) страховать ответственность за
ущерб, который может быть причинен им или в связи с его эксплуатацией, возлагается на
арендодателя в тех случаях, когда такое страхование является обязательным в силу закона
или договора.
Статья 567. Обязанность арендатора по оплате расходов, связанных с
коммерческой эксплуатацией транспортного средства
Если иное не предусмотрено договором аренды транспортного средства,
арендатор несет расходы по оплате топлива и других расходуемых в процессе
эксплуатации материалов, по оплате сборов и другие расходы, возникающие в связи с
коммерческой эксплуатацией транспортного средства.
Статья 568. Обязанности аpендатоpа пpи аpенде тpанспоpтного средства без
пpедоставления услуг по содержанию, упpавлению и технической эксплуатации
Арендатор в течение всего срока действия договора аренды транспортного
средства обязан поддерживать надлежащее состояние арендованного транспортного
средства, включая осуществление текущего ремонта, а также, если иное не предусмотрено
договором, и капитального ремонта.
Арендатор своими силами осуществляет управление арендованным транспортным
средством, а также его коммерческую и техническую эксплуатацию.
Если иное не предусмотрено договором, арендатор несет расходы по содержанию
арендованного транспортного средства, его страхованию, включая страхование своей
ответственности, а также расходы, связанные с его эксплуатацией.
Статья 569. Договоры с третьими лицами об использовании транспортного
средства
Арендатор вправе сдавать арендованное транспортное средство в субаренду на
условиях договора аренды с экипажем или без экипажа с согласия арендодателя, если
иное не предусмотрено договором аренды.
Арендатор вправе без согласия арендодателя от своего имени заключать с
третьими лицами договоры перевозки и иные договоры, если они не противоречат целям
использования транспортного средства, указанным в договоре аренды, а если такие цели
не установлены, –– назначению транспортного средства.
Статья 570. Ответственность за вред, причиненный транспортному средству
В случае гибели или повреждения арендованного транспортного средства
арендатор обязан возместить арендодателю причиненные убытки, если последний
докажет, что гибель или повреждение транспортного средства произошли по
обстоятельствам, за которые арендатор отвечает в соответствии с законом или договором.
Статья 571. Ответственность за вред, причиненный транспортным
средством
Ответственность за вред, причиненный третьим лицам арендованным
транспортным средством, его механизмами, устройствами, оборудованием и т. п. пpи
аpенде с экипажем несет арендодатель в соответствии с правилами главы 57 настоящего
Кодекса. Он вправе предъявить к арендатору регрессное требование о возмещении сумм,
выплаченных третьим лицам, если докажет, что вред возник по вине арендатора.
Ответственность за вpед, пpичиненный третьим лицам тpанспоpтным сpедством,
его механизмами, устройствами, обоpудованием и т. п. пpи аpенде без пpедоставления
услуг по содержанию, упpавлению и технической эксплуатации несет аpендатоp в
соответствии с пpавилами главы 57 настоящего Кодекса.
Статья 572. Особенности аренды отдельных видов транспортных средств
Особенности аренды отдельных видов транспортных средств, помимо
предусмотренных настоящим параграфом, могут быть установлены законодательством.
§ 4. Аренда зданий и сооружений
Статья 573. Договор аренды здания или сооружения
По договору аренды здания или сооружения арендодатель обязуется передать во
временное владение и пользование или во временное пользование арендатору здание или
сооружение.
Правила настоящего параграфа применяются к аренде предприятий, если иное не
предусмотрено правилами настоящего Кодекса об аренде предприятия.
Статья 574. Форма и государственная регистрация договора аренды здания
или сооружения
Договор аренды здания или сооружения заключается в письменной форме путем
составления одного документа, подписанного сторонами.
Несоблюдение формы договора аренды здания или сооружения влечет его
недействительность.
См. предыдущую редакцию.
Договор аренды здания или сооружения либо их части между гражданами должен
быть нотариально удостоверен. (статья 574 дополнена частью третьей Законом Республики Узбекистан от 30 декабря
2011 года № ЗРУ-313 — СЗ РУ, 2011 г., № 52, ст. 556)
Договор аренды здания или сооружения, заключенный на срок не менее года,
подлежит государственной регистрации и считается заключенным с момента такой
регистрации.
Статья 575. Права на земельный участок при аренде находящегося на нем
здания или сооружения
По договору аренды здания или сооружения арендатору одновременно с
передачей прав владения и пользования такой недвижимостью передаются права на ту
часть земельного участка, которая занята этой недвижимостью и необходима для ее
использования.
В случаях, когда арендодатель является собственником земельного участка, на
котором находится сдаваемое в аренду здание или сооружение, арендатору
предоставляется право аренды или предусмотренное договором аренды здания или
сооружения иное право на соответствующую часть земельного участка.
Если договором не определено передаваемое арендатору право на
соответствующий земельный участок, к нему переходит на срок аренды здания или
сооружения право пользования той частью земельного участка, которая занята зданием
или сооружением и необходима для его использования в соответствии с его назначением.
Аренда здания или сооружения, находящегося на земельном участке, не
принадлежащем арендодателю на праве собственности, допускается без согласия
собственника этого участка, если это не противоречит условиям пользования таким
участком, установленным законом или договором с собственником земельного участка.
Статья 576. Сохранение арендатором здания или сооружения права
пользования земельным участком при его продаже
В случаях, когда земельный участок, на котором находится арендованное здание
или сооружение, продается другому лицу, за арендатором этого здания или сооружения
сохраняется право пользования частью земельного участка, которая занята зданием или
сооружением и необходима для его использования, на условиях, действовавших до
продажи земельного участка.
Статья 577. Размер арендной платы
Договор аренды здания или сооружения должен предусматривать размер
арендной платы. При отсутствии согласованного сторонами в письменной форме условия
о размере арендной платы договор аренды здания или сооружения считается
незаключенным. При этом правила определения цены, предусмотренные частью
четвертой статьи 356 настоящего Кодекса, не применяются.
Установленная в договоре аренды здания или сооружения плата за пользование
зданием или сооружением включает плату за пользование земельным участком, на
котором оно расположено, или передаваемой вместе с ним соответствующей частью
участка, если иное не предусмотрено законом или договором.
В случаях, когда плата за аренду здания или сооружения установлена в договоре
на единицу площади здания (сооружения) или иного показателя его размера, арендная
плата определяется исходя из фактического размера переданного арендатору здания или
сооружения.
Статья 578. Передача здания или сооружения
Передача здания или сооружения арендодателем и принятие его арендатором
осуществляется по передаточному акту или иному документу о передаче,
подписываемому сторонами.
Если иное не предусмотрено законом или договором аренды здания или
сооружения, обязательство арендодателя передать здание или сооружение арендатору
считается исполненным после предоставления его арендатору во владение или
пользование и подписания сторонами соответствующего документа о передаче.
Уклонение одной из сторон от подписания документа о передаче здания или
сооружения на условиях, предусмотренных договором, рассматривается как отказ
соответственно арендодателя от исполнения обязанности по передаче имущества, а
арендатора от принятия имущества.
При прекращении договора аренды здания или сооружения арендованное здание
или сооружение должно быть возвращено арендодателю с соблюдением правил,
предусмотренных настоящей статьей.
§ 5. Аренда предприятия
Статья 579. Договор аренды предприятия
По договору аренды предприятия арендодатель обязуется предоставить
арендатору за плату во временное владение и пользование предприятие в целом как
имущественный комплекс или его часть, за исключением тех прав и обязанностей,
которые арендодатель не вправе передавать другим лицам.
О переводе долгов на арендатора арендодатель обязан письменно уведомить
своих кредиторов, которые в случае несогласия с таким переводом вправе в течение трех
месяцев со дня получения уведомления потребовать от арендодателя прекращения или
досрочного исполнения соответствующих обязательств и возмещения причиненных этим
убытков. Если в указанный срок какое-либо из этих требований не предъявлено, кредитор
признается давшим согласие на перевод соответствующего долга на арендатора.
Предприятие может быть передано арендатору только после завершения расчетов
с кредиторами, которые потребовали от арендодателя прекращения или досрочного
исполнения обязательств и возмещения убытков.
После передачи предприятия как имущественного комплекса в аренду
арендодатель и арендатор несут солидарную ответственность по включенным в состав
переданного предприятия долгам, которые были переведены на арендатора без согласия
кредитора.
Права арендодателя, полученные им на основании специального разрешения
(лицензии) на занятие соответствующей деятельностью, не подлежат передаче
арендатору, если иное не установлено законодательством. Включение в состав
передаваемого по договору предприятия обязательств, исполнение которых арендатором
невозможно при отсутствии у него такого специального разрешения (лицензии), не
освобождает арендодателя от соответствующих обязательств перед кредиторами.
Статья 580. Форма договора аренды предприятия
Договор аренды предприятия заключается в письменной форме путем
составления одного документа, подписанного сторонами, и подлежит нотариальному
удостоверению и государственной регистрации.
Договор аренды предприятия считается заключенным с момента государственной
регистрации.
Несоблюдение формы договора аренды предприятия влечет его
недействительность.
Статья 581. Передача арендованного предприятия
Передача арендованного предприятия арендатору осуществляется по
передаточному акту.
Подготовка арендованного предприятия к передаче, включая составление и
представление на подписание передаточного акта, является обязанностью арендодателя и
осуществляется за его счет, если иное не предусмотрено договором аренды.
Статья 582. Обязанности арендатора по содержанию предприятия и оплате
расходов по его эксплуатации
Арендатор предприятия обязан в течение всего срока действия договора аренды
поддерживать предприятие в надлежащем техническом состоянии, включая его текущий
и, в предусмотренных договором случаях –– капитальный ремонт.
На арендатора возлагаются расходы, связанные с эксплуатацией арендованного
предприятия, если иное не предусмотрено договором, а также уплата платежей по
страхованию арендованного имущества, налогов и иных обязательных платежей.
Статья 583. Пользование имуществом арендованного предприятия
Если иное не предусмотрено законом или договором, арендатор вправе с согласия
арендодателя продавать, обменивать и без его согласия предоставлять во временное
пользование либо взаймы материальные ценности, входящие в состав имущества
арендованного предприятия, сдавать их в субаренду и передавать свои права и
обязанности по договору аренды в отношении таких ценностей другому лицу, при
условии, что это не влечет уменьшения стоимости предприятия и не нарушает других
положений договора.
Если иное не предусмотрено договором аренды предприятия, арендатор вправе
без согласия арендодателя проводить реконструкцию арендованного предприятия, его
расширение, техническое перевооружение, увеличивающее его стоимость.
Статья 584. Внесение арендатором улучшений в арендованное предприятие
Арендатор предприятия имеет право на возмещение ему стоимости неотделимых
улучшений арендованного имущества независимо от разрешения арендодателя на такие
улучшения, если иное не предусмотрено договором аренды предприятия.
Арендодатель может быть освобожден судом от обязанности возместить
арендатору стоимость таких улучшений, если докажет, что издержки арендатора на эти
улучшения повышают стоимость арендованного имущества несоразмерно улучшению его
качества и (или) эксплуатационных свойств или при осуществлении таких улучшений
были нарушены принципы добросовестности и разумности.
Статья 585. Применение к договору аренды предприятия правил о
последствиях недействительности сделок, об изменении и расторжении договора
Правила настоящего Кодекса о последствиях недействительности сделок, об
изменении и расторжении договора, предусматривающие возврат или взыскание в натуре
полученного по договору с одной стороны или с обеих сторон, применяются к договору
аренды предприятия, если такие последствия не нарушают существенные права и
охраняемые законом интересы кредиторов арендодателя и арендатора, других лиц и не
противоречат правилам статьи 116 настоящего Кодекса.
Статья 586. Возврат арендованного предприятия
При прекращении договора аренды предприятия арендованный имущественный
комплекс должен быть возвращен арендодателю с соблюдением правил, предусмотренных
статьями 579 и 581 настоящего Кодекса.
См. предыдущую редакцию.
§ 6. Лизинг
(наименование параграфа 6 главы 34 в редакции Закона Республики Узбекистан от 28
декабря 2007 года № ЗРУ-138 — СЗ РУ, 2007 г., № 52, ст. 533)
Статья 587. Договор лизинга
См. предыдущую редакцию.
По договору лизинга одна сторона лизингодатель (арендодатель) по поручению
другой стороны лизингополучателя (арендатора) обязуется вступить в соглашение с
третьей стороной продавцом для приобретения у последнего имущества для
лизингополучателя, а лизингополучатель обязуется уплачивать за это лизингодателю
лизинговые платежи. (текст статьи 587 в редакции Закона Республики Узбекистан от 13 декабря 2002 г. №
447-II — Ведомости Олий Мажлиса, 2003 г., № 1, ст. 8)
Комментарий LexUz
См. судебную практику.
Статья 588. Объект лизинга
Объектом лизинга могут быть любые непотребляемые вещи, используемые для
предпринимательской деятельности, кроме земельных участков и других природных
объектов.
Статья 589. Субъекты лизинга
Лизингодателем признается лицо, приобретающее имущество в собственность в
целях последующей его передачи лизингополучателю по лизингу.
Лизингополучателем признается лицо, приобретающее объект лизинга в свое
владение и пользование.
См. предыдущую редакцию.
Продавцом признается лицо, у которого лизингодатель приобретает объект
лизинга. (часть третья статьи 589 в редакции Закона Республики Узбекистан от 13 декабря
2002 г. № 447-II — Ведомости Олий Мажлиса, 2003 г., № 1, ст. 8)
См. предыдущую редакцию.
Допускается совмещение лизингополучателя и продавца в одном лице, в случае,
если лизингодатель приобретает имущество у будущего пользователя либо когда
лизингодатель финансирует производителя в целях приобретения у него имущества для
последующей сдачи его по лизингу этому же лицу. (часть четвертая статьи 589 в редакции Закона Республики Узбекистан от 13 декабря
2002 г. № 447-II — Ведомости Олий Мажлиса, 2003 г., № 1, ст. 8)
Статья 590. Лизинговый платеж
См. предыдущую редакцию.
Лизинговый платеж представляет собой возмещение лизингополучателем
лизингодателю стоимости объекта лизинга, а также процентный доход лизингодателя. (текст статьи 590 в редакции Закона Республики Узбекистан от 28 декабря 2007 года
№ ЗРУ-138 — СЗ РУ, 2007 г., № 52, ст. 533)
Статья 591. Уведомление продавца о сдаче имущества в лизинг
Лизингодатель, приобретая имущество для лизингополучателя, должен уведомить
продавца о том, что имущество предназначено для передачи его в лизинг определенному
лицу.
Статья 592. Передача лизингополучателю предмета договора лизинга
Если иное не предусмотрено договором лизинга, имущество, являющееся
объектом этого договора, передается продавцом непосредственно лизингополучателю в
месте нахождения последнего.
Если имущество, являющееся предметом договора лизинга, не передано
лизингополучателю в указанный в этом договоре срок, а если в договоре такой срок не
указан, - в разумный срок, лизингополучатель вправе, если просрочка допущена по
обстоятельствам, за которые отвечает лизингодатель, потребовать расторжения договора и
возмещения убытков.
Статья 593. Переход на лизингополучателя риска случайной гибели или
случайной порчи имущества
Риск случайной гибели или случайной порчи арендованного по лизингу
имущества переходит к лизингополучателю в момент передачи ему этого имущества, если
иное не предусмотрено договором лизинга.
Статья 594. Обязанности и ответственность лизингодателя
Лизингодатель обязан предоставить объект лизинга лизингополучателю в
состоянии, соответствующем условиям договора и в обусловленные им сроки.
Лизингодатель несет ответственность перед лизингополучателем за непоставку,
недопоставку, просрочку поставки и поставку имущества ненадлежащего качества, если
они являются следствием его виновных действий и упущений.
Статья 595. Права лизингополучателя
См. предыдущую редакцию.
В случае непоставки, недопоставки, просрочки поставки или поставки имущества
ненадлежащего качества лизингополучатель вправе, если иное не предусмотрено
договором: (абзац первый части первой 595 в редакции Закона Республики Узбекистан от 13
декабря 2002 г. № 447-II — Ведомости Олий Мажлиса, 2003 г., № 1, ст. 8)
задерживать выплату лизинговых платежей;
отказаться от поставляемого имущества и требовать расторжения договора
лизинга.
См. предыдущую редакцию.
В случае досрочного расторжения договора лизинга лизингополучатель вправе
требовать возврата выплаченных им ранее в качестве аванса платежей, за вычетом
стоимости тех выгод, которые он извлек от использования объекта лизинга. (часть вторая статьи 595 в редакции Закона Республики Узбекистан от 13 декабря
2002 г. № 447-II — Ведомости Олий Мажлиса, 2003 г., № 1, ст. 8)
По истечении срока договора лизинга объект лизинга переходит в собственность
лизингополучателя, если иное не оговорено договором.
Статья 596. Сублизинг
Лизингополучатель вправе сдать имущество, полученное по договору лизинга, в
сублизинг с согласия лизингодателя, оставаясь перед ним ответственным по договору.
Статья 597. Обязанности и ответственность лизингополучателя
См. предыдущую редакцию.
Лизингополучатель обязан своевременно вносить лизинговые платежи,
использовать имущество в соответствии с условиями, на которых оно было поставлено,
содержать его в исправном состоянии, производить за свой счет текущий ремонт, нести
иные расходы по его содержанию, если иное не установлено договором лизинга. (часть первая статьи 597 в редакции Закона Республики Узбекистан от 13 декабря 2002
г. № 447-II — Ведомости Олий Мажлиса, 2003 г., № 1, ст. 8)
При прекращении договора лизинга лизингополучатель обязан возвратить
имущество в состоянии, в каком он его получил от лизингодателя с учетом его
нормального износа и изменений, обусловленных соглашением сторон.
См. предыдущую редакцию.
В случае неисполнения лизингополучателем обязательств по уплате лизинговых
платежей лизингодатель может получить причитающиеся ему платежи вместе с
процентами. (часть третья статьи 597 в редакции Закона Республики Узбекистан от 13 декабря
2002 г. № 447-II — Ведомости Олий Мажлиса, 2003 г., № 1, ст. 8)
См. предыдущую редакцию.
В случае допущения лизингополучателем существенного нарушения своих
обязанностей, лизингодатель может потребовать ускоренной выплаты будущих
лизинговых платежей, если иное не предусмотрено договором лизинга, или потребовать
расторжения договора с получением обратно объекта лизинга и взысканием убытков. (часть четвертая статьи 597 в редакции Закона Республики Узбекистан от 13 декабря
2002 г. № 447-II — Ведомости Олий Мажлиса, 2003 г., № 1, ст. 8)
Комментарий LexUz
См. судебную практику.
Статья 598. Ответственность продавца
Лизингополучатель вправе предъявлять непосредственно продавцу имущества,
являющегося предметом договора лизинга, требования, вытекающие из договора купли-
продажи, заключенного между продавцом и лизингодателем, в частности в отношении
качества и комплектности имущества, сроков его поставки и в других случаях
ненадлежащего исполнения договора продавцом. При этом лизингополучатель имеет
права и несет обязанности (кроме обязанности оплатить приобретенное имущество),
предусмотренные настоящим Кодексом для покупателя, как если бы он был стороной
договора купли-продажи указанного имущества. Однако лизингополучатель не может
расторгнуть договор купли-продажи с продавцом без согласия лизингодателя.
В отношениях с продавцом лизингополучатель и лизингодатель выступают как
солидарные кредиторы.
Если иное не предусмотрено договором лизинга, лизингодатель не отвечает перед
лизингополучателем за выполнение продавцом требований, вытекающих из договора
купли-продажи, кроме случаев, когда ответственность за выбор продавца лежит на
лизингодателе. В последнем случае лизингополучатель вправе по своему выбору
предъявлять требования, вытекающие из договора купли-продажи, как непосредственно
продавцу имущества, так и лизингодателю, которые несут солидарную ответственность.
Статья 599. Сохранение силы договора лизинга при переходе объекта
лизинга к другому собственнику
При переходе права собственности на сданное по лизингу имущество от
лизингодателя к другому лицу договор лизинга сохраняет силу для нового собственника.
Глава 35. Наем жилого помещения
Статья 600. Договор найма жилого помещения
По договору найма жилого помещения одна сторона –– собственник жилого
помещения или управомоченное им лицо (наймодатель) –– обязуется предоставить другой
стороне (нанимателю) жилое помещение за плату во владение и пользование для
проживания в нем.
Юридическим лицам жилое помещение может быть предоставлено во владение и
(или) пользование на основе договора аренды или иного договора. Юридическое лицо
может использовать жилое помещение только для проживания граждан.
Статья 601. Договор найма жилого помещения в коммунальном жилищном
фонде целевого назначения
В коммунальном жилищном фонде целевого назначения жилые помещения
предоставляются гражданам по договору найма жилого помещения. Проживающие по
такому договору найма жилого помещения совместно с нанимателем члены его семьи
пользуются всеми правами и несут все обязанности по договору найма жилого помещения
наравне с нанимателем.
По требованию нанимателя и членов его семьи договор может быть заключен с
одним из членов семьи. В случае смерти нанимателя или его выбытия из жилого
помещения договор заключается с одним из членов семьи, проживающих в жилом
помещении.
Договор найма жилого помещения в коммунальном жилищном фонде целевого
назначения заключается по основаниям, на условиях и в порядке, предусмотренных
жилищным законодательством. К такому договору применяются правила статей 603, 604,
607, 609, 610, а также частей первой, второй и третьей статьи 613 настоящего Кодекса.
Другие положения настоящего Кодекса применяются к договору найма жилого
помещения в коммунальном жилищном фонде целевого назначения, если иное не
предусмотрено жилищным законодательством.
Статья 602. Объект договора найма жилого помещения
Объектом договора найма жилого помещения может быть изолированное жилое
помещение, пригодное для постоянного проживания (квартира, жилой дом, часть
квартиры или жилого дома).
Пригодность жилого помещения для проживания определяется в порядке,
предусмотренном жилищным законодательством.
Наниматель жилого помещения в многоквартирном доме наряду с пользованием
жилым помещением имеет право пользоваться имуществом, указанным в статье 211
настоящего Кодекса.
Статья 603. Форма договора найма жилого помещения
Договор найма жилого помещения заключается в письменной форме.
См. предыдущую редакцию.
Договор найма жилого помещения между гражданами должен быть нотариально
удостоверен. (статья 603 дополнена частью второй Законом Республики Узбекистан от 30 декабря
2011 года № ЗРУ-313 — СЗ РУ, 2011 г., № 52, ст. 556)
Статья 604. Сохранение договора найма жилого помещения при переходе
права собственности на жилое помещение
Переход права собственности на занимаемое по договору найма жилое
помещение не влечет изменения или расторжения договора. При этом новый собственник
становится наймодателем на условиях ранее заключенного договора найма.
Статья 605. Обязанности наймодателя жилого помещения
Наймодатель обязан предоставить нанимателю свободное жилое помещение в
состоянии, пригодном для постоянного проживания.
См. предыдущую редакцию.
Наймодатель обязан осуществлять надлежащую эксплуатацию жилого дома, в
котором находится сданное в наем жилое помещение, предоставлять или обеспечивать
предоставление нанимателю за плату необходимых коммунальных услуг, обеспечивать
проведение ремонта общего имущества многоквартирного дома и устройств для оказания
коммунальных услуг, находящихся в жилом помещении, а также принимать меры по
обеспечению использования помещения только в целях, указанных в договоре найма. (часть вторая статьи 605 в редакции Закона Республики Узбекистан от 25 апреля 2016
года № ЗРУ-405 — СЗ РУ, 2016 г., № 17, ст. 173)
Статья 606. Наниматель и постоянно проживающие вместе с ним граждане
Нанимателем по договору найма жилого помещения может быть только
гражданин.
В договоре должны быть указаны граждане, постоянно проживающие в жилом
помещении вместе с нанимателем. При отсутствии в договоре таких указаний вселение
этих граждан производится в соответствии с правилами статьи 608 настоящего Кодекса.
Граждане, постоянно проживающие совместно с нанимателем, имеют равные с
ним права по пользованию жилым помещением. Отношения между нанимателем и такими
гражданами определяются законом.
Наниматель несет ответственность перед наймодателем за действия граждан,
постоянно проживающих совместно с ним, которые нарушают условия договора найма
жилого помещения.
Граждане, постоянно проживающие вместе с нанимателем, могут, известив
наймодателя, заключить с нанимателем договор о том, что все граждане, постоянно
проживающие в жилом помещении, несут совместно с нанимателем солидарную
ответственность перед наймодателем. В этом случае такие граждане являются
сонанимателями.
Статья 607. Обязанности нанимателя жилого помещения
Наниматель обязан использовать жилое помещение только по назначению,
обеспечивать сохранность жилого помещения и поддерживать его в надлежащем
состоянии.
Наниматель не вправе производить переустройство и реконструкцию жилого
помещения без согласия наймодателя.
Наниматель обязан своевременно вносить плату за жилое помещение. Если
договором не установлено иное, наниматель обязан самостоятельно вносить плату за
коммунальные услуги.
Статья 608. Включение новых членов семьи нанимателя в договор найма
жилого помещения
Наниматель жилого помещения, равно как и члены его семьи, вправе потребовать
включения в договор найма жилого помещения в качестве члена семьи других граждан.
Порядок и условия включения таких граждан в договор найма жилого помещения
определяется законодательством.
Статья 609. Временные жильцы
Наниматель и граждане, постоянно с ним проживающие, по общему согласию и с
предварительным уведомлением наймодателя вправе разрешить безвозмездное
проживание в жилом помещении временным жильцам (пользователям). Наймодатель
может запретить проживание временных жильцов при условии несоблюдения требований
законодательства о норме жилой площади на одного человека. Срок проживания
временных жильцов не может превышать шесть месяцев.
Временные жильцы не обладают самостоятельным правом пользования жилым
помещением. Ответственность за их действия перед наймодателем несет наниматель.
Временные жильцы обязаны освободить жилое помещение по истечении
согласованного с ними срока проживания, а если срок не согласован, не позднее семи
дней со дня предъявления соответствующего требования нанимателем или любым
гражданином, постоянно с ним проживающим.
Статья 610. Ремонт сданного внаем жилого помещения
Текущий ремонт сданного внаем жилого помещения является обязанностью
нанимателя, если иное не установлено договором найма жилого помещения.
Капитальный ремонт сданного внаем жилого помещения является обязанностью
наймодателя, если иное не установлено договором найма жилого помещения.
Переоборудование жилого дома, в котором находится сданное внаем жилое
помещение, если такое переоборудование существенно изменяет условия пользования
жилым помещением, без согласия нанимателя не допускается.
Статья 611. Плата за жилое помещение
Размер платы за жилое помещение устанавливается по соглашению сторон в
договоре найма жилого помещения. В случае, если в соответствии с законом установлен
максимальный размер платы за жилое помещение, плата, установленная в договоре, не
должна превышать этот размер.
Одностороннее изменение размера платы за жилое помещение не допускается, за
исключением случаев, предусмотренных законом или договором.
Плата за жилое помещение должна вноситься нанимателем в сроки,
предусмотренные договором найма жилого помещения. Если договором сроки не
предусмотрены, плата должна вноситься нанимателем ежемесячно в порядке,
установленном законодательством.
Статья 612. Срок в договоре найма жилого помещения
Договор найма жилого помещения заключается на срок, не превышающий пяти
лет. Если срок не определен в договоре, он считается заключенным на пять лет.
К договору найма жилого помещения, заключенному на срок до одного года
(краткосрочный наем), не применяются правила, предусмотренные частями второй и
третьей статьи 606, статьей 609, частью третьей настоящей статьи, статьями 613 и 614
настоящего Кодекса, если договором не предусмотрено иное.
Наниматель имеет преимущественное право на заключение договора на новый
срок.
Наймодатель может отказаться от заключения договора на новый срок, если он
принял решение не сдавать в наем помещение в течение не менее года.
Статья 613. Поднаем жилого помещения
По договору поднайма жилого помещения наниматель с согласия наймодателя
передает на срок часть или все нанятое им помещение в пользование поднанимателю.
Поднаниматель не приобретает самостоятельного права пользования жилым помещением.
Ответственным перед наймодателем по договору найма жилого помещения остается
наниматель.
Договор поднайма жилого помещения может быть заключен при условии
соблюдения требований законодательства о норме жилой площади на одного человека.
Договор поднайма жилого помещения является возмездным.
Срок договора поднайма жилого помещения не может превышать срока договора
найма жилого помещения.
При досрочном прекращении договора найма жилого помещения одновременно с
ним прекращается договор поднайма жилого помещения.
На договор поднайма жилого помещения не распространяются правила о
преимущественном праве на заключение договора на новый срок.
Статья 614. Замена нанимателя в договоре найма жилого помещения
По требованию нанимателя и других граждан, постоянно с ним проживающих, и с
согласия наймодателя наниматель в договоре найма жилого помещения может быть
заменен одним из совершеннолетних граждан, постоянно проживающих с нанимателем.
В случае смерти нанимателя или его выбытия из жилого помещения договор
продолжает действовать на тех же условиях, а нанимателем становится один из граждан,
постоянно проживающих с прежним нанимателем, по общему согласию между ними.
Если такое согласие не достигнуто, все граждане, постоянно проживающие в жилом
помещении, становятся сонанимателями.
Статья 615. Расторжение договора найма
Расторжение договора найма жилого помещения производится по соглашению
сторон.
Наниматель жилого помещения вправе с согласия других граждан, постоянно
проживающих с ним, в любое время расторгнуть договор найма с письменным
предупреждением наймодателя за тpи месяца.
Договор найма жилого помещения может быть расторгнут в судебном порядке по
требованию наймодателя в случаях:
невнесения нанимателем платы за жилое помещение за шесть месяцев, если
договором не установлен более длительный срок, а при краткосрочном найме в случае
невнесения платы более двух раз по истечении установленного договором срока платежа;
См. предыдущую редакцию.
разрушения или порчи жилого помещения нанимателем или другими гражданами,
за действия которых он отвечает;
использования жилого помещения для совершения противоправных деяний. (абзац третий части третьей статьи 615 заменен абзацами третьим и четвертым
Законом Республики Узбекистан от 25 апреля 2016 года № ЗРУ-405 — СЗ РУ, 2016 г., № 17, ст.
173)
Договор найма жилого помещения может быть расторгнут в судебном порядке по
требованию любой из сторон в договоре:
если помещение перестает быть пригодным для постоянного проживания, а также
в случае его аварийного состояния;
в других случаях, предусмотренных жилищным законодательством.
Если наниматель жилого помещения или другие граждане, за действия которых
он отвечает, используют жилое помещение не по назначению либо систематически
нарушают права и интересы соседей, наймодатель может предупредить нанимателя о
необходимости устранения нарушения.
Если наниматель или другие граждане, за действия которых он отвечает, после
предупреждения продолжают использовать жилое помещение не по назначению или
нарушать права и интересы соседей, наймодатель вправе в судебном порядке расторгнуть
договор найма жилого помещения.
Порядок и сроки устранения нарушений, послуживших основанием для
расторжения договора найма жилого помещения, устанавливаются законом.
Статья 616. Последствия расторжения договора найма жилого помещения
В случае расторжения договора найма жилого помещения наниматель и другие
граждане, проживающие в жилом помещении к моменту расторжения договора, подлежат
выселению из жилого помещения на основании решения суда.
Глава 36. Безвозмездное пользование
Статья 617. Понятие договора безвозмездного пользования
По договору безвозмездного пользования (договору ссуды) одна сторона
(ссудодатель) обязуется передать или передает вещь в безвозмездное временное
пользование другой стороне (ссудополучателю), а последняя обязуется вернуть ту же
вещь в том состоянии, в каком она ее получила, с учетом нормального износа, или в
состоянии, обусловленном договором.
К договору безвозмездного пользования соответственно применяются правила,
предусмотренные статьей 537, частями первой и второй статьи 540, статьей 545, частью
четвертой статьи 553, частями первой и третьей статьи 555 настоящего Кодекса.
Статья 618. Ссудодатель
Право передачи вещи в безвозмездное пользование принадлежит ее собственнику
и иным лицам, управомоченным на то законом или собственником.
Коммерческая организация не вправе передавать вещи в безвозмездное
пользование лицу, являющемуся ее учредителем, участником (акционером),
руководителем, членом ее органов управления или контроля.
Статья 619. Предоставление вещи в безвозмездное пользование
Ссудодатель обязан предоставить вещь в состоянии, соответствующем условиям
договора безвозмездного пользования и ее назначению.
Вещь предоставляется в безвозмездное пользование со всеми ее
принадлежностями и относящимися к ней документами (инструкцией по использованию,
техническим паспортом и т. п.), если иное не предусмотрено договором.
Если такие принадлежности и документы переданы не были, однако без них вещь
не может быть использована по назначению либо ее использование в значительной
степени утрачивает ценность для ссудополучателя, последний вправе потребовать
предоставления ему таких принадлежностей и документов либо расторжения договора и
возмещения понесенного им реального ущерба.
Статья 620. Последствия непредоставления вещи в безвозмездное
пользование
Если ссудодатель не предоставляет вещь ссудополучателю, последний вправе
потребовать расторжения договора безвозмездного пользования и возмещения
понесенного им реального ущерба.
Статья 621. Ответственность за недостатки вещи, переданной в
безвозмездное пользование
Ссудодатель отвечает за недостатки вещи, которые он умышленно или по грубой
неосторожности не оговорил при заключении договора безвозмездного пользования.
При обнаружении таких недостатков ссудополучатель вправе по своему выбору
потребовать от ссудодателя безвозмездного устранения недостатков вещи или
возмещения расходов на устранение недостатков вещи либо досрочного расторжения
договора безвозмездного пользования и возмещения реального ущерба.
Ссудодатель, извещенный о требованиях ссудополучателя или о его намерении
устранить недостатки вещи за счет ссудодателя, может без промедления произвести
замену неисправной вещи другой аналогичной вещью, находящейся в надлежащем
состоянии.
Ссудодатель не отвечает за недостатки вещи, которые были оговорены при
заключении договора безвозмездного пользования или были заранее известны
ссудополучателю либо должны были быть обнаружены ссудополучателем во время
осмотра вещи или проверки ее исправности при заключении договора или при передаче
вещи.
Статья 622. Права третьих лиц на вещь, передаваемую в безвозмездное
пользование
Передача вещи в безвозмездное пользование не является основанием для
изменения или прекращения прав третьих лиц на эту вещь.
При заключении договора безвозмездного пользования ссудодатель обязан
предупредить ссудополучателя о всех правах третьих лиц на эту вещь (сервитуте, праве
залога и т. п.). Неисполнение этой обязанности дает ссудополучателю право требовать
расторжения договора и возмещения реального ущерба.
Статья 623. Обязанности ссудополучателя по содержанию вещи
Ссудополучатель обязан поддерживать вещь, полученную в безвозмездное
пользование, в исправном состоянии. Если иное не предусмотрено договором,
ссудополучатель обязан производить текущий и капитальный ремонт вещи и нести все
расходы по ее содержанию.
Статья 624. Риск случайной гибели или случайной порчи вещи
Ссудополучатель несет риск случайной гибели или случайной порчи полученной
в безвозмездное пользование вещи, если вещь погибла или была испорчена в связи с тем,
что он использовал ее не в соответствии с договором или назначением вещи либо передал
ее третьему лицу без согласия ссудодателя. Ссудополучатель несет также риск случайной
гибели или случайной порчи вещи, если мог предотвратить ее гибель или порчу,
пожертвовав своей вещью.
Статья 625. Ответственность за вред, причиненный третьему лицу
использованием вещи
Ссудодатель отвечает за вред, причиненный третьему лицу использованием вещи,
если не докажет, что вред причинен вследствие умысла или грубой неосторожности
ссудополучателя или лица, у которого эта вещь оказалась с согласия ссудодателя, либо
если вред был причинен использованием вещи, выбывшей из владения ссудополучателя
без согласия ссудодателя.
Статья 626. Передача полученной в безвозмездное пользование вещи
третьему лицу
Ссудополучатель вправе передать в пользование третьего лица, полученную в
безвозмездное пользование вещь, только с согласия ссудодателя, оставаясь ответственным
перед ним.
См. предыдущую редакцию.
Статья 626 1 . Форма договора предоставления жилого помещения в
безвозмездное пользование
Договор предоставления жилого помещения в безвозмездное пользование
заключается в письменной форме, кроме случаев, когда жилое помещение в
безвозмездное пользование предоставляется близким родственникам (родители, кровные
и сводные братья и сестры, супруги, дети, в том числе усыновленные (удочеренные),
дедушки, бабушки, внуки, а также родители, кровные и сводные братья и сестры
супругов).
Договор предоставления жилого помещения в безвозмездное пользование между
гражданами должен быть нотариально удостоверен.
К договору предоставления жилого помещения в безвозмездное пользование
применяются правила, предусмотренные частью второй статьи 606, частями первой и
второй статьи 607, статьями 609, 610, частью первой статьи 612, частью первой, абзацами
третьим и четвертым части третьей, частями четвертой и пятой статьи 615, статьей 616
настоящего Кодекса. (статья 626
1 введена Законом Республики Узбекистан от 25 апреля 2016 года № ЗРУ-
405 — СЗ РУ, 2016 г., № 17, ст. 173)
Статья 627. Досрочное расторжение договора безвозмездного пользования
Ссудодатель вправе потребовать досрочного расторжения договора
безвозмездного пользования в случаях, когда ссудополучатель:
использует вещь не в соответствии с договором или назначением вещи;
не выполняет обязанностей по поддержанию вещи в исправном состоянии или ее
содержанию;
существенно ухудшает состояние вещи;
без согласия ссудодателя передал вещь третьему лицу.
Ссудополучатель вправе требовать досрочного расторжения договора
безвозмездного пользования:
при обнаружении недостатков, делающих нормальное использование вещи
невозможным или обременительным, о наличии которых он не знал и не мог знать в
момент заключения договора;
если вещь в силу обстоятельств, за которые он не отвечает, окажется в состоянии,
не пригодном для использования;
если при заключении договора ссудодатель не предупредил его о правах третьих
лиц на передаваемую вещь;
при неисполнении ссудодателем обязанности передать вещь либо ее
принадлежности и относящиеся к ней документы.
Статья 628. Отказ от договора безвозмездного пользования
Если срок безвозмездного пользования вещью в договоре не определен, каждая из
сторон вправе во всякое время отказаться от договора, известив об этом другую сторону
за один месяц, если договором не предусмотрен иной срок извещения.
Если иное не предусмотрено договором безвозмездного пользования,
ссудополучатель вправе во всякое время отказаться от договора, заключенного с
указанием срока, в порядке, предусмотренном частью пеpвой настоящей статьи.
Статья 629. Изменение сторон в договоре безвозмездного пользования
Ссудодатель вправе произвести отчуждение вещи или передать ее в возмездное
пользование третьему лицу. При этом к новому собственнику или пользователю
переходят права по ранее заключенному договору безвозмездного пользования, а его
права в отношении вещи обременяются правами ссудополучателя.
В случае смерти гражданина-ссудодателя либо реорганизации или ликвидации
юридического лица-ссудодателя их права и обязанности по договору безвозмездного
пользования переходят к наследнику или иному правопреемнику либо другому лицу, к
которому перешло право собственности на вещь или иное право, на основании которого
вещь была передана в безвозмездное пользование.
В случае реорганизации юридического лица-ссудополучателя его права и
обязанности по договору переходят к правопреемнику, если иное не предусмотрено
договором безвозмездного пользования.
Статья 630. Прекращение договора безвозмездного пользования
Договор безвозмездного пользования прекращается в случае смерти гражданина-
ссудополучателя или ликвидации юридического лица-ссудополучателя, если иное не
предусмотрено договором.
Глава 37. Подряд
§ 1. Общие положения о подряде
Статья 631. Договор подряда
По договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию
другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику в
установленный срок, а заказчик обязуется принять и оплатить результат работы. Работа
выполняется за риск подрядчика, если иное не предусмотрено законодательством или
соглашением сторон.
К отдельным видам договора подряда (бытовой подряд, строительный подряд,
подряд на проектные или изыскательские работы, подряд на научно-исследовательские,
опытно-конструкторские и технологические работы) положения, предусмотренные
настоящим параграфом, применяются, если иное не установлено правилами настоящего
Кодекса об этих видах договоров.
Комментарий LexUz
См. судебную практику.
Статья 632. Работы, выполняемые по договору подряда
Договор подряда заключается на изготовление или переработку (обработку) вещи
либо на выполнение другой работы с передачей ее результата или сдачей ее иным образом
заказчику.
Если иное не предусмотрено договором подряда, работа выполняется из
материалов, силами и средствами подрядчика.
Подрядчик самостоятельно определяет способы выполнения задания заказчика,
если иное не предусмотрено договором подряда.
Подрядчик несет ответственность за ненадлежащее качество предоставленных им
материалов и оборудования, а также за предоставление материалов и оборудования,
обремененных правами третьих лиц.
Статья 633. Риск случайной гибели или случайной порчи материалов
Риск случайной гибели или случайной порчи материалов до наступления срока
сдачи подрядчиком обусловленной договором подряда работы несет сторона,
предоставившая материалы, а после наступления этого срока — просрочившая сторона,
если иное не установлено законодательством или договором.
Статья 634. Генеральный подрядчик и субподрядчик
Если из законодательства или договора подряда не вытекает обязанность
подрядчика выполнить предусмотренную в договоре работу лично, подрядчик вправе
привлечь к исполнению части своего обязательства других лиц (субподрядчиков). В этом
случае подрядчик выступает в роли генерального подрядчика.
Генеральный подрядчик несет перед субподрядчиком ответственность за
неисполнение или ненадлежащее исполнение заказчиком своих обязательств по договору
подряда, а перед заказчиком — ответственность за последствия неисполнения или
ненадлежащего исполнения своего обязательства субподрядчиком в соответствии с
частями второй и третьей статьи 241 и статьей 334 настоящего Кодекса.
Если иное не предусмотрено законом или договором подряда, заказчик и
субподрядчик не вправе предъявлять друг к другу требования, связанные с нарушением
договоров, заключенных каждым из них с генеральным подрядчиком.
Подрядчик, который привлек к исполнению договора субподрядчика в нарушение
положений части пеpвой настоящей статьи или договора подряда, несет перед заказчиком
ответственность за убытки, причиненные участием такого субподрядчика в исполнении
договора.
С согласия генерального подрядчика заказчик вправе заключить договор на
выполнение отдельных работ с другими лицами. В этом случае указанные лица несут
ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение работы непосредственно
перед заказчиком.
Статья 635. Сроки выполнения работы
В договоре подряда указываются начальный и конечный сроки выполнения
работы. По согласованию между сторонами в договоре могут быть предусмотрены также
сроки завершения отдельных этапов работы (промежуточные сроки).
Если иное не предусмотрено договором подряда, подрядчик несет
ответственность за нарушение как начального и конечного, так и промежуточных сроков
выполнения работы.
Указанные в договоре подряда начальный, конечный и промежуточные сроки
выполнения работы могут быть изменены в случаях и в порядке, предусмотренных
договором.
Указанные в части второй статьи 337 настоящего Кодекса последствия просрочки
исполнения наступают при нарушении конечного срока выполнения работы.
Статья 636. Цена работы
В договоре подряда указывается цена подлежащей выполнению работы или
способы ее определения. При отсутствии в договоре таких указаний цена определяется в
соответствии с частью четвертой статьи 356 настоящего Кодекса.
Цена работы в договоре подряда включает компенсацию издержек подрядчика и
причитающееся ему вознаграждение.
Цена работы может быть определена путем составления сметы.
В случае, когда работа выполняется в соответствии со сметой, составленной
подрядчиком, смета приобретает силу и становится частью договора подряда с момента
подтверждения ее заказчиком.
Цена работы (смета) может быть приблизительной или твердой. При отсутствии
этих указаний в договоре подряда цена работы (смета) считается твердой.
Если возникла необходимость в проведении дополнительных работ и по этой
причине — в существенном превышении определенной приблизительно цены работы
(приблизительной сметы), подрядчик обязан своевременно предупредить об этом
заказчика. Заказчик, не согласившийся на превышение указанной в договоре подряда
цены работы (сметы), вправе отказаться от договора. В этом случае подрядчик может
требовать от заказчика уплаты ему цены за выполненную часть работы.
Подрядчик, своевременно не предупредивший заказчика о необходимости
превышения указанной в договоре подряда цены работы (сметы), обязан выполнить
договор, сохраняя право на оплату работы по цене, определенной в договоре.
Подрядчик, как правило, не вправе требовать увеличения твердой цены (твердой
сметы), а заказчик — ее уменьшения, в том числе и в случае, когда в момент заключения
договора подряда исключалась возможность предусмотреть полный объем подлежащей
выполнению работы или необходимых для этого расходов.
При существенном возрастании стоимости материалов и оборудования, которые
должны быть предоставлены подрядчиком, а также оказываемых ему третьими лицами
услуг, которые нельзя было предусмотреть при заключении договора, подрядчик имеет
право требовать увеличения установленной цены работы (сметы), а при отказе заказчика
выполнить это требование — расторжения договора в соответствии со статьей 383
настоящего Кодекса.
Статья 637. Экономия подрядчика
В случаях, когда фактические расходы подрядчика оказались меньше тех,
которые учитывались при определении цены работы (составлении сметы), подрядчик
сохраняет право на оплату работ по цене, предусмотренной договором подряда, если
заказчик не докажет, что полученная подрядчиком экономия повлияла на качество
выполненной работы.
В договоре подряда может быть предусмотрено распределение полученной
подрядчиком экономии между сторонами.
Статья 638. Порядок оплаты работы
Если договором подряда не предусмотрена предварительная оплата выполненной
работы или отдельных ее этапов, заказчик обязан уплатить подрядчику обусловленную
цену после окончательной сдачи результатов работы при условии, что работа выполнена
надлежащим образом и в согласованный срок, либо с согласия заказчика — досрочно.
Подрядчик вправе требовать выплаты ему аванса либо задатка только в случаях и
в размере, указанных в законодательстве или договоре подряда.
Статья 639. Право подрядчика на удержание
При неисполнении заказчиком обязанности уплатить установленную цену либо
иную сумму, причитающуюся подрядчику в связи с выполнением договора, подрядчик
имеет право на удержание в соответствии со статьями 290 и 291 настоящего Кодекса
результата работы, а также принадлежащего заказчику оборудования, переданного для
переработки (обработки) вещи, остатка неиспользованного материала и другого
оказавшегося у него имущества заказчика до уплаты заказчиком соответствующих сумм.
Статья 640. Выполнение работы с использованием материала заказчика
Подрядчик обязан использовать предоставленный заказчиком материал экономно
и расчетливо, после окончания работы представить заказчику отчет об израсходовании
материала, а также возвратить его остаток либо с согласия заказчика уменьшить цену
работы с учетом стоимости остающегося у подрядчика неиспользованного материала.
Подрядчик несет ответственность за ненадлежащее выполнение работы,
вызванное недостатками предоставленного заказчиком материала, если не докажет, что
недостатки не могли быть им обнаружены при надлежащей приемке этого материала.
Статья 641. Ответственность подрядчика за несохранность предоставленного
заказчиком имущества
Подрядчик несет ответственность за несохранность предоставленного заказчиком
материала, оборудования, переданной для переработки (обработки) вещи или иного
имущества, оказавшегося во владении подрядчика в связи с исполнением договора
подряда.
Статья 642. Права заказчика во время выполнения работы подрядчиком
Заказчик вправе в любое время проверять ход и качество работ, не вмешиваясь в
деятельность подрядчика.
Если подрядчик не приступает своевременно к исполнению договора подряда или
выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно
невозможным, заказчик вправе отказаться от договора и потребовать возмещения
убытков. При этом заказчик должен доказать утрату им интереса к договору, если он
будет выполнен с просрочкой.
Если во время выполнения работы станет очевидным, что она не будет выполнена
надлежащим образом, заказчик вправе назначить подрядчику разумный срок для
устранения недостатков и при неисполнении подрядчиком в назначенный срок этого
требования отказаться от договора подряда либо поручить исправление работы другому
лицу за счет подрядчика, а также потребовать возмещения убытков.
Если иное не предусмотрено договором подряда, заказчик может в любое время
до сдачи ему результата работы отказаться от договора, уплатив подрядчику часть
установленной цены пропорционально части работы, выполненной до получения
уведомления об отказе заказчика от договора. Заказчик также обязан возместить
подрядчику убытки, причиненные прекращением договора, в пределах разницы между
частью цены, выплаченной за выполненную работу, и ценой, определенной за всю работу.
Комментарий LexUz
См. судебную практику.
Статья 643. Обстоятельства, о которых подрядчик обязан предупредить
заказчика
Подрядчик обязан немедленно предупредить заказчика и до получения от него
указаний приостановить работу при обнаружении:
непригодности или недоброкачественности предоставленных заказчиком
материала, оборудования, технической документации или переданной для переработки
(обработки) вещи;
возможных неблагоприятных для заказчика последствий выполнения его
указаний о способе исполнения работы;
иных, не зависящих от подрядчика, обстоятельств, которые грозят годности или
прочности результатов выполняемой работы либо создают невозможность ее завершения
в срок.
Подрядчик, не предупредивший заказчика об обстоятельствах, указанных в части
пеpвой настоящей статьи, либо продолживший работу, не дожидаясь истечения
указанного договоре срока, а при отсутствии — разумного срока для ответа на
предупреждение или несмотря на своевременное указание заказчика о приостановлении
работ, не вправе при предъявлении к нему или им к заказчику соответствующих
требований ссылаться на указанные обстоятельства.
Если заказчик, несмотря на своевременное и обоснованное предупреждение со
стороны подрядчика об обстоятельствах, указанных в части пеpвой настоящей статьи, в
разумный срок не заменит непригодный или недоброкачественный материал, не изменит
указаний о способе выполнения работы или не примет других необходимых мер для
устранения обстоятельств, грозящих годности или прочности работы, подрядчик вправе
отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения убытков.
Статья 644. Неисполнение заказчиком встречных обязанностей по договору
подряда
Подрядчик вправе не приступать к работе, а начатую работу приостановить в
случаях, когда нарушение заказчиком своих встречных обязанностей по договору
подряда, в частности непредоставление материала, оборудования, технической
документации или подлежащей переработке (обработке) вещи, препятствует исполнению
договора подрядчиком, а также при наличии обстоятельств очевидно свидетельствующих
о том, что исполнение указанных обязанностей не будет произведено в установленный
срок (статья 256 настоящего Кодекса).
Если иное не предусмотрено договором подряда, подрядчик при наличии
обстоятельств, указанных в части первой настоящей статьи, вправе отказаться от
исполнения договора и потребовать возмещения убытков.
Статья 645. Содействие заказчика
Заказчик обязан в случаях, в объеме и в порядке, предусмотренных договором
подряда, оказывать подрядчику содействие в выполнении работы.
При неисполнении заказчиком этой обязанности подрядчик вправе требовать
возмещения причиненных убытков, включая дополнительные издержки, вызванные
простоем, либо перенесения сроков исполнения работы, либо увеличения указанной в
договоре подряда цены работы.
В случаях, когда исполнение работы по договору подряда стало невозможным
вследствие действий или упущений заказчика, подрядчик сохраняет право на уплату ему
указанной в договоре цены с учетом выполненной части работы.
Статья 646. Приемка выполненных работ заказчиком
Заказчик обязан в сроки и в порядке, предусмотренные договором подряда, с
участием подрядчика осмотреть и принять выполненную работу (ее результат), а при
обнаружении отступлений от договора, ухудшающих результат работы, или иных
недостатков в работе немедленно заявить об этом подрядчику.
Заказчик, обнаруживший недостатки в работе при ее приемке, вправе ссылаться
на них только в случае, если в акте либо в ином документе, удостоверяющем приемку,
были оговорены эти недостатки либо возможность последующего предъявления
требования об их устранении.
Заказчик, принявший работу без проверки, лишается права ссылаться на
недостатки работы, которые могли быть установлены при обычном способе ее приемки
(явные недостатки).
Заказчик, обнаруживший после приемки работы отступления в ней от договора
подряда или иные недостатки, которые не могли быть установлены при обычном способе
ее приемки (скрытые недостатки), в том числе такие, которые были умышленно скрыты
подрядчиком, обязан известить об этом подрядчика в десятидневный срок по их
обнаружении.
При возникновении между заказчиком и подрядчиком спора по поводу
недостатков выполненной работы или их причин по требованию любой из сторон должна
быть назначена экспертиза. Расходы по проведению экспертизы несет подрядчик, за
исключением случаев, когда экспертизой установлено отсутствие нарушений договора
подряда или причинной связи между действиями подрядчика и обнаруженными
недостатками. В этих случаях расходы по экспертизе несет сторона, потребовавшая ее
назначения, а если экспертиза назначена по соглашению между сторонами, — обе
стороны поровну.
Если иное не предусмотрено договором подряда, при уклонении заказчика от
принятия выполненной работы подрядчик вправе по истечении одного месяца со дня,
когда согласно договору результат работы должен был быть передан заказчику, и при
условии последующего двукратного предупреждения заказчика, продать результат
работы, а вырученную сумму, за вычетом всех причитающихся подрядчику платежей,
внести в депозит нотариальной конторы на имя заказчика. Подрядчик вправе вместо
продажи предмета подряда воспользоваться правом на его удержание или взыскать с
заказчика причиненные убытки.
Если уклонение заказчика от принятия выполненной работы повлекло за собой
просрочку в сдаче работы, риск случайной гибели на изготовленной (переработанной)
вещи признается перешедшим к заказчику в момент, когда передача вещи должна была
состояться.
Комментарий LexUz
См. судебную практику.
Статья 647. Качество работы
Выполненная подрядчиком работа должна соответствовать условиям договора
подряда, а при их отсутствии или неполноте требованиям, обычно предъявляемым к
работе соответствующего рода. Если иное не предусмотрено законодательством или
договором, результат выполненной работы должен в момент передачи заказчику обладать
свойствами, указанными в договоре, или определенными обычно предъявляемыми
требованиями, и в пределах разумного срока быть пригодным для установленного
договором использования, а если оно договором не предусмотрено, — для обычного
использования результата работы такого рода.
Если законодательством предусмотрены обязательные требования к работе,
выполняемой по договору подряда, подрядчик, действующий в качестве
предпринимателя, обязан выполнять работу, соблюдая эти обязательные требования.
Подрядчик может принять на себя по договору подряда обязанность выполнить
работу, отвечающую более высоким требованиям к качеству по сравнению с
установленными обязательными требованиями.
Статья 648. Гарантия качества работы
В случае, когда законодательством или договором подряда предусмотрено
предоставление подрядчиком заказчику гарантии качества работы, подрядчик обязан
передать заказчику результат работы, который должен соответствовать требованиям части
пеpвой статьи 647 настоящего Кодекса в течение всего гарантийного срока.
Гарантия качества результата работ, если иное не предусмотрено договором
подряда, распространяется на все, составляющее результат работы.
Статья 649. Порядок исчисления гарантийного срока
Если иное не предусмотрено договором подряда, гарантийный срок начинает течь
с момента, когда результат выполненной работы был принят или должен был быть принят
заказчиком.
К исчислению гарантийного срока по договору подряда применяются
соответственно правила, содержащиеся в частях втоpой, тpетьей, четвеpтой и пятой статьи
404 настоящего Кодекса, если иное не предусмотрено законодательством или
соглашением сторон либо не вытекает из особенностей договора подряда.
Статья 650. Ответственность подрядчика за ненадлежащее качество работы
В случае, когда работа выполнена подрядчиком с отступлениями от договора
подряда, ухудшившими результат работы, или с иными недостатками, которые делают его
непригодным для предусмотренного в договоре использования либо при отсутствии в
договоре соответствующего условия непригодности для обычного использования,
заказчик вправе, если иное не установлено законом или договором, по своему выбору
потребовать от подрядчика:
безвозмездного устранения недостатков в разумный срок;
соразмерного уменьшения установленной за работу цены;
возмещения своих расходов на устранение недостатков, когда право заказчика
устранять их предусмотрено в договоре.
Подрядчик вправе вместо устранения недостатков работы, за которые он
отвечает, безвозмездно выполнить работу заново с возмещением заказчику причиненных
просрочкой исполнения убытков. В этом случае заказчик обязан возвратить ранее
переданный ему результат работы подрядчику, если по характеру работы такой возврат
возможен.
Если отступления в работе от условий договора подряда или иные недостатки
результата работы являются существенными и неустранимыми либо в установленный
заказчиком разумный срок обнаруженные недостатки не были устранены, заказчик вправе
отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения причиненных убытков.
Условие договора подряда об освобождении подрядчика от ответственности за
определенные недостатки не освобождает его от ответственности, если доказано, что
такие недостатки возникли вследствие виновных действий или бездействий подрядчика.
Подрядчик, предоставивший материал для выполнения работы, отвечает за его
качество по правилам об ответственности продавца за товары ненадлежащего качества.
Статья 651. Сроки обнаружения ненадлежащего качества результата работы
Если иное не установлено законом или договором подряда, заказчик вправе
предъявить требования, связанные с ненадлежащим качеством результата работы, при
условии, что оно выявлено в сроки, установленные настоящей статьей.
В случае, когда на результат работы не установлен гарантийный срок, требования,
связанные с недостатками результата работы, могут быть предъявлены заказчиком при
условии, что они были обнаружены в разумный срок, но в пределах двух лет со дня
передачи результата работы, если иные сроки не установлены законом, договором или
обычаями делового оборота.
Заказчик вправе предъявить требования, связанные с недостатками результата
работы, обнаруженными в течение гарантийного срока.
В случае, когда предусмотренный договором гарантийный срок составляет менее
двух лет и недостатки результата работы обнаружены заказчиком по истечении
гарантийного срока, но в пределах двух лет с момента, предусмотренного частью пятой
настоящей статьи, подрядчик несет ответственность, если заказчик докажет, что
недостатки возникли до передачи результата работы заказчику или по причинам,
возникшим до этого момента.
Если иное не предусмотрено договором подряда, гарантийный срок начинает течь
с момента, когда результат выполненной работы был принят или должен быть принят
заказчиком.
К исчислению гарантийного срока по договору подряда применяются
соответственно правила, содержащиеся в частях второй, третьей, четвертой и пятой статьи
404 настоящего Кодекса, если иное не предусмотрено законодательством, соглашением
сторон или не вытекает из особенностей договора подряда.
Статья 652. Давность по искам о ненадлежащем качестве работы
Срок исковой давности для требований, вызванных ненадлежащим качеством
работы, определяется по правилам статьи 150 настоящего Кодекса.
Если законодательством или договором подряда предусмотрено предоставление
подрядчиком гарантии качества работы, установлен гарантийный срок и заявление по
поводу недостатков работы сделано в пределах гарантийного срока, течение сроков
исковой давности начинается со дня заявления о недостатках.
Если в соответствии с договором подряда работа принята заказчиком по частям,
течение срока исковой давности начинается со дня приемки работы в целом.
Статья 653. Обязанность подрядчика передать информацию заказчику
Подрядчик обязан передать заказчику вместе с результатом работы информацию,
касающуюся эксплуатации или иного использования предмета договора подряда, если это
предусмотрено договором или характер информации таков, что без нее невозможно
использование результата работы для целей, указанных в договоре.
Статья 654. Конфиденциальность полученной сторонами информации
Если сторона благодаря исполнению своего обязательства по договору подряда
получила от другой стороны информацию о новых решениях и технических знаниях, в
том числе и не пользующихся правовой охраной, а также сведения, которые могут
рассматриваться как коммерческая тайна, она не вправе сообщать их третьим лицам без
согласия другой стороны. Порядок и условия пользования такой информацией
определяется соглашением сторон.
Статья 655. Возвращение заказчику материалов и оборудования
В случаях, когда заказчик на основании части четвеpтой статьи 642 или части
тpетьей статьи 650 настоящего Кодекса отказывается от исполнения договора подряда,
подрядчик обязан возвратить предоставленные заказчиком материалы, оборудование,
переданную для переработки (обработки) вещь и иное имущество либо передать их
указанному заказчиком лицу, а если это оказалось невозможным — возместить стоимость
материалов, оборудования, вещи и иного имущества.
§ 2. Бытовой подряд
Статья 656. Договор бытового подряда
По договору бытового подряда подрядчик, осуществляющий
предпринимательскую деятельность, обязуется выполнить по заданию гражданина-
заказчика определенную работу, предназначенную удовлетворить бытовые или другие
личные потребности заказчика, а заказчик обязуется принять работу и оплатить ее.
Если иное не предусмотрено законодательством или договором, в том числе
условиями формуляров или иных стандартных форм, к которым присоединяется заказчик,
договор бытового подряда считается заключенным с момента выдачи подрядчиком
заказчику квитанции или иного документа, подтверждающего пpинятие заказа.
Отсутствие у заказчика указанных документов не лишает его права ссылаться на
свидетельские показания в подтверждение факта заключения договора бытового подряда
или его условий.
Договор бытового подряда относится к публичным договорам.
Статья 657. Гарантии прав заказчика
Подрядчик не вправе навязывать заказчику включение в договор бытового
подряда дополнительных возмездных работ или услуг. При нарушении этого требования
заказчик вправе отказаться от оплаты соответствующей работы или услуги.
Заказчик вправе в любое время до сдачи ему работы отказаться от исполнения
договора бытового подряда, уплатив подрядчику часть установленной цены
пропорционально части работы, выполненной до получения уведомления об отказе
заказчика от исполнения договора, и возместив ему расходы, произведенные до этого
момента с целью исполнения договора, если они не входят в указанную часть цены
работы. Условия договора, лишающие заказчика этого права, ничтожны.
Статья 658. Предоставление заказчику информации о предлагаемой работе
Подрядчик обязан до заключения договора бытового подряда предоставить
заказчику необходимую и достоверную информацию о предлагаемой работе, ее видах и
особенностях, о цене и форме оплаты, а также сообщить заказчику по его просьбе другие
относящиеся к договору и соответствующей работе сведения. Если по характеру работы
это имеет значение, подрядчик должен указать заказчику конкретное лицо, которое будет
ее выполнять.
Заказчик вправе требовать расторжения договора бытового подряда без оплаты
выполненной работы и возмещения убытков в случаях, когда вследствие неполноты или
недостоверности полученной от подрядчика информации был заключен договор на
выполнение работы, не обладающей свойствами, которые имел в виду заказчик.
Статья 659. Предупреждение заказчика об условиях использования
выполненной работы
При сдаче работ заказчику подрядчик обязан сообщить ему о требованиях,
которые необходимо соблюдать для эффективного и безопасного использования
результата работы, а также о возможных для самого заказчика и других лиц последствиях
несоблюдения соответствующих требований.
Статья 660. Выполнение работы из материала подрядчика
Если работа по договору бытового подряда выполняется из материала
подрядчика, материал оплачивается заказчиком при заключении договора полностью или
в части, указанной в договоре, с окончательным расчетом при получении заказчиком
выполненной подрядчиком работы.
В соответствии с договором бытового подряда материал может быть
предоставлен подрядчиком в кредит, в том числе с условием оплаты заказчиком
материала в рассрочку.
Изменение цены предоставленного подрядчиком материала после заключения
договора бытового подряда не влечет перерасчета.
Статья 661. Выполнение работы из материала заказчика
Если работа по договору бытового подряда выполняется из материала заказчика, в
квитанции или ином документе, выдаваемом подрядчиком заказчику при заключении
договора, должны быть указаны точное наименование, описание и цена материала,
определяемая по соглашению сторон. Оценка материала в квитанции или ином
аналогичном документе может быть впоследствии оспорена заказчиком в суде.
Статья 662. Цена и оплата работы
Цена работы в договоре бытового подряда определяется соглашением сторон и не
может быть выше указанной в прейскуранте, объявленном подрядчиком. Работа
оплачивается заказчиком после ее окончательной сдачи подрядчиком. По соглашению
сторон работа может быть оплачена заказчиком при заключении договора полностью или
путем выдачи аванса.
Статья 663. Последствия обнаружения недостатков в выполненной работе
Заказчик может осуществить одно из предусмотренных в статье 650 настоящего
Кодекса прав в случае, когда он обнаружил недостатки во время приемки результата
работы или во время использования предмета подряда — в течение общих сроков,
предусмотренных частью первой статьи 652 настоящего Кодекса, а при наличии
гарантийных сроков — в течение этих сроков.
Требование о безвозмездном устранении недостатков работы, выполненной по
договору бытового подряда, которые могут представлять опасность для жизни или
здоровья самого заказчика и других лиц, может быть предъявлено заказчиком или его
правопреемником в течение десяти лет с момента принятия результата работы, если в
установленном законом порядке не предусмотрены более длительные сроки (сроки
службы). Такое требование может быть предъявлено независимо от того, когда
обнаружены эти недостатки, в том числе и при обнаружении их по окончании
гарантийного срока. При невыполнении подрядчиком указанного требования заказчик
вправе в течение того же срока потребовать либо возврата части цены, уплаченной за
работу, либо возмещения расходов, понесенных в связи с устранением недостатков
своими силами или с помощью третьих лиц.
Статья 664. Последствия неявки заказчика за получением результата работы
В случае неявки заказчика за получением результата выполненной работы или
иного уклонения заказчика от его приемки подрядчик вправе, письменно предупредив
заказчика, по истечении двух месяцев со дня такого предупреждения продать результат
работы за разумную цену, а вырученную сумму, за вычетом всех причитающихся
подрядчику платежей, внести на имя заказчика в депозит в соответствии со статьей 249
настоящего Кодекса.
В указанных в части пеpвой настоящей статьи случаях подрядчик может вместо
продажи результата работы воспользоваться правом на его удержание или взыскать с
заказчика причиненные убытки.
Статья 665. Права заказчика в случае ненадлежащего выполнения или
невыполнения работы по договору бытового подряда
В случае ненадлежащего выполнения или невыполнения работы по договору
бытового подряда заказчик может воспользоваться правами, предоставленными
покупателю в соответствии со статьями 434 –– 436 настоящего Кодекса.
§ 3. Строительный подряд
Статья 666. Договор строительного подряда
По договору строительного подряда подрядчик обязуется в установленный
договором срок построить по заданию заказчика определенный объект либо выполнить
иную строительную работу, а заказчик обязуется создать подрядчику необходимые
условия для выполнения работы, принять ее и уплатить обусловленную цену.
Договор строительного подряда заключается на строительство или
реконструкцию предприятия, здания (в том числе жилого дома), сооружения или иного
объекта, а также на выполнение монтажных, пусконаладочных и иных неразрывно
связанных со строящимся объектом работ. Правила о договоре строительного подряда
применяются также к работам по капитальному ремонту зданий и сооружений, если иное
не предусмотрено договором.
В случаях, предусмотренных договором строительного подряда, подрядчик
принимает на себя обязанность обеспечить эксплуатацию объекта после его принятия
заказчиком в течение указанного в договоре срока.
Собственником незавершенного строительства до его сдачи заказчику и оплаты
им является подрядчик.
Статья 667. Риск случайной гибели или случайного повреждения объекта
подряда
Если объект подряда погиб или поврежден, риск случайной гибели или
случайного повреждения объекта до его приемки несет подрядчик.
Статья 668. Ответственность за безопасность проводимых работ
Ответственность за безопасность проводимых работ несет подрядчик.
Статья 669. Страхование объекта строительства
Подрядчик обязан за свой счет произвести страхование предусмотренного
договором объекта или комплекса работ, если иной порядок и условия не определены
сторонами в договоре.
Сторона, на которую возлагается обязанность по страхованию, должна
предоставить другой стороне в порядке, предусмотренном договором строительного
подряда, доказательства заключения ею договора страхования в соответствии с условиями
договора, включая данные о страховщике, размере страховой суммы и застрахованных
рисках.
Страхование не освобождает соответствующую сторону от обязанности принять
необходимые меры для предотвращения наступления страхового случая.
Статья 670. Проектно-сметная документация
Подрядчик обязан осуществлять строительство и связанные с ним работы в
соответствии с проектно-сметной документацией, определяющей объем, и содержание
работ и другие предъявляемые к ним требования.
При отсутствии иных указаний в договоре строительного подряда предполагается,
что подрядчик обязан выполнить все работы, указанные в проектно-сметной
документации.
Договором строительного подряда должны быть определены состав и содержание
проектно-сметной документации, а также должно быть предусмотрено, какая из сторон и
в какой срок должна предоставить соответствующую документацию.
Подрядчик, обнаруживший в ходе строительства не учтенные проектно-сметной
документацией работы и в связи с этим необходимость дополнительных работ и
увеличения сметной стоимости строительства, обязан сообщить об этом заказчику.
При неполучении от заказчика ответа на свое сообщение в течение десяти дней,
если законом или договором строительного подряда не предусмотрен для этого иной срок,
подрядчик обязан приостановить соответствующие работы с отнесением убытков,
вызванных простоем, на счет заказчика. Заказчик освобождается от возмещения этих
убытков, если докажет отсутствие необходимости в проведении дополнительных работ.
Подрядчик, не выполнивший обязанности, установленные частями четвертой и
пятой настоящей статьи, лишается права требовать от заказчика оплаты выполненных им
дополнительных работ и возмещения вызванных этим убытков, если не докажет
необходимость немедленных действий в интересах заказчика, в частности в связи с тем,
что приостановление работы могло привести к гибели или повреждению объекта
строительства.
При согласии заказчика на дополнительные работы и их оплату подрядчик вправе
отказаться от выполнения указанных работ лишь в случаях, когда они не входят в сферу
профессиональной деятельности подрядчика либо не могут быть выполнены подрядчиком
по не зависящим от него причинам.
Комментарий LexUz
См. судебную практику.
Статья 671. Внесение изменений в проектно-сметную документацию
Заказчик вправе вносить изменения в техническую документацию при условии,
если вызываемые этим дополнительные работы по стоимости не превышают десяти
процентов указанной в смете общей стоимости строительства и не меняют характера
предусмотренных в договоре строительного подряда работ.
Внесение в техническую документацию изменений в большем против указанного
в части первой настоящей статьи объеме осуществляется на основе согласованной
сторонами дополнительной сметы.
Подрядчик вправе требовать в соответствии со статьей 382 настоящего Кодекса
пересмотра сметы, если по не зависящим от него причинам стоимость работ превысила
смету не менее, чем на десять процентов.
Подрядчик вправе требовать возмещения разумных расходов, понесенных им в
связи с установлением и устранением дефектов в проектно-сметной документации.
Статья 672. Обеспечение строительства материалами и оборудованием
Обязанности по обеспечению строительства материалами, включая детали и
конструкции, а также оборудованием несет подрядчик, если договором не предусмотрено,
что материальное обеспечение строительства в целом или в определенной части
осуществляет заказчик.
Сторона, в обязанность которой входит обеспечение строительства, несет
ответственность за обнаружившуюся невозможность использования предоставленных ею
материалов (деталей, конструкций), а также оборудования без ухудшения качества
выполняемых работ, если не докажет, что невозможность использования возникла по
обстоятельствам, за которые отвечает другая сторона.
В случае обнаружившейся невозможности использования предоставленных
заказчиком материалов или оборудования без ухудшения качества выполняемых работ и
отказа заказчика от их замены подрядчик вправе отказаться от договора строительного
подряда и потребовать от заказчика уплаты цены договора пропорционально
выполненной части работ.
Статья 673. Оплата работ
Оплата выполненных подрядчиком работ производится заказчиком в размере,
предусмотренном сметой, в сроки и в порядке, установленные законом или договором
строительного подряда. При отсутствии соответствующих указаний в законе или договоре
оплата выполненных подрядчиком работ производится в соответствии со статьей 638
настоящего Кодекса.
Договором строительного подряда может быть предусмотрена оплата работ
единовременно и в полном объеме после приемки объекта заказчиком.
Комментарий LexUz
См. судебную практику.
Статья 674. Предоставление земельного участка для строительства
Заказчик обязан своевременно предоставить для строительства земельный
участок такой площади и в таком состоянии, какие указаны в договоре строительного
подряда. При отсутствии в договоре таких указаний — площадь и состояние земельного
участка должны обеспечивать своевременное начало работ, нормальное их ведение и
завершение в срок.
Статья 675. Дополнительные обязанности заказчика в договоре
строительного подряда
Заказчик обязан в случаях и в порядке, предусмотренных договором
строительного подряда, передавать подрядчику в пользование необходимые для
осуществления работ здания и сооружения, обеспечивать транспортировку грузов в его
адрес, временную подводку сетей энергоснабжения, водо- и паропровода и оказывать
другие услуги.
Статья 676. Контроль и надзор заказчика за выполнением работ по договору
строительного подряда
Заказчик вправе осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством
выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения (графика), качеством
предоставленных подрядчиком материалов, а также правильностью использования
подрядчиком материалов заказчика, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную
деятельность подрядчика.
Заказчик, обнаруживший при осуществлении контроля и надзора за выполнением
работ отступления от условий договора строительного подряда, которые могут ухудшить
качество работ, или иные их недостатки, обязан немедленно заявить об этом подрядчику.
Заказчик, не сделавший такого заявления, теряет право в дальнейшем ссылаться на
обнаруженные им недостатки.
Подрядчик обязан исполнять полученные в ходе строительства указания
заказчика, если такие указания не противоречат условиям договора строительного
подряда и не представляют собой вмешательства в оперативно-хозяйственную
деятельность подрядчика.
Подрядчик, ненадлежащим образом выполнивший работы, не вправе ссылаться на
то, что заказчик не осуществлял контроль и надзор за их выполнением, кроме случаев,
когда обязанность осуществлять такой контроль и надзор возложена на заказчика
законодательством.
Статья 677. Сотрудничество сторон в договоре строительного подряда
Если при выполнении строительства и связанных с ним работ обнаруживаются
препятствия к надлежащему исполнению договора строительного подряда, каждая из
сторон обязана принять все зависящие от нее меры для устранения таких препятствий.
Сторона, не исполнившая этой обязанности, утрачивает право на возмещение убытков,
причиненных тем, что соответствующие препятствия не были устранены.
Расходы стороны, связанные с исполнением обязанностей, указанных в части
первой настоящей статьи, подлежат возмещению другой стороной, когда это
предусмотрено договором строительного подряда.
Статья 678. Обязанности подрядчика по охране окружающей среды и
безопасности ведения строительных работ
Подрядчик обязан при осуществлении строительства и связанных с ним работ
соблюдать требования законодательства об охране окружающей среды и безопасности
ведения строительных работ и несет ответственность перед третьими лицами за
нарушение этих требований.
Подрядчик не вправе использовать в ходе осуществления работ материалы
(детали, конструкции) и оборудование, предоставленные заказчиком, или выполнять его
указания, если это может привести к нарушению обязательных для сторон требований об
охране окружающей среды и безопасности ведения строительных работ.
Статья 679. Обязанности заказчика при консервации строительства
Если по не зависящим от сторон причинам работы по договору строительного
подряда приостановлены и объект строительства законсервирован, заказчик обязан
оплатить подрядчику в полном объеме выполненные до момента консервации работы, а
также возместить расходы, вызванные необходимостью прекращения работ и
консервацией строительства.
Статья 680. Сдача и приемка работ
Заказчик, получивший сообщение подрядчика о готовности к сдаче выполненного
по договору строительного подряда результата работ либо, если это предусмотрено
договором, выполненного этапа работ, обязан немедленно приступить к его приемке.
Заказчик организует и осуществляет приемку результата работ за свой счет, если
иное не предусмотрено договором строительного подряда. В предусмотренных
законодательством случаях в приемке результата работ должны участвовать
представители государственных органов и органов самоуправления граждан.
Заказчик, предварительно принявший отдельные этапы работ, несет риск их
гибели или повреждения не по вине подрядчика, в том числе и в случаях, когда договором
строительного подряда предусмотрено выполнение работ за риск подрядчика.
Сдача результата работ подрядчиком и приемка его заказчиком оформляется
актом, подписанным обеими сторонами. При отказе одной из сторон от подписания акта в
нем делается отметка об этом и акт подписывается другой стороной.
Односторонний акт сдачи или приемки результата работ может быть признан
судом недействительным лишь в случае, если мотивы отказа от подписания акта признаны
им обоснованными.
В случаях, когда это предусмотрено законом или договором строительного
подряда либо вытекает из характера работы, выполняемой по договору, приемке
результата работы должны предшествовать предварительные испытания. В этих случаях
приемка работы может осуществляться только при положительном результате
предварительных испытаний.
Заказчик вправе отказаться от приемки результата работ в случае обнаружения
недостатков, которые исключают возможность использования для указанной в договоре
строительного подряда цели и не могут быть устранены подрядчиком, заказчиком или
третьим лицом.
Статья 681. Ответственность подрядчика за качество работ
Подрядчик несет ответственность перед заказчиком за допущенные отступления
от требований, предусмотренных договором строительного подряда, техническим
проектом и обязательными для сторон строительными нормами и правилами, а также за
недостижение указанных в проектно-сметной документации показателей объекта
строительства, в том числе таких, как производственная мощность предприятия.
При реконструкции (обновлении, перестройке, реставрации и т. п.) здания или
сооружения на подрядчика возлагается ответственность за снижение или потерю
прочности, устойчивости, надежности здания, сооружения или его части.
Подрядчик не несет ответственности за допущенные им без согласия заказчика
мелкие отступления от проектной документации, не затрагивающие существенных
интересов заказчика, если докажет, что они не повлияли на качество строительства.
Статья 682. Гарантии качества в договоре строительного подряда
Подрядчик, если иное не предусмотрено договором строительного подряда,
гарантирует достижение объектом строительства указанных в проектно-сметной
документации показателей и возможность эксплуатации объекта в соответствии с
договором на протяжении гарантийного срока. Гарантийный срок составляет десять лет со
дня принятия объекта заказчиком, если иной гарантийный срок не предусмотрен законом
или договором.
Подрядчик несет ответственность за недостатки (дефекты), обнаруженные в
пределах гарантийного срока, если не докажет, что они возникли вследствие нормального
износа объекта или его частей, неправильной его эксплуатации или неправильности
инструкций по его эксплуатации, разработанных самим заказчиком или привлеченными
им третьими лицами, ненадлежащего ремонта объекта, произведенного самим заказчиком
или привлеченными им третьими лицами.
Течение гарантийного срока прерывается на все время, на протяжении которого
объект не мог эксплуатироваться вследствие недостатков, за которые отвечает подрядчик.
При обнаружении в течение гарантийного срока недостатков, указанных в частях
пеpвой и второй статьи 681 настоящего Кодекса, заказчик должен заявить о них
подрядчику в разумный срок по их обнаружении.
Статья 683. Устранение недостатков за счет заказчика
Договором строительного подряда может быть предусмотрена обязанность
подрядчика устранить по требованию заказчика и за счет заказчика недостатки, за
которые подрядчик не несет ответственности.
Подрядчик вправе отказаться от выполнения обязанности, указанной в части
пеpвой настоящей статьи, в случаях, когда устранение недостатков не связано
непосредственно с предметом договора строительного подряда либо не может быть
выполнено подрядчиком по не зависящим от него причинам.
Статья 684. Ипотека земельного участка
Наряду с правом удержания в случаях, предусмотренных договором
строительного подряда, исполнение любых обязательств заказчика по договору, включая
оплату выполненных работ, может быть обеспечено также ипотекой земельного участка,
на котором осуществляется строительство или связанные с ним работы.
Статья 685. Правовое регулирование строительного подряда
Отношения по договору строительного подряда регулируются настоящим
Кодексом, а также законодательством о строительном подряде.
§ 4. Подряд на проектные и изыскательские работы
Статья 686. Договор подряда на проектные и изыскательские работы
По договору подряда на проектные и изыскательские работы подрядчик
(проектировщик, изыскатель) в установленные сроки обязуется по заданию заказчика
разработать проектно-сметную документацию и (или) выполнить изыскательские работы,
а заказчик обязуется их принять и оплатить.
Если иное не предусмотрено законом или договором, риск случайной
невозможности исполнения договора на проектные и изыскательские работы лежит на
заказчике.
Статья 687. Исходные данные для проектных и изыскательских работ
По договору подряда на проектные и изыскательские работы заказчик обязан
передать подрядчику задание на проектирование, а также иные исходные данные,
необходимые для составления проектно-сметной документации. Задание на
проектирование по поручению заказчика может быть подготовлено подрядчиком. В этом
случае задание становится обязательным для сторон с момента его утверждения
заказчиком.
Подрядчик обязан соблюдать требования, содержащиеся в задании и других
исходных данных для выполнения проектных и изыскательских работ, и вправе отступить
от них только с согласия заказчика.
Статья 688. Обязанности заказчика
По договору подряда на проектные и изыскательские работы заказчик обязан,
если иное не предусмотрено договором:
уплатить подрядчику установленную цену полностью после завершения всех
работ или уплачивать ее частями после завершения отдельных этапов работ;
использовать проектно-сметную документацию, полученную от подрядчика,
только на цели, предусмотренные договором, не передавать проектно-сметную
документацию третьим лицам и не разглашать содержащиеся в ней данные без согласия
подрядчика;
оказывать услуги подрядчику в выполнении проектных и изыскательских работ в
объеме и на условиях, предусмотренных в договоре;
участвовать вместе с подрядчиком в согласовании готовой проектно-сметной
документации с соответствующими государственными органами и органами
самоуправления граждан;
возместить подрядчику дополнительные расходы, вызванные изменением
исходных данных для выполнения проектных и изыскательских работ вследствие
обстоятельств, не зависящих от подрядчика;
привлечь подрядчика к участию в деле по иску, предъявленному к заказчику
третьим лицом в связи с недостатками составленной проектно-сметной документации или
выполненных изыскательских работ.
Статья 689. Обязанности подрядчика
По договору подряда на проектные и изыскательские работы подрядчик обязан:
выполнять работы в соответствии с заданием и иными исходными данными на
проектирование;
согласовывать с заказчиком готовую проектно-сметную документацию, а также
вместе с заказчиком – с соответствующими государственными органами и органами
самоуправления граждан;
в установленные договором сроки передать заказчику готовую проектно-сметную
документацию и результаты изыскательских работ;
не передавать проектно-сметную документацию третьим лицам без согласия
заказчика.
Статья 690. Гарантии подрядчика
Подрядчик по договору подряда на проектные и изыскательские работы
гарантирует заказчику отсутствие у третьих лиц права воспрепятствовать или
ограничивать выполнение работ на основе подготовленной подрядчиком проектно-
сметной документации.
Статья 691. Ответственность подрядчика за недостатки документации и
работ
Подрядчик по договору подряда на проектные и изыскательские работы несет
ответственность за недостатки проектно-сметной документации и изыскательских работ,
включая недостатки, обнаруженные впоследствии в ходе строительства, а также в
процессе эксплуатации объекта, созданного на основе выполненной проектно-сметной
документации и данных изыскательских работ.
При обнаружении недостатков в проектно-сметной документации или в
изыскательских работах подрядчик по требованию заказчика обязан безвозмездно
переделать проектно-сметную документацию и соответственно произвести необходимые
дополнительные изыскательские работы, а также возместить заказчику причиненные
убытки, если законом или договором не установлено иное.
Статья 692. Правовое регулирование подряда на проектные и
изыскательские работы
Отношения по договору подряда на проектные и изыскательские работы
регулируются наряду с настоящим Кодексом, также законодательством о подряде на
проектные и изыскательские работы.
§ 5. Подряд на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и
технологические работы
Статья 693. Договоры подряда на научно-исследовательские, опытно-
конструкторские и технологические работы
По договору подряда на научно-исследовательские работы подрядчик
(исполнитель) обязуется провести обусловленные заданием заказчика научные
исследования, а по договору подряда на опытно-конструкторские и технологические
работы — разработать образец нового изделия, конструкторскую документацию на него,
новую технологию или изготовить образец. Заказчик при этом обязуется выдать
подрядчику (исполнителю) техническое задание, принять работу и оплатить ее.
Договор с подрядчиком может охватывать как весь цикл проведения
исследования, разработки и изготовления образцов, так и отдельные его этапы (элементы).
Статья 694. Выполнение работ
Подрядчик обязан произвести научные исследования лично. Если иное не
предусмотрено договором подряда на научно-исследовательские работы, он вправе с
согласия заказчика привлекать к исполнению договора третьих лиц.
При выполнении опытно-конструкторских и технологических работ подрядчик
вправе, если иное не предусмотрено договором, привлекать к его исполнению третьих лиц
в качестве субподрядчиков. К отношениям исполнителя с третьими лицами применяются
правила, предусмотренные статьей 634 настоящего Кодекса.
Статья 695. Конфиденциальность сведений о договоре
Если иное не предусмотрено договором подряда на научно-исследовательские
работы либо на опытно-конструкторские и технологические работы стороны обязаны
обеспечить конфиденциальность сведений, касающихся предмета договора, хода его
исполнения и полученных результатов. Объем сведений, признаваемых
конфиденциальными, определяется в договоре. Подрядчик вправе, с письменного
согласия заказчика, осуществлять патентование результатов работ, полученных по
указанным договорам.
Статья 696. Права сторон на результаты работ
Стороны в договорах подряда на научно-исследовательские, опытно-
конструкторские и технологические работы имеет право использовать результат работ в
том числе способные к правовой охране в пределах и на условиях, предусмотренных
договором.
Если иное не предусмотрено договором, заказчик имеет право использовать
переданные ему подрядчиком результаты работ, в том числе способные к правовой
охране, а подрядчик вправе использовать полученные им результаты работ для
собственных нужд.
Статья 697. Обязанности заказчика
Заказчик по договорам подряда на научно-исследовательские, опытно-
конструкторские и технологические работы обязан:
выдать подрядчику техническое задание и согласовать с ним программу (технико-
экономические параметры) или тематику работ;
передавать подрядчику необходимую для выполнения работ информацию;
принять выполненные работы и оплатить их.
Статья 698. Обязанности подрядчика
Подрядчик по договору подряда на научно-исследовательские работы либо на
опытно-конструкторские и технологические работы обязан:
выполнить работы в соответствии с согласованной с заказчиком программой
(технико-экономическими параметрами) или тематикой и передать заказчику результат в
предусмотренный договором срок;
соблюдать требования, связанные с правовой охраной интеллектуальной
собственности;
своими силами и за свой счет устранять допущенные по его вине недостатки в
выполненных работах, которые могут повлечь отступления от технико-экономических
параметров, предусмотренных в техническом задании заказчика или в договоре;
незамедлительно информировать заказчика об обнаруженной невозможности
получить ожидаемые результаты или о нецелесообразности продолжения работы;
гарантировать заказчику отсутствие у третьих лиц исключительных пpав на
переданные на основании таких договоров результаты.
Если иное не предусмотрено договорами на научно-исследовательские либо на
опытно-конструкторские и технологические работы подрядчик обязан:
воздерживаться от публикации без согласия заказчика научно-технических
результатов, полученных при выполнении работ;
принимать меры для защиты полученных при выполнении работ способных к
правовой охране результатов и информировать об этом заказчика;
предоставить заказчику исключительную лицензию на использование
обладающих правовой защитой научно-технических результатов, примененных в
выполненных работах.
Статья 699. Последствия невозможности достижения результата в договоре
на научно- исследовательские работы
Если в ходе научно-исследовательских работ обнаруживается невозможность
достижения результата вследствие обстоятельств, не зависящих от подрядчика, заказчик
обязан оплатить стоимость работ, проведенных до выявления невозможности получения
предусмотренных договором результатов, но не свыше соответствующей части цены
работ, указанной в договоре.
Статья 700. Последствия невозможности достижения результата в договоре
на опытно-конструкторские и технологические работы
Если в ходе выполнения опытно-конструкторских и технологических работ
обнаруживается возникшая не по вине подрядчика невозможность или
нецелесообразность продолжения работ, заказчик обязан оплатить понесенные
подpядчиком затраты.
Статья 701. Ответственность подрядчика за нарушение договора
Подрядчик несет ответственность перед заказчиком за неисполнение и
ненадлежащее исполнение договора на научно-исследовательские работы либо на
опытно-конструкторские и технологические работы, если не докажет, что нарушение
договора произошло не по его вине.
Подрядчик обязан возместить убытки заказчика в виде реального ущерба в
пределах стоимости работ, если договором не предусмотрено иное.
Статья 702. Правовое регулирование договоров подряда на научно-
исследовательские, опытно- конструкторские и технологические работы
Отношения по договорам на научно-исследовательские работы либо на опытно-
конструкторские и технологические работы регулируются наряду с настоящим Кодексом
также законодательством о договорах на научно-исследовательские, опытно-
конструкторские и технологические работы.
Глава 38. Возмездное оказание услуг
Статья 703. Договор возмездного оказания услуг
По договору возмездного оказания услуг исполнитель обязуется по заданию
заказчика оказать услуги (совершить определенные действия или осуществить
определенную деятельность), не имеющую вещественной формы, а заказчик обязуется
оплатить эти услуги.
Правила настоящей главы применяются к договорам оказания услуг связи,
медицинских, ветеринарных, аудиторских, консультационных, информационных услуг,
услуг по обучению, туристическому обслуживанию и иных, за исключением услуг,
оказываемых по договорам, предусмотренным главами 37, 39, 40, 43, 44, 45, 46, 48, 49 и 51
настоящего Кодекса.
Статья 704. Исполнение договора возмездного оказания услуг
При отсутствии в договоре иных указаний исполнитель обязан оказать
предусмотренную договором услугу (услуги) лично.
Статья 705. Оплата услуг
Заказчик обязан оплатить оказанные ему услуги в сроки и в порядке, указанные в
договоре возмездного оказания услуг.
В случае невозможности исполнения, возникшей не по вине исполнителя,
заказчик обязан возместить исполнителю понесенные им pасходы за вычетом выгод,
которые исполнитель приобрел или мог приобрести вследствие освобождения его от
оказания услуги (услуг). В случае, когда невозможность исполнения возникла по вине
заказчика, цена услуг подлежит оплате в полном объеме, если иное не предусмотрено
законодательством или договором.
Комментарий LexUz
См. судебную практику.
Статья 706. Ответственность исполнителя за нарушение договора
возмездного оказания услуг
В случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения договора возмездного
оказания услуг исполнитель обязан возместить заказчику причиненные убытки в полном
объеме, но не свыше двукратного размера предусмотренной договором цены услуг.
В случаях, когда исполнитель не исполнил или ненадлежащим образом исполнил
обязательство при осуществлении предпринимательской деятельности, договором
возмездного оказания услуг может быть предусмотрена повышенная против указанной в
части пеpвой настоящей статьи ответственность.
Статья 707. Расторжение договора возмездного оказания услуг
Заказчик вправе требовать расторжения договора возмездного оказания услуг при
условии выплаты полностью установленной их цены, кроме случаев, когда расторжение
договора вызвано виновными действиями исполнителя.
Исполнитель вправе требовать расторжения договора возмездного оказания услуг
лишь при условии полного возмещения заказчику убытков, причиненных расторжением
договора, кроме случая, когда это произошло по вине заказчика.
Статья 708. Правовое регулирование договора возмездного оказания услуг
Общие положения о подряде и положения о бытовом подряде применяются к
договору возмездного оказания услуг, если это не противоречит правилам настоящей
главы.
Глава 39. Перевозка
Статья 709. Общие положения о пеpевозке
Перевозка пассажиров, багажа и грузов осуществляется на основании договора
перевозки.
Общие условия перевозки определяются настоящим Кодексом, транспортными
уставами и кодексами, иными законами и изданными в соответствии с ними правилами.
Условия перевозки пассажиров, багажа и грузов отдельными видами транспорта,
а также ответственность сторон по этим перевозкам определяются соглашением сторон,
если настоящим Кодексом, транспортными уставами и кодексами, иными законами и
изданными в соответствии с ними правилами не установлено иное.
Статья 710. Договор перевозки пассажира
По договору перевозки пассажира перевозчик обязуется перевезти пассажира в
пункт назначения, а в случае сдачи пассажиром багажа — также доставить багаж в пункт
назначения и выдать его управомоченному на получение багажа лицу. Пассажир при этом
обязуется уплатить установленную плату за проезд, а при сдаче багажа –– и за провоз
багажа.
Заключение договора перевозки пассажира и багажа удостоверяется
соответственно билетом и багажной квитанцией.
Пассажир имеет право в порядке, предусмотренном соответствующим
транспортным уставом и кодексом:
перевозить с собой детей бесплатно или на иных льготных условиях;
провозить с собой бесплатно багаж в пределах установленных норм;
сдавать к перевозке багаж бесплатно в пределах установленных норм, а при
превышении норм — за плату по тарифу.
Статья 711. Договор перевозки груза
По договору перевозки груза перевозчик обязуется доставить вверенный ему
отправителем груз в пункт назначения и выдать его управомоченному на получение груза
лицу (получателю), а отправитель обязуется уплатить за перевозку груза установленную
плату.
Заключение договора перевозки груза подтверждается составлением и выдачей
отправителю груза документа (транспортной накладной, коносамента или иного
документа на груз), предусмотренного соответствующим транспортным уставом или
кодексом.
Статья 712. Договор чартера (фрахтования)
По договору чартера (фрахтования) одна сторона (фрахтовщик) обязуется
предоставить другой стороне (фрахтователю) за плату всю или часть вместимости одного
или нескольких транспортных средств на один или несколько рейсов для перевозки
пассажиров, багажа и грузов.
Порядок заключения договора чартера (фрахтования), его форма и виды
устанавливаются транспортными уставами и кодексами.
Статья 713. Прямое смешанное сообщение
Взаимоотношения транспортных организаций при перевозке пассажиров, багажа
и грузов разными видами транспорта по единому транспортному документу (прямое
смешанное сообщение), а также порядок организации этих перевозок определяются
соглашениями между организациями соответствующих видов транспорта, заключаемыми
в соответствии с законодательством о прямых смешанных (комбинированных)
перевозках.
Статья 714. Перевозка транспортом общего пользования
Перевозка, осуществляемая коммерческой организацией, признается перевозкой
транспортом общего пользования, если из законодательства или выданного этой
организации разрешения (лицензии) вытекает, что эта организация обязана осуществлять
перевозки пассажиров, багажа и (или) грузов по обращению любого гражданина или
юридического лица.
Договор перевозки транспортом общего пользования является публичным
договором.
Статья 715. Провозная плата
За перевозку пассажиров, багажа и грузов взимается плата, установленная
соглашением сторон, если иное не предусмотрено законодательством.
Плата за перевозку пассажиров, багажа и грузов транспортом общего пользования
определяется на основании тарифов, утверждаемых в порядке, установленном
транспортными уставами и кодексами.
Работы и услуги, выполняемые перевозчиком по требованию грузовладельца и не
предусмотренные тарифами, оплачиваются по соглашению сторон.
Перевозчик имеет право удерживать переданные ему для перевозки грузы в
обеспечение причитающейся ему провозной платы и других платежей по перевозке, если
иное не установлено законодательством, договором перевозки или не вытекает из
существа обязательства.
Комментарий LexUz
См. судебную практику.
Статья 716. Подача транспортных средств, погрузка (разгрузка) грузов
Перевозчик обязан подать отправителю груза под погрузку в срок, установленный
принятой от него заявкой (заказом), договором перевозки или договором об организации
перевозок, исправные транспортные средства в состоянии, пригодном для перевозки
соответствующего груза.
Отправитель груза вправе отказаться от поданных транспортных средств, не
пригодных для перевозки соответствующего груза.
Погрузка (разгрузка) грузов осуществляется транспортной организацией или
отправителем (получателем) в порядке, предусмотренном договором перевозки, с
соблюдением правил, установленных транспортными уставами, кодексами и изданными в
соответствии с ними правилами.
Погрузка (разгрузка) груза, осуществляемая силами и средствами отправителя
(получателя) груза, должна производиться в сроки, предусмотренные договором
перевозки, если такие сроки не установлены транспортными уставами и кодексами и
изданными в соответствии с ними правилами.
Статья 717. Срок доставки пассажира, багажа и груза
Перевозчик обязан доставить пассажира, багаж или груз в пункт назначения в
сроки, определенные в порядке, предусмотренном транспортными уставами, кодексами
или договором, а при отсутствии таких сроков — в разумный срок.
Статья 718. Ответственность по обязательствам, вытекающим из перевозки
В случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения обязательств,
вытекающих из перевозки, стороны несут ответственность, установленную настоящим
Кодексом, транспортными уставами и кодексами, а также соглашением сторон.
Соглашения транспортных организаций с пассажирами и грузовладельцами об
ограничении или устранении установленной законом ответственности перевозчика
недействительны.
Комментарий LexUz
См. судебную практику.
Статья 719. Ответственность перевозчика за неподачу транспортных средств
и отправителя за неиспользование поданных транспортных средств
Перевозчик за неподачу транспортных средств для перевозки груза в
соответствии с принятой заявкой (заказом) или иным договором перевозки, а отправитель
за непредъявление груза либо неиспользование поданных транспортных средств по иным
причинам несут ответственность, установленную транспортными уставами и кодексами, а
также соглашением сторон.
Перевозчик и отправитель груза освобождаются от ответственности в случае
неподачи или несвоевременной подачи транспортных средств либо неиспользования
транспортных средств, если это произошло вследствие:
непреодолимой силы или иных явлений стихийного характера, а также военных
действий;
прекращения или ограничения перевозки грузов в определенных направлениях,
установленных в порядке, предусмотренном соответствующим транспортным уставом
или кодексом.
Комментарий LexUz
См. судебную практику.
Статья 720. Ответственность перевозчика за задержку отправления
пассажира
За задержку в отправлении транспортного средства для перевозки пассажира или
опоздание в прибытии такого транспортного средства в пункт назначения, за
исключением перевозок в городском и пригородном сообщениях, перевозчик уплачивает
пассажиру неустойку в форме штрафа если не докажет, что задержка или опоздание имели
место вследствие непреодолимой силы или иных обстоятельств, не зависящих от
перевозчика. Размер и порядок уплаты штрафа устанавливается транспортными уставами
и кодексами.
Выплата пассажиру штрафа не освобождает перевозчика от обязанности
возместить пассажиру убытки, понесенные им вследствии задержки отправления
транспортного средства или его опоздания в прибытии в пункт назначения.
В случае отказа пассажира от перевозки по причине задержки отправления
транспортных средств перевозчик обязан возвратить пассажиру провозную плату и другие
понесенные им расходы.
Статья 721. Ответственность перевозчика за утрату, недостачу и
повреждение (порчу) груза или багажа
Перевозчик несет ответственность за утрату, недостачу или повреждение (порчу)
принятого к перевозке груза и багажа, если не докажет, что утрата, недостача либо
повреждение (порча) груза или багажа произошли не по его вине.
Ущерб, причиненный при перевозке груза или багажа, возмещается перевозчиком
в следующем размере:
в случае утраты или недостачи груза или багажа — в размере стоимости
утраченного или недостающего груза или багажа;
в случае повреждения (порчи) груза или багажа — в размере суммы, на которую
понизилась его стоимость, а при невозможности восстановления поврежденного
(испорченного) груза или багажа в размере его стоимости;
в случае утраты груза или багажа, сданного к перевозке с объявлением его
ценности — в размере объявленной стоимости груза или багажа.
Транспортная организация наряду с возмещением реального ущерба возвращает
отправителю (получателю) провозную плату, взысканную за перевозку утраченного,
недостающего или поврежденного (испорченного) груза, если эта плата не входит в цену
груза.
Отправитель вправе требовать с перевозчика возмещения и других убытков,
причиненных утратой, недостачей или повреждением (порчей) грузов.
За утрату, недостачу, повреждение (порчу) груза перевозчики в прямом
смешанном сообщении отвечают перед грузоотправителем (грузополучателем) солидарно.
Ответственность за просрочку несет последний перевозчик, если не докажет, что
просрочка произошла не по вине перевозчиков.
Статья 722. Договоры об организации перевозок
Перевозчик и грузовладелец при необходимости осуществления систематических
перевозок могут заключать долгосрочные договоры об организации перевозок.
По договору об организации перевозки грузов перевозчик обязуется в
установленные сроки принимать, а грузовладелец предъявлять к перевозке грузы в
обусловленном объеме. В договоре об организации перевозки грузов определяются
объемы, сроки и другие условия предоставления транспортных средств и предъявления
грузов для перевозки, порядок расчетов, а также иные условия организации перевозки.
Статья 723. Договоры между транспортными организациями
Между организациями различных видов транспорта могут заключаться договоры
об организации работы по обеспечению перевозок грузов (узловые соглашения, договоры
на централизованный завоз (вывоз) грузов и другие). Порядок заключения таких
договоров определяется транспортными уставами и кодексами, другим
законодательством.
Статья 724. Претензии и иски по перевозкам грузов
До предъявления к перевозчику иска, вытекающего из перевозки груза,
обязательно предъявление ему претензии в порядке, предусмотренном соответствующим
транспортным уставом или кодексом.
Иск к перевозчику может быть предъявлен грузоотправителем или
грузополучателем в случае полного или частичного отказа перевозчика удовлетворить
претензию либо неполучения от перевозчика ответа в тридцатидневный срок.
Срок исковой давности по требованиям, вытекающим из перевозки груза,
устанавливается в один год с момента, определяемого в соответствии со статьей 154
настоящего Кодекса.
Правила настоящей статьи не распространяются на требования, вытекающие из
перевозки пассажира или багажа.
Статья 725. Ответственность перевозчика за причинение вреда жизни или
здоровью пассажира
Ответственность перевозчика за вред, причиненный жизни или здоровью
пассажира определяется по правилам главы 57 настоящего Кодекса, если законом или
договором не предусмотрена повышенная ответственность перевозчика.
Глава 40. Транспортная экспедиция
Статья 726. Договор транспортной экспедиции
По договору транспортной экспедиции экспедитор обязуется за вознаграждение и
за счет клиента (грузоотправителя или грузополучателя) выполнить или организовать
выполнение определенных договором экспедиции услуг, связанных с перевозкой груза.
Договором транспортной экспедиции могут быть предусмотрены обязанности
экспедитора организовать перевозку груза транспортом и по маршруту, избранными
экспедитором или клиентом, обязанность экспедитора заключить от имени клиента или от
своего имени договор (договоры) перевозки груза, обеспечить отправку и получение
груза, а также другие обязанности, связанные с перевозкой.
В качестве дополнительных услуг договором транспортной экспедиции может
быть предусмотрено осуществление таких необходимых для доставки груза операций, как
получение требующихся для экспорта или импорта документов, выполнение таможенных
и иных формальностей, проверка количества и состояния груза, его погрузка и выгрузка,
уплата пошлин, сборов и других расходов, возлагаемых на клиента, хранение груза, его
получение в пункте назначения, а также выполнение иных операций и услуг,
предусмотренных договором.
Правила настоящей главы распространяются и на случаи, когда в соответствии с
договором транспортной экспедиции обязанности экспедитора исполняются
перевозчиком.
Условия выполнения договора транспортной экспедиции определяются
соглашением сторон, если иное не установлено законодательством о транспортно-
экспедиционной деятельности.
Статья 727. Форма договора
Договор транспортной экспедиции заключается в письменной форме.
Клиент должен выдать экспедитору доверенность, если она необходима для
выполнения его обязанностей.
Статья 728. Ответственность экспедитора по договору транспортной
экспедиции
За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по договору
транспортной экспедиции экспедитор несет ответственность по основаниям и в размерах,
определяемых в соответствии с правилами главы 24 настоящего Кодекса.
Если экспедитор докажет, что нарушение обязательства вызвано ненадлежащим
исполнением договоров перевозки, ответственность экспедитора перед клиентом
определяется теми же правилами, по которым перед экспедитором отвечает
соответствующий перевозчик.
Статья 729. Документы и другая информация, предоставляемая экспедитору
Клиент обязан предоставить экспедитору документы и другую информацию о
свойствах груза, условиях его перевозки, а также иную информацию, необходимую для
исполнения экспедитором обязанности, предусмотренной договором транспортной
экспедиции.
Экспедитор обязан сообщить клиенту об обнаруженных недостатках полученной
информации, а в случае неполноты информации запросить у клиента необходимые
дополнительные данные.
В случае непредоставления клиентом необходимой информации экспедитор
вправе не приступать к исполнению соответствующих обязанностей до предоставления
такой информации.
Клиент несет ответственность за убытки, причиненные экспедитору в связи с
нарушением обязанности по предоставлению информации, указанной в части пеpвой
настоящей статьи.
Статья 730. Исполнение обязанностей экспедитора третьим лицом
Если из договора транспортной экспедиции не вытекает обязанность экспедитора
исполнить свои обязанности лично, экспедитор вправе привлечь к исполнению своих
обязанностей других лиц.
Возложение исполнения обязательства на третье лицо не освобождает
экспедитора от ответственности перед клиентом за выполнение договора транспортной
экспедиции.
Статья 731. Отказ от договора экспедиции
Клиент или экспедитор вправе отказаться от исполнения договора транспортной
экспедиции, предупредив об этом другую сторону за десять дней.
При одностороннем отказе от исполнения договора транспортной экспедиции
сторона, заявившая отказ, возмещает другой стороне убытки, вызванные прекращением
договора.
Глава 41. Заем и кредит
§ 1. Заем
Статья 732. Договор займа
По договору займа одна сторона (займодавец) передает в собственность другой
стороне (заемщику) деньги или другие вещи, определенные родовыми признаками, а
заемщик обязуется возвратить займодавцу единовременно или в рассрочку такую же
сумму денег или равное взятому взаймы количество вещей того же рода и качества (cумму
займа).
Договор займа считается заключенным с момента передачи денег или вещей.
Статья 733. Форма договора займа
Договор займа между гражданами должен быть заключен в простой письменной
форме, если его сумма превышает десятикpатный установленный pазмеp минимальной
заработной платы, а в случае, когда стороной в договоре является юридическое лицо, —
независимо от суммы.
Несоблюдение письменной формы договора займа влечет последствия,
предусмотренные статьей 109 настоящего Кодекса.
Договор займа признается заключенным в письменной форме при наличии
расписки заемщика или иного документа, удостоверяющего передачу ему займодавцем
определенной суммы или определенного количества вещей.
Письменная форма договора займа считается соблюденной, если заемное
обязательство удостоверено выданным заемщиком векселем, облигацией либо иной
ценной бумагой, определяющей сумму займа и права займодавца на его взыскание.
Статья 734. Проценты по договору займа
Если иное не предусмотрено законом или договором займа, займодавец
(юридическое лицо или гражданин) имеет право на получение от заемщика процентов на
сумму займа в размерах и порядке, определенных договором.
Если по договору займа заемщику передаются вещи, определенные родовыми
признаками, проценты подлежат уплате в случае, когда их размер и форма (денежная или
натуральная) предусмотрены договором.
Порядок и сроки выплаты процентов устанавливаются договором займа. Если
порядок и сроки выплаты процентов не установлены договором, то они выплачиваются в
порядке и сроки, предусмотренные договором для возврата основного долга.
Комментарий LexUz
См. судебную практику.
Статья 735. Обязанность заемщика возвратить сумму займа
Заемщик обязан возвратить займодавцу полученную сумму займа в срок и в
порядке, предусмотренные договором займа.
Если срок возврата суммы займа договором не установлен, она должна быть
возвращена заемщиком в течение тридцати дней со дня предъявления займодавцем
требования об этом.
Сумма беспроцентного займа может быть возвращена заемщиком досрочно.
Сумма займа, предоставленного под проценты, может быть возвращена досрочно,
если это допускается договором займа либо, с согласия займодавца.
Комментарий LexUz
См. судебную практику.
Статья 736. Последствия нарушения заемщиком договора займа
Если иное не предусмотрено законодательством или договором займа, в случаях,
когда заемщик не возвращает в срок сумму займа, на эту сумму подлежат уплате
проценты в размере, предусмотренном частями первой и второй статьи 327 настоящего
Кодекса, со дня, когда она должна была быть возвращена по день ее возврата займодавцу,
независимо от уплаты процентов, предусмотренных частью первой статьи 734 настоящего
Кодекса.
Если договором займа предусмотрено возвращение займа по частям (в рассрочку),
то при нарушении заемщиком срока, установленного для возврата очередной части займа,
займодавец вправе потребовать досрочного возврата всей оставшейся суммы займа вместе
с причитающимися процентами.
Если договором займа предусмотрена выплата процентов по займу в сроки,
опережающие сроки возврата самого займа, то при нарушении этой обязанности
займодавец вправе потребовать от заемщика досрочного возврата суммы займа вместе с
причитающимися процентами.
Комментарий LexUz
См. судебную практику.
Статья 737. Оспаривание договора займа
Заемщик вправе оспаривать договор займа, доказывая, что деньги или другие
вещи в действительности не получены им от займодавца или получены в меньшем
количестве, чем указано в договоре.
Договор займа, который должен быть заключен в письменной форме, не может
быть оспорен с помощью свидетельских показаний, за исключением случаев, когда
договор был заключен под влиянием обмана, насилия, угрозы, злонамеренного
соглашения представителя заемщика с займодавцем или стечения тяжелых обстоятельств.
Если в процессе оспаривания заемщиком договора займа будет установлено, что
деньги или другие вещи в действительности не были получены от займодавца, договор
займа считается незаключенным. Когда деньги или другие вещи в действительности
получены заемщиком от займодавца в меньшем количестве, чем указано в договоре,
договор считается заключенным на это количество денег или вещей.
Статья 738. Обеспечение исполнения обязательств заемщика
При невыполнении заемщиком предусмотренных договором займа обязанностей
по обеспечению возврата суммы займа, а также при утрате обеспечения или ухудшении
его условий по обстоятельствам, за которые займодавец не отвечает, займодавец вправе
потребовать от заемщика досрочного возврата суммы займа и уплаты причитающихся
процентов, если иное не предусмотрено договором.
Статья 739. Целевой заем
Если договор займа заключен с условием использования заемщиком полученных
средств на определенные цели (целевой заем), заемщик обязан обеспечить займодавцу
возможность осуществлять контроль за целевым использованием суммы займа.
В случае невыполнения заемщиком условия договора займа о целевом
использовании суммы займа займодавец вправе потребовать от заемщика досрочного
возврата суммы займа и уплаты причитающихся процентов, если иное не предусмотрено
договором.
Статья 740. Вексель
В случаях, когда в соответствии с соглашением сторон заемщиком выдан вексель,
удостоверяющий ничем не обусловленное обязательство векселедателя (простой вексель)
либо иного указанного в векселе плательщика (переводной вексель) выплатить по
наступлении предусмотренного векселем срока полученные взаймы денежные суммы,
отношения сторон по векселю регулируются законодательством.
Статья 741. Облигация
В случаях, предусмотренных законодательством, договор займа может быть
заключен путем выпуска и продажи облигаций.
Облигацией признается ценная бумага, удостоверяющая право ее держателя на
получение от лица, выпустившего облигацию, в предусмотренный ею срок номинальной
стоимости облигации или иного имущественного эквивалента. Облигация предоставляет
ее держателю также право на получение фиксированного в ней процента от номинальной
стоимости облигации либо иные имущественные права.
Статья 742. Новация долга в заемное обязательство
По соглашению сторон всякий долг, возникший из купли-продажи,
имущественного найма или из иного основания, может быть заменен заемным
обязательством.
Замена долга заемным обязательством осуществляется с соблюдением правил о
новации, пpедусмотpенных статьей 347 настоящего Кодекса, и совершается в форме,
установленной для договора займа.
Статья 743. Договор государственного займа
По договору государственного займа заемщиком выступает государство, а
займодавцем — гражданин или юридическое лицо.
Государственные займы являются добровольными.
Договор государственного займа заключается путем приобретения займодавцем
выпущенных государственных облигаций или иных государственных ценных бумаг,
удостоверяющих право займодавца на получение от заемщика предоставленных ему
взаймы денежных средств или, в зависимости от условий займа, — иного имущества,
установленных процентов либо иных имущественных прав в сроки, предусмотренные
условиями выпуска займа в обращение.
Изменение условий выпущенного в обращение займа (конверсия займа), в том
числе по основаниям, предусмотренным статьей 383 настоящего Кодекса, не допускается,
за исключением случаев, предусмотренных законодательством.
Государство несет ответственность по договору государственного займа в
соответствии с правилами настоящего Кодекса.
§ 2. Кредит
Статья 744. Кредитный договор
По кредитному договору одна сторона –– банк или иная кредитная организация
(кредитор) обязуется предоставить денежные средства (кредит) другой стороне
(заемщику) в размере и на условиях, предусмотренных договором, а заемщик обязуется
возвратить полученную денежную сумму и уплатить проценты на нее.
В случаях, когда в соответствии с законодательством допускается осуществление
кредитования коммерческими организациями, не являющимися кредитными
организациями, правила о кредитном договоре применяются к отношениям по
кредитованию, осуществляемому такими коммерческими организациями.
К отношениям по кредитному договору применяются правила параграфа 1
настоящей главы, если иное не предусмотрено правилами настоящего параграфа и не
вытекает из существа кредитного договора.
Статья 745. Форма кредитного договора
Кредитный договор должен быть заключен в письменной форме.
Несоблюдение письменной формы влечет недействительность кредитного
договора. Такой договор считается ничтожным.
Статья 746. Отказ от предоставления или получения кредита
Кредитор вправе отказаться от предоставления заемщику предусмотренного
кредитным договором кредита полностью или частично при признании заемщика
неплатежеспособным, невыполнении им обязанностей по обеспечению кредита,
нарушении предусмотренной договором обязанности целевого использования кредита, а
также в других случаях, предусмотренных договором.
Заемщик вправе отказаться от получения кредита полностью или частично. Он
должен уведомить об этом кредитора до установленного кредитным договором срока
предоставления кредита, если иное не предусмотрено законодательством или договором.
В случае нарушения заемщиком предусмотренной кредитным договором обязанности
целевого использования кредита кредитор вправе отказаться от дальнейшего
кредитования заемщика по договору.
Статья 747. Договор о предоставлении вещей в кредит
Сторонами может быть заключен договор, предусматривающий обязанность
одной стороны предоставить другой стороне на условиях кредитного договора вещи,
определенные родовыми признаками.
Если иное не предусмотрено договором о предоставлении вещей в кредит, его
условия о количестве, ассортименте, комплектности, качестве, таре и (или) упаковке
предоставляемых вещей должны исполняться в соответствии с правилами о договоре
купли-продажи товаров.
Статья 748. Коммерческий кредит
Договорами, исполнение которых связано с передачей в собственность другой
стороне денежных сумм или других вещей, определяемых родовыми признаками, может
предусматриваться предоставление кредита, в том числе в виде аванса, предварительной
оплаты, отсрочки и рассрочки оплаты товаров, работ или услуг (коммерческий кредит),
если иное не установлено законодательством.
К коммерческому кредиту соответственно применяются правила настоящей
главы, если иное не предусмотрено правилами о договоре, из которого возникло
соответствующее обязательство, и не противоречит существу этого обязательства.
Глава 42. Финансирование под уступку денежного требования
Статья 749. Договор финансирования под уступку денежного требования
По договору финансирования под уступку денежного требования одна сторона
(финансовый агент) передает или обязуется передать другой стороне (клиенту) денежные
средства в счет денежного требования клиента (кредитора) к третьему лицу (должнику),
вытекающего из предоставления клиентом товаров, выполнение им работ или оказание
услуг третьему лицу, а клиент уступает или обязуется уступить финансовому агенту это
денежное требование.
Денежное требование к должнику может быть уступлено клиентом финансовому
агенту также в целях обеспечения исполнения обязательства клиента перед финансовым
агентом.
Обязательства финансового агента по договору финансирования под уступку
денежного требования могут включать ведение для клиента бухгалтерского учета, а также
предоставление клиенту иных финансовых услуг, связанных с денежными требованиями,
являющимися предметом уступки.
Статья 750. Финансовый агент
В качестве финансового агента договоры финансирования под уступку денежного
требования могут заключать банки и иные кредитные организации, а также другие
коммерческие организации, имеющие разрешение (лицензию) на осуществление
деятельности такого вида.
Статья 751. Денежное требование, уступаемое в целях получения
финансирования
Предметом уступки, под которую предоставляется финансирование, может быть
как денежное требование, срок платежа по которому уже наступил (существующее
требование), так и право на получение денежных средств, которое возникнет в будущем
(будущее требование).
Денежное требование, являющееся предметом уступки, должно быть определено
в договоре клиента с финансовым агентом таким образом, который позволяет
идентифицировать существующее требование в момент заключения договора, а будущее
требование — не позднее, чем в момент его возникновения.
При уступке будущего денежного требования оно считается перешедшим к
финансовому агенту после того, как возникло само право на получение с должника
денежных средств, которые являются предметом уступки требования, предусмотренной
договором. Если уступка денежного требования обусловлена определенным событием,
она вступает в силу после наступления этого события. Дополнительного оформления
уступки денежного требования в этих случаях не требуется.
Статья 752. Ответственность клиента перед финансовым агентом
Если договором финансирования под уступку денежного требования не
предусмотрено иное, клиент несет перед финансовым агентом ответственность за
действительность денежного требования, являющегося предметом уступки.
Денежное требование, являющееся предметом уступки, признается
действительным, если клиент обладает правом на передачу денежного требования и в
момент уступки этого требования ему неизвестны обстоятельства, вследствие которых
должник вправе его не исполнять.
Клиент не отвечает за неисполнение или ненадлежащее исполнение должником
требования, являющегося предметом уступки, в случае предъявления его финансовым
агентом к исполнению, если иное не предусмотрено договором между клиентом и
финансовым агентом.
Статья 753. Недействительность запрета уступки денежного требования
Уступка финансовому агенту денежного требования является действительной,
даже если между клиентом и его должником существует соглашение о ее запрете или
ограничении.
Положение, установленное частью первой настоящей статьи, не освобождает
клиента от обязательств или ответственности перед должником в связи с уступкой
требования в нарушение существующего между ними соглашения о ее запрете или
ограничении.
Статья 754. Последующая уступка денежного требования
Если договором финансирования под уступку денежного требования не
предусмотрено иное, последующая уступка денежного требования финансовым агентом
не допускается.
В случаях, когда последующая уступка денежного требования допускается
договором, к ней соответственно применяются положения настоящей главы.
Статья 755. Исполнение денежного требования должником финансовому
агенту
Должник обязан произвести платеж финансовому агенту при условии, что он
получил от клиента либо от финансового агента письменное уведомление об уступке
денежного требования данному финансовому агенту и в уведомлении определено
подлежащее исполнению денежное требование, а также указан финансовый агент,
которому должен быть произведен платеж.
По просьбе должника финансовый агент обязан в разумный срок представить
должнику доказательство того, что уступка денежного требования финансовому агенту
действительно имела место. Если финансовый агент не выполнит этой обязанности,
должник вправе произвести по данному требованию платеж клиенту во исполнение своего
обязательства перед последним.
Исполнение денежного требования должником финансовому агенту в
соответствии с правилами настоящей статьи освобождает должника от соответствующего
обязательства перед клиентом.
Статья 756. Права финансового агента на суммы, полученные от должника
Если по условиям договора финансирования под уступку денежного требования
финансирование клиента осуществляется путем покупки у него этого требования
финансовым агентом, последний приобретает право на все суммы, которые он получит от
должника во исполнение требования, а клиент не несет ответственности перед
финансовым агентом за то, что полученные им суммы оказались меньше цены, за которую
агент приобрел требование.
Если уступка денежного требования финансовому агенту осуществлена в целях
обеспечения исполнения ему обязательства клиента и договором финансирования под
уступку требования не предусмотрено иное, финансовый агент обязан представить отчет
клиенту и передать ему сумму, превышающую сумму долга клиента, обеспеченную
уступкой требования. Если денежные средства, полученные финансовым агентом от
должника, оказались меньше суммы долга клиента финансовому агенту, обеспеченной
уступкой требования, клиент остается ответственным перед финансовым агентом за
остаток долга.
Статья 757. Встречные требования должника
В случае обращения финансового агента к должнику с требованием произвести
платеж должник вправе в соответствии со статьями 343 –– 345 настоящего Кодекса
предъявить к зачету свои денежные требования, основанные на договоре с клиентом,
которые уже имелись у должника ко времени, когда им было получено уведомление об
уступке требования финансовому агенту.
Требования, которые должник мог бы предъявить клиенту в связи с нарушением
последним соглашения о запрете или ограничении уступки требования, не имеют силы в
отношении финансового агента.
Статья 758. Возврат должнику сумм, полученных финансовым агентом
В случае нарушения клиентом своих обязательств по договору, заключенному с
должником, последний не вправе требовать от финансового агента возврата сумм, уже
уплаченных ему по перешедшему к агенту требованию, если должник вправе получить
такие суммы непосредственно с клиента.
Должник, имеющий право получить непосредственно с клиента суммы,
уплаченные финансовому агенту в результате уступки требования, тем не менее вправе
требовать возвращения этих сумм финансовым агентом, если доказано, что последний не
исполнил свое обязательство осуществить клиенту обещанный платеж, связанный с
уступкой требования, либо произвел такой платеж, зная о нарушении клиентом того
обязательства перед должником, к которому относится платеж, связанный с уступкой
требования.
Глава 43. Банковский вклад
Статья 759. Договор банковского вклада
По договору банковского вклада одна сторона (банк), принявшая поступившую от
другой стороны (вкладчика) или поступившую для нее денежную сумму (вклад),
обязуется возвратить сумму вклада и выплатить проценты на нее на условиях и в порядке,
предусмотренных договором.
Договор банковского вклада считается заключенным со дня поступления суммы
вклада в банк.
Договор банковского вклада, в котором вкладчиком является гражданин,
признается публичным договором.
К отношениям банка и вкладчика по счету, на который внесен вклад,
применяются правила о договоре банковского счета, если иное не предусмотрено
правилами настоящей главы или не вытекает из существа договора банковского вклада.
Правила настоящей главы, относящиеся к банкам, применяются также к другим
кредитным организациям, принимающим в соответствии с законодательством вклады от
юридических лиц.
Статья 760. Право на привлечение денежных средств во вклады
Право на привлечение денежных средств во вклады имеют банки, которым такое
право предоставлено лицензией, выданной в порядке, установленном законодательством.
В случае принятия вклада от гражданина лицом, не имеющим на это права,
вкладчик может потребовать немедленного возврата суммы вклада, а также уплаты на нее
процентов, предусмотренных статьей 327 настоящего Кодекса, и возмещения сверх суммы
процентов всех причиненных вкладчику убытков.
Если таким лицом приняты на условиях договора банковского вклада денежные
средства юридического лица, применяются соответствующие правила настоящего Кодекса
об основаниях и последствиях недействительности сделок.
Если иное не установлено законом, последствия, предусмотренные частями
второй и третьей настоящей статьи, применяются также в случаях привлечения кем бы то
ни было денежных средств граждан и юридических лиц во вклады:
под векселя или иные ценные бумаги, не допускающие возможность получения
их держателями вклада по первому требованию и осуществления вкладчиком других прав,
предусмотренных правилами настоящей главы;
путем продажи им акций и других ценных бумаг, выпуск которых признан
незаконным.
Статья 761. Форма договора банковского вклада
Договор банковского вклада должен быть заключен в письменной форме.
Письменная форма договора банковского вклада считается соблюденной, если
внесение вклада удостоверено сберегательной книжкой, сберегательным (депозитным)
сертификатом или иным выданным банком вкладчику документом, отвечающим
требованиям, предусмотренным для таких документов законом, установленными в
соответствии с ним банковскими правилами и применяемыми в банковской практике
обычаями делового оборота.
Несоблюдение письменной формы договора банковского вклада влечет
недействительность этого договора. Такой договор является ничтожным.
Статья 762. Виды вкладов
Договор банковского вклада заключается на условиях выдачи вклада по первому
требованию (вклад до востребования) либо на условиях возврата вклада по истечении
определенного договором срока (срочный вклад).
Договором банковского вклада может быть предусмотрено внесение вкладов на
иных условиях их возврата, не противоречащих законодательству.
См. предыдущую редакцию.
По договору банковского вклада, независимо от вида вклада, банк обязан выдать
сумму вклада или ее часть по требованию вкладчика, за исключением вкладов, внесенных
юридическими лицами на иных условиях возврата, предусмотренных договором. (часть третья статьи 762 в редакции Закона Республики Узбекистан от 30 августа
2002 г. № 405-II — Ведомости Олий Мажлиса, 2002 г., № 9, ст. 165)
См. предыдущую редакцию.
Условие договора банковского вклада об отказе гражданина от права на
получение вклада до востребования по первому требованию, а срочного либо другого
вклада — по истечении установленного законодательством срока уведомления, ничтожно. (часть четвертая статьи 762 в редакции Закона Республики Узбекистан от 30 августа
2002 г. № 405-II — Ведомости Олий Мажлиса, 2002 г., № 9, ст. 165)
См. предыдущую редакцию.
В случае если вкладчик намерен потребовать возврата срочного либо другого
вклада, за исключением вклада до востребования, до истечения срока либо до
наступления иных обстоятельств, указанных в договоре банковского вклада, он обязан не
позднее чем за один месяц до предполагаемой даты изъятия уведомить банк о своем
намерении. (статья 762 дополнена частью пятой Законом Республики Узбекистан от 30 августа
2002 г. № 405-II — Ведомости Олий Мажлиса, 2002 г., № 9, ст. 165)
См. предыдущую редакцию.
В случаях, когда срочный либо другой вклад, за исключением вклада до
востребования, возвращается вкладчику по его требованию до истечения срока либо до
наступления иных обстоятельств, указанных в договоре банковского вклада, проценты по
вкладу не выплачиваются, если иное не предусмотрено договором. (часть шестая статьи 762 в редакции Закона Республики Узбекистан от 30 августа
2002 г. № 405-II — Ведомости Олий Мажлиса, 2002 г., № 9, ст. 165)
В случаях, когда вкладчик не требует возврата суммы срочного вклада по
истечении срока либо суммы вклада, внесенного на иных условиях возврата, по
наступлении предусмотренных договором банковского вклада обстоятельств, договор
считается продленным на условиях вклада до востребования, если иное не предусмотрено
договором.
Статья 763. Проценты на вклад
Банк выплачивает вкладчику проценты на сумму вклада в размере, определяемом
договором банковского вклада.
При отсутствии в договоре банковского вклада условия о размере выплачиваемых
процентов банк обязан выплачивать проценты в размере, выплачиваемых банком по
вкладам до востребования.
Если иное не предусмотрено договором банковского вклада, банк вправе
изменять размер процентов, выплачиваемых на вклады до востребования.
В случае уменьшения банком размера процентов, новый размер процентов
применяется к вкладам, внесенным после сообщения вкладчикам об уменьшении
процентов. К вкладам, внесенным до этого сообщения, уменьшенный размер процентов
применяется по истечении месяца с момента соответствующего сообщения, если иной
срок не предусмотрен договором банковского вклада.
Определенный договором банковского вклада размер процентов по вкладу,
внесенному на условиях его возврата по истечении определенного срока либо по
наступлении предусмотренных договором обстоятельств, не может быть односторонне
уменьшен банком, если иное не предусмотрено договором.
Статья 764. Порядок начисления и выплаты процентов на вклад
Проценты на сумму банковского вклада начисляются со дня, следующего за днем
ее поступления в банк, по день, предшествующий ее возврату вкладчику либо ее
списанию со счета вкладчика по иным основаниям. Проценты не начисляются в период,
когда банк вследствие наложения ареста на счет вкладчика не мог использовать
имеющиеся на этом счете денежные средства.
Если иное не предусмотрено договором банковского вклада, проценты на сумму
банковского вклада выплачиваются вкладчику по его требованию по истечении каждого
месяца отдельно от суммы вклада, а невостребованные в этот срок проценты увеличивают
сумму вклада, на которую начисляются проценты.
При возврате вклада выплачиваются все начисленные к этому моменту проценты.
Статья 765. Обеспечение возврата вклада
Средства и способы, которые банк обязан использовать для обеспечения возврата
полученных им вкладов, определяются законом и договором банковского вклада.
Банк обязан предоставлять по требованию вкладчика информацию об
обеспеченности возврата вклада.
При невыполнении банком обязанностей по обеспечению возврата вклада, а
также при утрате обеспечения или ухудшении его условий вкладчик вправе потребовать
от банка немедленного возврата суммы вклада, уплаты на нее процентов и возмещения
причиненных ему убытков в соответствии со статьей 327 настоящего Кодекса.
Статья 766. Ответственность за невыполнение требования о возврате вклада
В случае невыполнения банком требования вкладчика о возврате вклада или его
части в сроки, предусмотренные статьей 762 настоящего Кодекса, банк обязан независимо
от уплаты процентов по вкладу возместить причиненные убытки в соответствии со
статьей 327 настоящего Кодекса.
Статья 767. Внесение третьими лицами денежных средств на счет вкладчика
Если договором банковского вклада не предусмотрено иное, во вклад
зачисляются денежные средства, поступившие в банк на имя вкладчика от третьих лиц с
указанием необходимых данных о его счете по вкладу. При этом предполагается, что
вкладчик выразил согласие на получение денежных средств от таких лиц, предоставив им
необходимые данные о счете по вкладу.
Статья 768. Вклад в пользу третьего лица
Вклад может быть внесен в банк на имя определенного третьего лица.
Указание имени гражданина или наименования юридического лица, в пользу
которого вносится вклад, является существенным условием соответствующего договора
банковского вклада.
Если иное не предусмотрено договором, третье лицо, на имя которого внесен
вклад, приобретает права вкладчика с момента поступления денег на его счет.
В случаях, когда третье лицо, на имя которого внесен вклад, отказалось от него,
лицо, заключившее договор банковского вклада на имя третьего лица, вправе истребовать
вклад обратно, либо перевести его на свое имя.
Статья 769. Сберегательная книжка
Если соглашением сторон не предусмотрено иное, заключение договора
банковского вклада с гражданином и внесение денежных средств на его счет по вкладу
удостоверяется сберегательной книжкой.
В сберегательной книжке должны быть указаны и удостоверены банком
наименование и место нахождения банка или его соответствующего филиала и номер
счета по вкладу, а также все суммы денежных средств, зачисленных на счет, все суммы
денежных средств, списанных со счета, и остаток денежных средств на счете на момент
предъявления сберегательной книжки в банк.
Если не доказано иное состояние вклада, данные о вкладе, указанные в
сберегательной книжке, являются основанием для расчетов по вкладу между банком и
вкладчиком.
См. предыдущую редакцию.
Договором банковского вклада предусматривается выдача именной
сберегательной книжки. (часть четвертая статьи 769 в редакции Закона Республики Узбекистан от 22
сентября 2009 года № ЗРУ-223 — СЗ РУ, 2009 г., № 39, ст. 423)
Выдача вклада, выплата процентов по нему и исполнение распоряжений
вкладчика о перечислении денежных средств со счета по вкладу другим лицам
осуществляются банком при предъявлении сберегательной книжки.
Если именная сберегательная книжка утрачена или приведена в негодное для
предъявления состояние, банк по заявлению вкладчика выдает ему новую сберегательную
книжку.
См. предыдущую редакцию.
(часть седьмая статьи 769 исключена Законом Республики Узбекистан от 22 сентября
2009 года № ЗРУ-223 — СЗ РУ, 2009 г., № 39, ст. 423)
Статья 770. Сберегательный (депозитный) сертификат
См. предыдущую редакцию.
Сберегательный (депозитный) сертификат является именной ценной бумагой,
удостоверяющей сумму вклада, внесенного в банк, и права вкладчика (держателя
сертификата) на получение по истечении установленного срока суммы вклада и
обусловленных в сертификате процентов в банке, выдавшем сертификат, или в любом
филиале этого банка. (часть первая статьи 770 в редакции Закона Республики Узбекистан от 22 сентября
2009 года № ЗРУ-223 — СЗ РУ, 2009 г., № 39, ст. 423)
См. предыдущую редакцию.
(часть вторая статьи 770 исключена Законом Республики Узбекистан от 22 сентября
2009 года № ЗРУ-223 — СЗ РУ, 2009 г., № 39, ст. 423)
В случае досрочного предъявления сберегательного (депозитного) сертификата к
оплате банком выплачиваются сумма вклада и проценты, выплачиваемые по вкладам до
востребования, если условиями сертификата не установлен иной размер процентов.
Глава 44. Банковский счет
Статья 771. Договор банковского счета
По договору банковского счета одна сторона — банк или иное кредитное
учреждение (далее — банк) обязуется принимать и зачислять поступающие на счет другой
стороны — клиента (владельца счета), денежные средства, выполнять распоряжения
клиента о перечислении и выдаче соответствующих сумм со счета и проведении других
операций по счету.
Правила настоящей главы, относящиеся к банкам, применяются также и к другим
кредитным организациям при заключении и исполнении ими договора банковского счета
в соответствии с выданным разрешением (лицензией).
Статья 772. Использование банком денежных средств клиента
Банк может использовать имеющиеся на банковском счете денежные средства
клиента, гарантируя их наличие при предъявлении требований к счету и право его
владельца беспрепятственно распоряжаться этими средствами в пределах находящихся на
счете сумм.
Статья 773. Распоряжение клиентом денежными средствами
Клиент самостоятельно распоряжается своими денежными средствами,
находящимися на счете в банке.
Банк не вправе определять и контролировать направления использования
денежных средств клиента и устанавливать другие, не предусмотренные законом или
договором банковского счета, ограничения его прав распоряжаться денежными
средствами по своему усмотрению.
См. предыдущую редакцию.
Денежные средства клиента, находящиеся на счете в банке, могут быть получены
в виде наличных денег в порядке, установленном законодательством. (статья 773 дополнена частью третьей Законом Республики Узбекистан 15 декабря
2000 г. № 175-II — Ведомости Олий Мажлиса, 2001 г., № 1-2, ст. 23)
Комментарий LexUz
См. судебную практику.
Статья 774. Форма договора банковского счета
Договор банковского счета должен быть заключен в письменной форме.
Несоблюдение письменной формы договора банковского счета влечет
недействительность этого договора. Такой договор считается ничтожным.
Статья 775. Заключение договора банковского счета
Договор банковского счета заключается путем открытия банком клиенту или
указанному им лицу счета в банке на условиях, согласованных сторонами.
См. предыдущую редакцию.
Юридические лица и граждане самостоятельно выбирают банки для своего
расчетного и кассового обслуживания. (часть вторая статьи 775 в редакции Закона Республики Узбекистан от 30 августа
1997 г. № 485-I — Ведомости Олий Мажлиса, 1997 г., № 9, ст. 241)
Банк обязан заключить договор банковского счета с клиентом, обратившимся с
предложением открыть счет на объявленных банком для открытия счетов данного вида
условиях, соответствующих требованиям, предусмотренными законом и установленными
в соответствии с ним банковскими правилами.
Банк не вправе отказать в открытии счета, совершение соответствующих
операций по которому предусмотрено законом, учредительными документами банка и
выданной ему лицензией, за исключением случаев, когда такой отказ вызван отсутствием
у банка возможности принять на банковское обслуживание.
При необоснованном уклонении банка от заключения договора банковского счета
клиент вправе предъявить ему требования, предусмотренные частями шестой и седьмой
статьи 377 настоящего Кодекса.
Статья 776. Удостоверение права распоряжения денежными средствами,
находящимися на счете
Права лиц, осуществляющих от имени клиента распоряжения о перечислении и
выдаче средств со счета, удостоверяются клиентом путем представления банку
документов, предусмотренных законом, установленными в соответствии с ним
банковскими правилами и договором банковского счета.
Клиент может дать банку распоряжение о списании денежных средств со счета по
требованию третьих лиц, в том числе связанному с исполнением клиентом своих
обязательств перед этими лицами. Банк принимает эти распоряжения при условии
указания в них в письменной форме необходимых данных, позволяющих при
предъявлении соответствующего требования идентифицировать лицо, имеющее право на
его предъявление, и установить характер и основания такого требования.
Договором банковского счета может быть предусмотрено удостоверение прав по
распоряжению денежными суммами, находящимися на счете, электронными средствами
платежа и другими документами с использованием в них аналогов собственноручной
подписи, кодов, паролей и иных средств, подтверждающих, что распоряжение дано
уполномоченным на это лицом.
Статья 777. Операции по счету, выполняемые банком
Если иное не предусмотрено договором банковского счета, банк обязан
принимать и зачислять поступающие на счет денежные средства и выполнять
распоряжения клиента о перечислении и выдаче денежных средств путем совершения
операций, предусмотренных для счетов данного вида законом, установленными в
соответствии с ним банковскими правилами и применяемыми в банковской практике
обычаями делового оборота.
Статья 778. Сроки операций по счету
См. предыдущую редакцию.
Банк обязан зачислять поступившие на счет денежные средства, выдавать или
перечислять их со счета по распоряжению клиента не позже дня, следующего за днем
поступления в банк соответствующего платежного документа, если иные сроки не
предусмотрены законом или договором банковского счета. Нарушение установленных
сроков операций по счету влечет для банка последствия, предусмотренные статьей 327
настоящего Кодекса. (статья 778 в редакции Закона Республики Узбекистан от 22 сентября 2009 года №
ЗРУ-223 — СЗ РУ, 2009 г., № 39, ст. 423)
Статья 779. Кредитование счета
В случаях, когда в соответствии с договором банковского счета банк
осуществляет платежи по требованиям к клиенту, несмотря на отсутствие денежных
средств на его счете, банк считается предоставившим клиенту кредит на
соответствующую сумму со дня осуществления платежа (кредитование счета).
Права и обязанности сторон, связанные с кредитованием счета, определяются
правилами о займе и о кредите, если договором банковского счета не предусмотрено иное.
Статья 780. Оплата расходов банка на совершение операций по счету
Клиент оплачивает услуги банка по совершению операций с денежными
средствами, находящимися на счете, на условиях, предусмотренных договором
банковского счета. В случаях, когда цена услуг банка по совершению указанных операций
не определена в договоре банковского счета, плата за услуги определяется в соответствии
со статьей 356 настоящего Кодекса.
Плата за услуги банка, предусмотренная частью пеpвой настоящей статьи,
взимается банком по истечении каждого месяца из денежных средств клиента,
находящихся на его счете, если иное не предусмотрено договором банковского счета.
Комментарий LexUz
См. судебную практику.
Статья 781. Проценты за пользование банком денежными средствами,
находящимися на счете
Если иное не предусмотрено договором банковского счета, за пользование
денежными средствами, находящимися на счете, банк уплачивает клиенту проценты,
сумма которых зачисляется на счет.
Проценты, указанные в части пеpвой настоящей статьи, уплачиваются банком в
размере, определяемом договором банковского счета, а при отсутствии в договоре
соответствующего условия — в размере, обычно уплачиваемом банком по вкладам до
востребования.
Сумма процентов зачисляется на счет в сроки, предусмотренные договором
банковского счета, а в случаях, когда такие сроки договором не предусмотрены, — по
истечении каждого квартала.
Статья 782. Зачет встречных требований банка и клиента
Денежные требования банка к клиенту, связанные с кредитованием счета и
оплатой услуг банка, а также требования клиента к банку об уплате процентов за
пользование денежными средствами прекращаются зачетом, если иное не предусмотрено
договором банковского счета.
Зачет требований, указанных в части пеpвой настоящей статьи, осуществляется
банком, который обязан информировать клиента о произведенном зачете в порядке и
сроки, установленные договором банковского счета, а если соответствующие условия
сторонами не согласованы, — в порядке и сроки, обычные для банковской практики
предоставления клиентам информации о состоянии денежных средств на
соответствующем счете.
Статья 783. Основания списания денежных средств со счета
Списание денежных средств со счета осуществляется банком на основании
распоряжения клиента.
Без распоряжения клиента списание денежных средств, находящихся на счете,
допускается по решению суда, а также в иных случаях, установленных настоящим
Кодексом или иным законом либо в предусмотренных договором между банком и
клиентом.
Комментарий LexUz
См. судебную практику.
Статья 784. Очередность списания денежных средств со счета
При наличии на счете денежных средств, сумма которых достаточна для
удовлетворения всех требований, предъявленных к счету, списание этих средств со счета
осуществляется в порядке поступления распоряжений клиента и других документов на
списание (календарная очередность), если иное не предусмотрено законом.
См. предыдущую редакцию.
При недостаточности денежных средств на счете для удовлетворения всех
предъявленных к нему требований списание денежных средств осуществляется в
следующей очередности:
в первую очередь производится списание пропорционально по платежным
(исполнительным) документам, предусматривающим платежи в бюджет, во
внебюджетные фонды и выдачу денежных средств на выплату заработной платы, по
исполнительным документам, предусматривающим перечисление или выдачу денежных
средств со счета для удовлетворения требований о взыскании алиментов, по выплате
вознаграждений по авторским договорам, а также о возмещении вреда, причиненного
жизни и здоровью, обеспечивающих равную степень выполнения обязательств
хозяйствующих субъектов по платежам в бюджет и требованиям, вытекающим из
трудовых и приравненных к ним правоотношений;
во вторую очередь производится списание по исполнительным документам,
предусматривающим удовлетворение других денежных требований;
в третью очередь производится списание по другим платежным документам в
порядке календарной очередности.
Списание денежных средств на неотложные нужды, связанные непосредственно с
производственной деятельностью, в размере установленном законодательством,
осуществляется вне календарной очередности. (часть вторая статьи 784 заменена частями второй и третьей Законом Республики
Узбекистан от 1 мая 1998 г. № 621-I — Ведомости Олий Мажлиса, 1998 г., № 5-6, ст. 102)
Статья 785. Ответственность банка за несвоевременное осуществление
операций по счету и необоснованное списание денежных средств
См. предыдущую редакцию.
В случаях несвоевременного зачисления на счет поступивших клиенту денежных
средств либо необоснованного списания банком средств со счета банк обязан по
требованию клиента незамедлительно зачислить соответствующую сумму на счет, за
исключением случаев, предусмотренных законом.
Банк обязан также уплатить на несвоевременно зачисленную или необоснованно
списанную сумму проценты и возместить убытки в соответствии со статьей 327
настоящего Кодекса. Банк несет такую же ответственность за несвоевременную выдачу
средств со счета и несвоевременное выполнение распоряжений клиента о перечислении
средств со счета, за исключением случаев, предусмотренных законом. (части первая и вторая статьи 785 в редакции Закона Республики Узбекистан от 22
сентября 2009 года № ЗРУ-223 — СЗ РУ, 2009 г., № 39, ст. 423)
Статья 786. Банковская тайна
Банки гарантируют тайну банковского счета и банковского вклада, операций по
счету и сведений о клиенте.
Сведения, составляющие банковскую тайну, могут быть предоставлены только
самим клиентам или их представителям. Государственным органам и их должностным
лицам такие сведения могут быть предоставлены в случаях и порядке, предусмотренных
законом.
В случае разглашения банком сведений, составляющих банковскую тайну,
клиент, права которого нарушены, вправе потребовать от банка возмещение причиненных
убытков.
Статья 787. Ограничение распоряжения счетом
Ограничение прав клиента на распоряжение денежными средствами,
находящимися на счете, не допускается, за исключением наложения ареста на денежные
средства, находящиеся на счете, или приостановления операций по счету в случаях,
предусмотренных законом.
Статья 788. Расторжение договора банковского счета
Договор банковского счета расторгается по заявлению клиента в любое время.
По требованию банка договор банковского счета может быть расторгнут судом в
следующих случаях:
когда сумма денежных средств, хранящихся на счете клиента, окажется ниже
минимального размера, предусмотренного банковскими правилами или договором, если
такая сумма не будет восстановлена в течение месяца со дня предупреждения банка об
этом;
при отсутствии операций по этому счету в течение года, если иное не
предусмотрено договором.
Остаток денежных средств на счете выдается клиенту либо по его указанию
перечисляется на другой счет не позднее семи дней после получения соответствующего
письменного заявления клиента.
Расторжение договора банковского счета является основанием закрытия счета
клиента.
Статья 789. Счета банков
Правила настоящей главы распространяются на корреспондентские счета,
корреспондентские субсчета, другие счета банков, если иное не предусмотрено
законодательством.
Глава 45. Расчеты
§ 1. Общие положения о расчетах
Статья 790. Наличные и безналичные расчеты
Расчеты между гражданами и расчеты с участием граждан, не связанные с
осуществлением ими предпринимательской деятельности, могут производиться
наличными деньгами без ограничения суммы или в безналичном порядке.
Расчеты между юридическими лицами, а также расчеты с участием граждан,
связанные с осуществлением ими предпринимательской деятельности производятся в
безналичном порядке. Расчеты между названными лицами могут производиться также
наличными деньгами, если иное не установлено законом.
Безналичные расчеты производятся через банки, иные кредитные организации
(далее предусматривающим платежи в бюджет и во внебюджетные фонды — банки), в
которых открыты счета участвующих в расчетах лиц, если иное не вытекает из закона и не
обусловлено используемой формой расчетов.
Статья 791. Формы безналичных расчетов
При осуществлении безналичных расчетов допускаются расчеты платежными
поручениями, по аккредитивам, чеками, расчеты по инкассо, а также расчеты в иных
формах, предусмотренных законом, издаваемыми в соответствии с ним банковскими
правилами и применяемыми в банковской практике обычаями делового оборота.
Стороны по договору вправе избрать и предусмотреть в договоре любую из форм
расчетов, указанных в части пеpвой настоящей статьи.
§ 2. Расчеты платежными поручениями
Статья 792. Общие положения о pасчетах платежными поpучениями
При расчетах платежным поручением банк обязуется по поручению клиента за
счет средств, находящихся на его счете, перевести определенную денежную сумму на счет
указанного клиентом лица в этом или в ином банке в срок, предусмотренный
законодательством, если более короткий срок не предусмотрен договором банковского
счета либо не определяется применяемыми в банковской практике обычаями делового
оборота.
Лицо, указанное в платежном поручении в качестве получателя средств, не
приобретает права требовать от банка совершения платежа, кроме случаев, когда такое
право предусмотрено законом или договором клиента с банком.
Статья 793. Условия принятия банком платежного поручения
Содержание платежного поручения и представляемых вместе с ним расчетных
документов и их форма должны соответствовать требованиям, устанавливаемым
банковскими правилами.
Поручение клиента принимается банком к исполнению только при наличии
средств на счете клиента, если иное не предусмотрено договором между клиентом и
банком.
Статья 794. Исполнение поручения
Банк, принявший платежное поручение клиента, обязан перечислить
соответствующую денежную сумму банку получателя средств для ее зачисления на счет
лица, указанного в поручении, в срок, установленный частью первой статьи 792
настоящего Кодекса.
Банк вправе привлекать другие банки для выполнения операций по перечислению
денежных средств на счет, указанный в поручении клиента.
Банк обязан незамедлительно сообщить клиенту по его требованию об
исполнении поручения, если иное не установлено договором.
Статья 795. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение
поручения
В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения поручения клиента банк
несет ответственность за это нарушение в соответствии со статьей 327 настоящего
Кодекса.
Банки, участвующие в проведении расчетной операции по платежному
поручению, несут солидарную ответственность перед лицом, давшим это поручение.
§ 3. Расчеты по аккредитиву
Статья 796. Общие положения о pасчетах по аккpедитиву
При расчетах по аккредитиву банк, открывший аккредитив по поручению клиента
(плательщика) и в соответствии с его указаниями (банк-эмитент), обязуется произвести
платеж в случае представления получателем средств или указанным им лицом (далее —
получатель средств) документов и выполнения иных условий, предусмотренных
аккредитивом.
В случае открытия покрытого (депонированного) аккредитива банк-эмитент при
его открытии обязан перечислить собственные средства клиента или предоставленный
ему кредит в распоряжение исполняющего банка на весь срок действия обязательства
банка-эмитента.
В случае открытия непокрытого аккредитива банк-эмитент предоставляет
исполняющему банку право списывать всю сумму аккредитива с ведущегося в
исполняющем банке счета банка-эмитента.
Статья 797. Срок действия и порядок расчетов по аккредитиву
Срок действия и порядок расчетов по аккредитиву устанавливаются в договоре
между плательщиком и получателем денежных средств.
Договор должен также содержать:
наименование банка-эмитента;
вид аккредитива и способ его исполнения;
способ извещения получателя средств об открытии аккредитива;
полный перечень и точную характеристику документов, предоставляемых
получателем для получения средств по аккредитиву;
сроки предоставления документов после отгрузки товаров (оказания услуг,
выполнения работ), требования к их оформлению.
Статья 798. Отзывный аккредитив
Отзывным признается аккредитив, который может быть изменен или отменен
банком-эмитентом без предварительного уведомления получателя средств. Отзыв
аккредитива не создает каких-либо обязательств банка-эмитента перед получателем
средств.
Исполняющий банк обязан осуществить платеж и иные операции по отзывному
аккредитиву, если к моменту их совершения им не получено уведомление об изменении
условий или отмене аккредитива.
Аккредитив является отзывным, если в его тексте не предусмотрено иное.
Статья 799. Безотзывный аккредитив
Безотзывным признается аккредитив, который не может быть отменен без
согласия получателя средств.
По просьбе банка-эмитента исполняющий банк, участвующий в проведении
аккредитивной операции, может подтвердить безотзывный аккредитив (подтвержденный
аккредитив). Такое подтверждение означает принятие исполняющим банком
дополнительного к обязательству банка-эмитента обязательства произвести платеж в
соответствии с условиями аккредитива.
Безотзывный аккредитив, подтвержденный исполняющим банком, не может быть
изменен или отменен без согласия исполняющего банка.
Статья 800. Исполнение аккредитива
Для исполнения аккредитива получатель средств представляет в исполняющий
банк документы, подтверждающие выполнение всех условий аккредитива. При
нарушении хотя бы одного из этих условий платеж за счет аккредитива не
осуществляется.
Если исполняющий банк произвел платеж или осуществил иную операцию в
соответствии с условиями аккредитива, банк-эмитент обязан возместить ему понесенные
расходы. Эти расходы, а также все иные расходы банка-эмитента, связанные с
исполнением аккредитива, возмещаются клиентом.
Статья 801. Отказ в принятии документов
Если исполняющий банк отказывает в принятии документов, которые по внешним
признакам не соответствуют условиям аккредитива, он обязан незамедлительно сообщить
об этом получателю средств и банку-эмитенту с указанием причин отказа.
Если банк-эмитент, получив принятые исполняющим банком документы, считает,
что они по внешним признакам не соответствуют условиям аккредитива, он вправе
отказаться от их принятия и потребовать от исполняющего банка сумму, уплаченную
получателю средств с нарушением условий аккредитива, а по непокрытому аккредитиву
— отказаться от возмещения выплаченных сумм.
Статья 802. Ответственность банка за нарушение условий аккредитива
Ответственность за нарушение условий аккредитива перед клиентом несет банк-
эмитент, а перед банком-эмитентом — исполняющий банк, за исключением случаев,
предусмотренных настоящей статьей.
При необоснованном отказе исполняющего банка в выплате денежных средств по
покрытому или подтвержденному аккредитиву ответственность перед получателем может
быть возложена на исполняющий банк.
В случае неправильной выплаты исполняющим банком денежных средств по
покрытому или подтвержденному аккредитиву вследствие нарушения условий
аккредитива, ответственность перед клиентом может быть возложена на исполняющий
банк.
Статья 803. Закрытие аккредитива
Аккредитив в исполняющем банке закрывается:
по истечении срока аккредитива;
по заявлению получателя средств об отказе от использования аккредитива до
истечения срока его действия, если возможность такого отказа предусмотрена условиями
аккредитива;
по требованию плательщика о полном или частичном отзыве аккредитива, если
такой отзыв возможен по условиям аккредитива.
О закрытии аккредитива исполняющий банк должен поставить в известность
банк-эмитент.
Неиспользованная сумма депонированного аккредитива подлежит возврату
банку-эмитенту одновременно с закрытием аккредитива. Банк-эмитент обязан зачислить
возвращенные суммы на счет плательщика, с которого депонировались средства.
§ 4. Расчеты по инкассо
Статья 804. Общие положения о pасчетах по инкассо
При расчетах по инкассо клиент направляет своему банку (банку-эмитенту)
поручение об осуществлении за счет клиента получения от плательщика платежа и (или)
акцепта платежа.
Банк-эмитент, получивший инкассовое поручение, вправе привлекать для его
выполнения иной банк (исполняющий банк).
Порядок осуществления расчетов по инкассо регулируется законодательством и
применяемыми в банковской практике обычаями делового оборота.
В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения поручения клиента банк-
эмитент несет перед ним ответственность по основаниям и в размере, которые
предусмотрены главой 24 настоящего Кодекса.
Если неисполнение или ненадлежащее исполнение поручения клиента имело
место в связи с нарушением правил совершения расчетных операций исполняющим
банком, ответственность перед клиентом может быть возложена на этот банк.
Статья 805. Исполнение инкассового поручения
При отсутствии какого-либо документа или несоответствии документов по
внешним признакам инкассовому поручению исполняющий банк обязан немедленно
известить об этом лицо, от которого было получено инкассовое поручение. В случае
неустранения указанных недостатков банк вправе возвратить документы без исполнения.
Документы представляются плательщику в той форме, в которой они получены,
за исключением отметок и надписей банков, необходимых для оформления инкассовой
операции.
Если документы подлежат оплате по предъявлении, исполняющий банк должен
сделать представление к платежу немедленно по получении инкассового поручения.
Если документы подлежат оплате в иной срок, исполняющий банк должен для
получения акцепта плательщика представить документы к акцепту немедленно по
получении инкассового поручения, а требование платежа должно быть сделано не позднее
дня наступления указанного в документе срока платежа.
Частичные платежи могут быть приняты в случаях, когда это установлено
банковскими правилами, либо при наличии специального разрешения в инкассовом
поручении.
Полученные (инкассированные) суммы должны быть немедленно переданы
исполняющим банком в распоряжение банку-эмитенту, который обязан зачислить эти
суммы на счет клиента. Исполняющий банк вправе удержать из инкассированных сумм
причитающиеся ему вознаграждение и возмещение расходов.
Статья 806. Извещение об отказе от платежа
Если платеж и (или) акцепт не были получены, исполняющий банк обязан
немедленно известить банк-эмитент о причинах неплатежа или отказа от акцепта. Банк-
эмитент обязан немедленно сообщить об этом клиенту, запросив у него указания
относительно дальнейших действий.
При неполучении указаний о дальнейших действиях в срок, установленный
банковскими правилами, исполняющий банк вправе возвратить документы банку, от
которого было получено инкассовое поручение.
§ 5. Расчеты чеками
Статья 807. Общие положения о pасчетах чеками
Чеком признается ценная бумага, содержащая ничем не обусловленное
распоряжение чекодателя банку произвести платеж указанной в нем суммы
чекодержателю.
При расчетах чеком в качестве плательщика по чеку может быть указан только
банк, где чекодатель имеет средства, которыми он вправе распоряжаться путем выдачи
чеков.
Отзыв чека до истечения срока для его предъявления не допускается.
Выдача чека не погашает денежного обязательства, во исполнение которого он
выдан.
Порядок и условия использования чеков в платежном обороте регулируются
настоящим Кодексом и другим законодательством.
Статья 808. Реквизиты чека
Чек должен содержать:
наименование «чек», включенное в текст документа;
поручение плательщику выплатить определенную денежную сумму;
наименование плательщика и указание счета, с которого должен быть произведен
платеж;
указание валюты платежа;
указание даты и места составления чека;
подпись лица-чекодателя, выписавшего чек.
Отсутствие в документе какого-либо из указанных реквизитов лишает его силы
чека.
Чек, в котором не указано место его составления, рассматривается как
подписанный в месте нахождения чекодателя.
Форма чека и порядок его заполнения определяются законодательством.
Статья 809. Оплата чека
Чек оплачивается за счет средств чекодателя.
Чек подлежит оплате плательщиком при условии предъявления его к оплате в
срок, установленный законодательством.
Лицо, оплатившее чек, вправе потребовать передачи ему чека с распиской в
получении платежа.
Статья 810. Передача прав по чеку
Передача прав по чеку производится с соблюдением правил, предусмотренных
настоящей статьей.
Именной чек не подлежит передаче.
В переводном чеке индоссамент на плательщика имеет силу расписки за
получение платежа.
Индоссамент, совершенный плательщиком, является недействительным.
Лицо, владеющее переводным чеком, полученным по индоссаменту, считается его
законным владельцем, если оно основывает свое право на непрерывном (взаимно
обусловленном) ряде индоссаментов.
Статья 811. Гарантия платежа (аваль)
Платеж по чеку может быть гарантирован полностью или частично посредством
гарантии (аваля).
Аваль может даваться любым лицом, за исключением плательщика.
Аваль проставляется на лицевой стороне чека или на дополнительном листе
путем надписи «считать за аваль» и указания, кем и за кого он дан. Если не указано, за
кого он дан, то считается, что он дан за чекодателя.
Аваль подписывается авалистом с указанием места его жительства (места
нахождения) и даты совершения надписи.
Авалист отвечает так же, как и тот, за кого он дал аваль.
Его обязательство действительно даже в том случае, если обязательство, которое
он гарантировал, окажется недействительным по какому бы то ни было основанию,
иному, чем несоблюдение формы.
Авалист, оплативший чек, приобретает права, вытекающие из чека, против того,
за кого он дал гарантию, и против тех, кто обязан перед последним.
Статья 812. Инкассирование чека
Представление чека в банк, обслуживающий чекодержателя, на инкассо для
получения платежа считается предъявлением к платежу.
Чек оплачивается в порядке, установленном статьей 805 настоящего Кодекса.
Зачисление средств по инкассированному чеку на счет чекодержателя
производится после получения платежа от плательщика, если иное не предусмотрено
договором между чекодержателем и банком.
Статья 813. Обязанности плательщика
Плательщик по чеку обязан удостовериться всеми доступными ему способами в
подлинности чека, а также в том, что предъявитель чека является уполномоченным по
нему лицом.
При оплате инкассированного чека плательщик обязан проверить правильность
индоссаментов, но не подписи индоссантов.
Убытки, возникшие вследствие оплаты плательщиком подложного, похищенного
или утраченного чека, возлагаются на плательщика или чекодателя в зависимости от того,
по чьей вине они были причинены.
Статья 814. Удостоверение отказа от оплаты чека
Отказ от оплаты чека должен быть удостоверен одним из следующих способов:
совершением нотариусом протеста в порядке, установленном законодательством;
отметкой плательщика на чеке об отказе его оплатить с указанием даты
представления чека к оплате;
отметкой инкассирующего банка с указанием даты о том, что чек своевременно
выставлен и не оплачен.
Протест или равнозначный ему акт должен быть совершен до истечения срока для
предъявления чека к оплате.
Если предъявление чека имело место в последний день срока, протест или
равнозначный ему акт может быть совершен в следующий рабочий день.
Статья 815. Извещение о неоплате чека
Чекодержатель обязан известить своего индоссанта и чекодателя о неплатеже в
течение двух рабочих дней, следующих за днем совершения протеста или равнозначного
ему акта.
Каждый индоссант должен в течение двух рабочих дней, следующих за днем
получения им извещения сообщить своему (предыдущему) индоссанту полученное им
извещение. В тот же срок направляется извещение тому, кто дал аваль за это лицо. Не
пославший извещение в указанный срок не теряет своих прав по чеку. Он обязан
возместить убытки, причиненные вследствие неизвещения о неоплате чека, в пределах
суммы чека.
Статья 816. Последствия неоплаты чека
В случае отказа плательщика оплатить чек, удостоверенного в соответствии со
статьей 814 настоящего Кодекса, чекодержатель вправе по своему выбору предъявить иск
к одному, нескольким или всем обязанным по чеку лицам (чекодателю, авалистам,
индоссантам), которые несут перед ним солидарную ответственность.
Чекодержатель вправе потребовать от указанных лиц оплаты суммы чека, своих
издержек на получение оплаты, а также процентов в размере и порядке, предусмотренных
частями первой и второй статьи 327 настоящего Кодекса. Такое же право принадлежит
обязанному по чеку лицу после того, как оно оплатило чек.
Иск чекодержателя к лицам, указанным в части первой настоящей статьи, может
быть предъявлен в течение шести месяцев со дня окончания срока предъявления чека к
оплате. Регрессные требования по искам обязанных лиц друг к другу погашаются с
истечением шести месяцев со дня, когда соответствующее обязанное лицо удовлетворило
требование, или со дня предъявления ему иска.
Глава 46. Поручение
Статья 817. Договор поручения
По договору поручения одна сторона (поверенный) обязуется совершить от имени
и за счет другой стороны (доверителя) определенные юридические действия. По сделке,
совершенной поверенным, права и обязанности возникают непосредственно у доверителя.
Поручение может касаться совершения поверенным одного или нескольких
определенных юридических действий либо ведения дел доверителя в соответствии с его
указаниями.
По договору поручения с исключительными правами поверенного одна сторона
(доверитель) поручает другой стороне (поверенному с исключительными правами)
совершать от имени и за счет доверителя все юридически значимые для последнего
действия в определенной сфере или (и) на определенной территории.
Договор поручения заключается в письменной форме.
Договор поручения может быть заключен с указанием срока, в течение которого
поверенный вправе действовать от имени доверителя, или без такого указания.
Комментарий LexUz
См. судебную практику.
Статья 818. Вознаграждение в договоре поручения
Доверитель обязан уплатить поверенному вознаграждение, если это
предусмотрено законодательством или договором поручения.
Если договор поручения связан с осуществлением обеими сторонами или одной
из них предпринимательской деятельности, доверитель обязан уплатить поверенному
вознаграждение, если договором не предусмотрено иное.
При отсутствии в возмездном договоре поручения условия о размере
вознаграждения и порядке его уплаты оно определяется в соответствии с частью
четвертой статьи 356 настоящего Кодекса обычно принятыми расценками на услуги
такого рода и уплачивается после выполнения поручения.
Вознаграждение подлежит выплате и тогда, когда поверенный надлежащим
образом совершил все требуемые действия, но поручение не было выполнено не по его
вине.
Поверенный, действующий в качестве коммерческого представителя, вправе в
соответствии со статьей 290 настоящего Кодекса удерживать находящиеся у него вещи,
которые подлежат передаче доверителю, в обеспечение своих требований по договору
поручения.
Статья 819. Исполнение поручения в соответствии с указаниями доверителя
Поверенный обязан исполнять данное ему поручение в соответствии с указаниями
доверителя. Указания доверителя должны быть конкретными, дозволенными и
возможными.
Поверенный вправе отступить от указаний доверителя, если по обстоятельствам
дела это необходимо в интересах доверителя и поверенный не мог предварительно
запросить доверителя либо не получил в разумный срок ответа на свой запрос. В этом
случае поверенный обязан уведомить доверителя о допущенных отступлениях, как только
уведомление стало возможным.
Поверенному, действующему в качестве коммерческого представителя, может
быть предоставлено доверителем право отступать в интересах доверителя от его указаний
без предварительного запроса об этом. В этом случае коммерческий представитель обязан
в разумный срок уведомить доверителя о допущенных отступлениях, если иное не
предусмотрено договором поручения.
Статья 820. Обязанности поверенного
Поверенный обязан:
исполнить данное ему поручение лично, за исключением случаев, указанных в
статье 822 настоящего Кодекса;
сообщать доверителю по его требованию все сведения о ходе исполнения
поручения;
передать доверителю без промедления все полученное по сделкам, совершенным
во исполнение поручения;
по исполнении поручения без промедления возвратить доверителю доверенность,
срок действия которой не истек, и представить отчет с приложением оправдательных
документов, если это требуется по условиям договора или характеру поручения.
Комментарий LexUz
См. судебную практику.
Статья 821. Обязанности доверителя
Если иное не предусмотрено договором поручения, доверитель обязан:
обеспечить поверенного средствами, необходимыми для исполнения поручения;
принять без промедления исполненное поверенным в соответствии с договором;
возместить поверенному понесенные расходы, которые были необходимы для
исполнения поручения;
по исполнении поручения уплатить поверенному вознаграждение, если оно
предусмотрено законодательством или договором.
Статья 822. Передоверие исполнения поручения
Поверенный вправе передать исполнение поручения другому лицу (заместителю),
если это предусмотрено договором поручения, либо если поверенный вынужден к этому
обстоятельствами в целях охраны интересов доверителя.
Поверенный, передоверивший исполнение другому лицу, обязан немедленно
уведомить об этом доверителя.
Доверитель вправе отвести заместителя, избранного поверенным, кроме случаев,
когда заместитель был поименован в договоре поручения.
Если заместитель поверенного поименован в договоре, поверенный не отвечает за
ведение дел заместителем.
Если ведение дел заместителем предусмотрено в договоре поручения, но
заместитель в нем не поименован, поверенный не отвечает за виновные действия
заместителя.
Если ведение дел заместителем поверенного в договоре поручения не
предусмотрено, поверенный отвечает за любые действия своего заместителя.
Статья 823. Прекращение договора поручения
Договор поручения прекращается вследствие:
отмены поручения доверителем;
отказа поверенного от поручения;
смерти доверителя или поверенного, признании кого-либо из них
недееспособным, ограниченно дееспособным или безвестно отсутствующим.
Доверитель вправе отменить поручение, а поверенный отказаться от него во
всякое время. Соглашение об отказе от этого права ничтожно.
Если поверенный не знал и не должен был знать о прекращении договора
поручения, то его действия, законно совершенные по указанию доверителя, обязывают
доверителя (его правопреемника) в отношении третьих лиц и поверенного.
Сторона, отказывающаяся от договора поручения с поверенным, действующим в
качестве предпринимателя, должна уведомить другую сторону о прекращении договора
не позднее, чем за тридцать дней, если более длительный срок не предусмотрен
договором. При реорганизации юридического лица, являющегося коммерческим
представителем, доверитель вправе отменить поручение без такого предварительного
уведомления.
Статья 824. Последствия прекращения договора поручения
Если договор поручения прекращен до того, как поручение исполнено
поверенным полностью, доверитель обязан возместить поверенному понесенные при
исполнении поручения издержки, а когда поверенному причиталось вознаграждение,
также уплатить ему вознаграждение соразмерно выполненной им работе. Это правило не
применяется к исполнению поверенным поручения после того, как он узнал или должен
был узнать о прекращении поручения.
Статья 825. Правопреемство в договоре поручения
В случае смерти поверенного его наследники или иные лица, на которых
возложено обеспечение сохранности наследственного имущества, обязаны
незамедлительно известить доверителя о прекращении договора поручения и принять
меры, необходимые для охраны имущества доверителя, в частности, сохранить вещи, а
также документы доверителя, и затем передать их ему. Такая же обязанность лежит на
лице, ликвидирующем юридическое лицо, являющееся представителем (поверенным).
При реорганизации юридического лица, действующего в качестве представителя
(поверенного), доверитель должен быть незамедлительно уведомлен об этом. В указанном
случае права и обязанности такого юридического лица переходят к его правопреемнику,
если доверитель в тpидцатидневный срок не сообщит о своем отказе от договора
поручения.
Глава 47. Действия в чужом интересе без поручения
Статья 826. Условия действий в чужом интересе
Действия без поручения, иного указания или заранее обещанного согласия
заинтересованного лица в целях предотвращения вреда его личности или имуществу,
исполнения его обязательства или в его иных непротивоправных интересах (действия в
чужом интересе) должны совершаться исходя из очевидной выгоды или пользы и
действительных или вероятных намерений заинтересованного лица и с необходимой по
обстоятельствам дела заботливостью и осмотрительностью.
Правила, предусмотренные настоящей главой, не применяются к действиям в
интересе других лиц, совершаемым государственными органами и органами
самоуправления граждан, для которых такие действия являются одной из целей их
деятельности.
Статья 827. Обязанности лица, действующего в чужом интересе без
поручения
Лицо, действующее в интересах другого лица без его поручения, обязано при
первой возможности уведомить об этом заинтересованное лицо. Если заинтересованное
лицо одобрит эти действия, то в дальнейшем к отношениям сторон применяются правила
о договоре поручения. При неодобрении указанных действий ответственность по ним
возлагается на лицо, действовавшее без поручения.
При невозможности уведомления заинтересованного лица начавший действия без
поручения обязан довести их до конца, приняв все зависимые от него меры по
предотвращению отрицательных имущественных последствий для этого лица. При этом
лицо, действующее без поручения, обязано принять на себя все то, что связано с ведением
дела, в том числе обязанности по заключенным сделкам.
Если лицо, действующее в интересах другого лица без его поручения, при первой
возможности не уведомит об этом заинтересованное лицо, оно не вправе требовать
возмещения понесенных затрат.
Лицо, действующее в чужом интересе без поручения, обязано продолжить
начатую деятельность и в случае смерти гражданина или прекращения деятельности
юридического лица, в интересах которого осуществлялась соответствующая деятельность,
до того, как наследники (правопреемники) заинтересованного лица не смогут его
заменить.
Статья 828. Совершение сделок в чужом интересе
Обязанности по сделке, заключенной в чужом интересе, переходят к лицу, в
интересах которого она совершена с момента одобрения им этой сделки, если другая
сторона не возражает против такого перехода либо при заключении сделки знала или
должна была знать, что сделка заключена в чужом интересе. При переходе обязанностей
по такой сделке к лицу, в интересах которого она была заключена, последнему должны
быть переданы и права по этой сделке.
Лицо, заключившее сделку, может задержать передачу прав до момента
возмещения ему расходов, понесенных им в связи с деятельностью в чужом интересе.
Статья 829. Обязанности лица, в интересах которого осуществлялись
действия без поручения
Лицо, в интересах которого осуществлялись действия без поручения, обязано
возместить тому, кто действовал в его интересах, необходимые расходы и иной реальный
ущерб. Указанная обязанность сохраняется и в случаях, когда действия в чужом интересе
были разумными, но предполагаемый результат не был достигнут. Однако в случае
предотвращения ущерба имуществу другого лица размер возмещения не должен
превышать стоимости имущества.
Если действия лица непосредственно не были направлены на обеспечение
интересов другого лица, в том числе и в случае, когда совершившее их лицо ошибочно
предполагало, что действует в своем интересе, и его действия привели к
неосновательному обогащению другого лица применяются правила, предусмотренные
главой 58 настоящего Кодекса. В случае, когда действия в чужом интересе входили в
сферу его предпринимательской деятельности, оно вправе требовать наряду с
возмещением реального ущерба также выплаты соразмерного вознаграждения.
Расходы и иные убытки лица, действовавшего в чужом интересе, понесенные в
связи с действиями, которые предприняты после получения одобрения от
заинтересованного лица, возмещаются по правилам о договоре соответствующего вида.
Статья 830. Возмещение вреда, причиненного действиями в чужом интересе
Отношения по возмещению вреда, причиненного действиями в чужом интересе
заинтересованному лицу или третьим лицам, регулируются в соответствии с правилами
главы 57 настоящего Кодекса.
Статья 831. Отчет лица, действовавшего в чужом интересе
Лицо, действовавшее в чужом интересе, обязано представить лицу, в интересах
которого осуществлялась деятельность, отчет с указанием полученных доходов и
понесенных расходов и убытков.
Глава 48. Комиссия
Статья 832. Договор комиссии
По договору комиссии одна сторона (комиссионер) обязуется по поручению
другой стороны (комитента) за вознаграждение совершить одну или несколько сделок от
своего имени, но за счет комитента. Договор комиссии должен быть заключен в
письменной форме.
По сделке, совершенной комиссионером с третьим лицом, приобретает права и
становится обязанным комиссионер, хотя бы комитент и был назван в сделке или вступил
с третьим лицом в непосредственные отношения по исполнению сделки.
Договор комиссии может быть заключен на определенный срок или без указания
срока его действия, с указанием или без указания территории его исполнения, с
обязательством комитента не представлять третьим лицам право совершать в его
интересах и за его счет сделки, совершение которых поручено комиссионеру, или без
такого обязательства, с условиями или без условий относительно ассортимента товаров,
являющихся предметом комиссии.
Законодательством могут быть предусмотрены особенности отдельных видов
договора комиссии.
Статья 833. Комиссионное вознаграждение
Комитент обязан уплатить вознаграждение комиссионеру, а в случаях, когда
комиссионер принял на себя ручательство за исполнение сделки третьим лицом
(делькредере), также дополнительное вознаграждение, в размере, установленном в
договоре. Если договором этот размер не предусмотрен и не может быть определен,
исходя из его условий, размер вознаграждения устанавливается в соответствии с частью
четвертой статьи 356 настоящего Кодекса.
Если договор комиссии не был исполнен по причинам, зависящим от комитента,
комиссионер сохраняет право на комиссионное вознаграждение, а также возмещение
понесенных расходов.
Статья 834. Исполнение комиссионного поручения
Комиссионер должен выполнить все обязательства и осуществить все права,
вытекающие из сделки, заключенной им с третьим лицом.
Принятое на себя поручение комиссионер обязан исполнить в соответствии с
указаниями комитента, а при отсутствии в договоре комиссии таких указаний — в
соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми
требованиями, на наиболее выгодных для комитента условиях. Если комиссионер
совершил сделку на условиях более выгодных, чем те, которые были указаны комитентом,
то дополнительная выгода делится сторонами поровну, если иное не предусмотрено
договором.
В случаях, если комиссионер берет на себя ручательство перед комитентом за
исполнение сделки (делькредере), он получает право на дополнительное вознаграждение в
размере, обусловленном в договоре комиссии.
Комиссионер не отвечает перед комитентом за неисполнение третьим лицом
сделки, совершенной с ним за счет комитента, кроме случаев, когда комиссионер не
проявил необходимой осмотрительности в выборе этого лица либо принял на себя
ручательство за исполнение сделки (делькредере).
В случае неисполнения третьим лицом сделки, заключенной с ним
комиссионером, комиссионер обязан немедленно сообщить об этом комитенту, собрать и
обеспечить необходимые доказательства, а также по требованию комитента передать ему
права по такой сделке с соблюдением правил об уступке требований (статьи 313 –– 317,
319, 320 настоящего Кодекса).
Уступка прав комитенту по сделке на основании части пятой настоящей статьи
допускается независимо от соглашения комиссионера с третьим лицом, запрещающим или
ограничивающим такую уступку. Это не освобождает комиссионера от ответственности
перед третьим лицом в связи с уступкой права в нарушение соглашения о ее запрете или
об ограничении.
Статья 835. Субкомиссия
Комиссионер в целях исполнения договора комиссии вправе заключить с другим
лицом договор субкомиссии, оставаясь ответственным за действия субкомиссионера
перед комитентом, если иное не предусмотрено договором.
По договору субкомиссии комиссионер приобретает права и обязанности
комитента по отношению к субкомиссионеру.
В случаях, когда закон допускает совершение каких-либо сделок только
специально управомоченными лицами, договор субкомиссии может быть заключен лишь
с таким лицом.
До прекращения договора комиссии комитент не вправе без согласия
комиссионера вступать в непосредственные отношения с субкомиссионером, если иное не
предусмотрено договором комиссии.
Статья 836. Цена имущества, продаваемого комиссионером
Цена имущества, продаваемого комиссионером, определяется по соглашению с
комитентом, если иное не предусмотрено законодательством или договором комиссии.
Статья 837. Отступление от указаний комитента
Комиссионер вправе отступить от указаний комитента в случаях,
предусмотренных статьей 819 настоящего Кодекса.
Комиссионер, продавший имущество по цене ниже согласованной с комитентом,
обязан возместить последнему разницу, если не докажет, что у него не было возможности
продать имущество по согласованной цене и продажа по более низкой цене предупредила
еще большие убытки. В случае, когда комиссионер был обязан предварительно запросить
комитента, комиссионер должен также доказать, что он не имел возможности получить
предварительно согласие комитента на отступление от его указаний.
Если комиссионер купил имущество по цене выше согласованной с комитентом,
комитент, не желающий принять такую покупку, обязан заявить об этом комиссионеру в
разумный срок по получении от него извещения о заключении сделки с третьим лицом. В
противном случае покупка признается принятой комитентом.
Если комиссионер сообщил, что принимает разницу в цене на свой счет, комитент
не вправе отказаться от заключенной для него сделки.
Статья 838. Право на вещи, являющиеся предметом комиссии
Вещи, поступившие к комиссионеру от комитента либо приобретенные
комиссионером за счет комитента, являются собственностью комитента.
Комиссионер вправе в соответствии со статьей 290 настоящего Кодекса
удерживать находящиеся у него вещи, которые подлежат передаче комитенту либо лицу,
указанному комитентом, в обеспечение своих требований по договору комиссии.
В случае объявления комитента несостоятельным (банкротом) указанное право
комиссионера прекращается, а его требования к комитенту в пределах стоимости вещей,
которые он удерживал, удовлетворяются в соответствии со статьей 291 настоящего
Кодекса наравне с требованиями, обеспеченными залогом.
Статья 839. Удовлетворение требований комиссионера из причитающихся
комитенту сумм
Комиссионер вправе в соответствии со статьей 343 настоящего Кодекса удержать
причитающиеся ему по договору комиссии суммы из всех сумм, поступивших к нему за
счет комитента. Однако кредиторы комитента, пользующиеся в отношении очередности
удовлетворения их требований преимуществом перед залогодержателями, не лишаются
права на удовлетворение этих требований из удержанных комиссионером сумм.
Статья 840. Ответственность комиссионера за утрату, недостачу или
повреждение имущества комитента
Комиссионер отвечает перед комитентом за всякое упущение, повлекшее утрату,
недостачу или повреждение находящегося у него имущества комитента.
Если при приеме комиссионером имущества, присланного комитентом либо
поступившего к комиссионеру для комитента, в этом имуществе окажутся повреждения
или недостача, которые могут быть замечены при наружном осмотре, а также в случае
причинения кем-либо ущерба имуществу комитента, находящемуся у комиссионера,
комиссионер обязан принять меры к охране прав комитента, собрать необходимые
доказательства и обо всем без промедления известить комитента.
Комиссионер, не застраховавший находящееся у него имущество комитента,
отвечает за это лишь в случаях, когда комитент предписал ему застраховать имущество за
счет комитента либо страхование этого имущества комиссионером предусмотрено
договором комиссии или обычаями делового оборота.
Статья 841. Принятие комитентом исполненного по договору комиссии
Комитент обязан:
принять от комиссионера все исполненное по договору комиссии;
осмотреть имущество, приобретенное для него комиссионером, и известить
последнего без промедления об обнаруженных в этом имуществе недостатках;
освободить комиссионера от обязательств, принятых им на себя перед третьим
лицом по исполнению комиссионного поручения.
Статья 842. Возмещение расходов по исполнению комиссионного поручения
Комитент обязан, помимо уплаты комиссионного вознаграждения, а в
соответствующих случаях и дополнительного вознаграждения за делькредере, возместить
комиссионеру израсходованные им по исполнению комиссионного поручения суммы.
Комиссионер не имеет права на возмещение расходов по хранению находящегося
у него имущества комитента, если в законодательстве или договором комиссии не
установлено иное.
Статья 843. Отмена комиссионного поручения комитентом
Комитент вправе в любое время отказаться от исполнения договора комиссии,
отменив данное комиссионеру поручение. При этом убытки комиссионера, вызванные
отменой поручения, возмещаются на общих основаниях.
В случае, когда договор комиссии заключен без указания срока его действия,
комитент должен уведомить комиссионера о прекращении договора не позднее чем за
тридцать дней, если более продолжительный срок уведомления не предусмотрен
договором. В этом случае комитент обязан выплатить комиссионеру вознаграждение за
сделки, совершенные им до прекращения договора, а также возместить комиссионеру
понесенные им до прекращения договора расходы.
В случае отмены поручения комитент обязан в срок, установленный договором
комиссии, а если такой срок не установлен, незамедлительно распорядиться своим
находящимся в ведении комиссионера имуществом. Если комитент не выполнит эту
обязанность, комиссионер вправе сдать имущество на хранение за счет комитента либо
продать его по возможно более выгодной для комитента цене.
Статья 844. Отказ комиссионера от исполнения поручения
Комиссионер не вправе, если иное не предусмотрено договором комиссии,
отказаться от его исполнения, за исключением случая, когда договор заключен без
указания срока его действия. В этом случае комиссионер должен уведомить комитента о
прекращении договора не позднее чем за тридцать дней, если более продолжительный
срок уведомления не предусмотрен договором.
Комиссионер обязан принять меры, необходимые для обеспечения сохранности
имущества комитента.
Комитент, поставленный в известность об отказе комиссионера исполнить
поручение, обязан распорядиться находящимся у комиссионера имуществом в течение
пятнадцати дней со дня получения уведомления об отказе комиссионера исполнить
поручение, если договором не установлен иной срок. Если он не выполнит этой
обязанности, комиссионер вправе либо сдать имущество на хранение, либо продать его по
возможно более выгодной для комитента цене.
Если договором комиссии не предусмотрено иное, комиссионер, отказавшийся от
исполнения поручения, сохраняет право на комиссионное вознаграждение за сделки,
совершенные им до прекращения договора, а также на возмещение понесенных до этого
момента расходов.
Статья 845. Прекращение договора комиссии
Договор комиссии прекращается вследствие:
отказа комитента от исполнения договора;
отказа комиссионера от исполнения договора;
смерти комиссионера, признания его недееспособным, ограниченно
дееспособным, безвестно отсутствующим или несостоятельным.
Статья 846. Отказ комитента от исполнения договора комиссии,
заключенного без указания срока
Комитент вправе в любое время отказаться от исполнения договора комиссии,
заключенного без указания срока, уведомив комиссионера об отказе не позднее, чем за
тридцать дней, если более продолжительный срок уведомления не предусмотрен
договором.
В этом случае комитент обязан выплатить комиссионеру вознаграждение за
сделки, совершенные им до прекращения договора комиссии, а также возместить
комиссионеру понесенные им до прекращения договора расходы.
В случае отказа от исполнения договора комиссии комитент должен выполнить
обязанности, предусмотренные частью третьей статьи 844 настоящего Кодекса.
Статья 847. Отказ комиссионера от исполнения договора комиссии
Комиссионер вправе в любое время отказаться от исполнения договора комиссии,
заключенного без указания срока, уведомив комитента об отказе не позднее, чем за
тридцать дней, если более продолжительный срок уведомления не предусмотрен
договором.
В этом случае комиссионер обязан принять меры к сохранности находящегося у
него имущества комитента. Комитент обязан до момента прекращения договора комиссии
распорядиться находящимся у комиссионера имуществом. Если он не выполнит этой
обязанности, комиссионер вправе либо сдать имущество на хранение за счет комитента,
либо продать его по возможно более выгодной для комитента цене.
Комиссионер, отказавшийся от исполнения договора комиссии, имеет право на
получение комиссионного вознаграждения и возмещение расходов, причитающихся ему
на момент прекращения договора.
Статья 848. Последствия смерти гражданина либо ликвидации юридического
лица
В случае смерти гражданина или ликвидации юридического лица-комиссионера
договор комиссии прекращается.
В случае реорганизации юридического лица-комиссионера его права и
обязанности комиссионера переходят к правопреемникам, если в течение тридцати дней
со дня получения извещения о состоявшейся реорганизации комитент не сообщит о
расторжении договора.
В случае смерти гражданина-комитента, признания его недееспособным или
ограниченно дееспособным, а также в случае ликвидации юридического лица-комитента
комиссионер обязан продолжать исполнение данного ему поручения до тех пор, пока от
наследников или правопреемников (представителей) комитента не поступят надлежащие
указания.
Глава 49. Доверительное управление имуществом
Статья 849. Договор доверительного управления имуществом
По договору доверительного управления имуществом одна сторона (учредитель
управления) передает другой стороне (доверительному управляющему) на определенный
срок имущество в доверительное управление, а другая сторона обязуется осуществлять
управление этим имуществом в интересах учредителя управления или указанного им лица
(выгодоприобретателя).
Передача имущества в доверительное управление не влечет перехода права
собственности на него к доверительному управляющему.
Осуществляя доверительное управление имуществом, доверительный
управляющий вправе совершать в отношении этого имущества в соответствии с
договором доверительного управления любые юридические и фактические действия в
интересах выгодоприобретателя.
Законом или договором могут быть предусмотрены ограничения в отношении
отдельных действий по доверительному управлению имуществом.
Сделки с переданным в доверительное управление имуществом доверительный
управляющий совершает от своего имени, указывая при этом, что он действует в качестве
такого управляющего. Это условие считается соблюденным, если при совершении
действий, не требующих письменного оформления, другая сторона информирована об их
совершении доверительным управляющим в этом качестве, а в письменных документах
после имени или наименования доверительного управляющего сделана соответствующая
пометка.
При отсутствии указания о действии доверительного управляющего в этом
качестве доверительный управляющий обязывается перед третьими лицами лично и
отвечает перед ними только принадлежащим ему имуществом.
Статья 850. Основания возникновения (учреждения) доверительного
управления имуществом
Доверительное управление имуществом возникает (учреждается) на основании:
договора доверительного управления имуществом, заключаемого учредителем с
доверительным управляющим;
завещания, в котором назначен исполнитель завещания (доверительный
управляющий);
решения суда;
решения органа опеки и попечительства об установлении опеки над имуществом
подопечного;
иных юридических фактов в случаях, предусмотренных законом.
Статья 851. Объект доверительного управления имуществом
Объектами доверительного управления могут быть предприятия и другие
имущественные комплексы, отдельные объекты, относящиеся к недвижимому имуществу,
ценные бумаги, исключительные права и другое имущество.
Не могут быть самостоятельным объектом доверительного управления деньги, за
исключением случаев, предусмотренных законом.
Имущество, находящееся в хозяйственном ведении или оперативном управлении,
не может быть передано в доверительное управление. Передача в доверительное
управление имущества, находившегося в хозяйственном ведении или оперативном
управлении, возможна только после ликвидации юридического лица, в хозяйственном
ведении или оперативном управлении которого имущество находилось, либо
прекращения права хозяйственного ведения или оперативного управления имуществом и
поступления его во владение собственника по иным предусмотренным законом
основаниям.
Статья 852. Субъекты доверительного управления имуществом
Учредителем доверительного управления имуществом является:
собственник имущества;
лицо, которому принадлежит право пожизненного наследуемого владения
земельным участком;
уполномоченный на то государственный орган — в отношении имущества,
находящегося в государственной собственности;
предприятие, которому имущество принадлежит на праве хозяйственного
ведения, — с разрешения собственника;
в случаях, предусмотренных законом, — нотариус, орган опеки и попечительства,
суд или иной уполномоченный орган.
Доверительным управляющим может быть:
гражданин;
юридическое лицо.
Имущество не подлежит передаче в доверительное управление государственному
органу.
Назначение доверительного управляющего может быть произведено только с его
согласия.
Выгодоприобретателем может быть любое лицо, за исключением доверительного
управляющего.
Статья 853. Существенные условия договора доверительного управления
имуществом
Договор доверительного управления имуществом должен предусматривать:
перечень имущества, передаваемого в доверительное управление по договору;
указание о выгодоприобретателе;
сроки представления отчетов доверительным управляющим;
лицо, получающее имущество в случае прекращения доверительного управления;
размер и форму вознаграждения доверительного управляющего, если выплата
вознаграждения предусмотрена договором.
При отсутствии условий, предусмотренных частью первой настоящей статьи,
договор считается незаключенным.
Договор доверительного управления имуществом заключается на срок, не
превышающий пяти лет. При отсутствии заявления одной из сторон о прекращении
договора по окончании срока его действия он считается продленным на тот же срок и на
тех же условиях, какие были предусмотрены договором.
Для отдельных видов имущества, передаваемых в доверительное управление,
законом могут быть установлены иные предельные сроки действия договора.
Статья 854. Форма договора доверительного управления имуществом
Договор доверительного управления имуществом заключается в письменной
форме.
Договор доверительного управления недвижимым имуществом заключается в
форме и порядке, предусмотренных для договора об отчуждении недвижимого
имущества. Передача недвижимого имущества в доверительное управление подлежит
государственной регистрации в том же порядке, что и переход права собственности на это
имущество.
Несоблюдение формы договора доверительного управления имуществом или
требования о регистрации передачи недвижимого имущества в доверительное управление
влечет его недействительность.
Статья 855. Обособление имущества, находящегося в доверительном
управлении
Имущество, переданное в доверительное управление, обособляется от другого
имущества учредителя управления, а также от имущества доверительного управляющего.
Это имущество отражается у доверительного управляющего на отдельном балансе и по
нему ведется самостоятельный учет. Для расчетов по деятельности, связанной с
доверительным управлением, открывается отдельный банковский счет.
Обращение взыскания по долгам учредителя управления на имущество,
переданное им в доверительное управление, не допускается, за исключением
несостоятельности (банкротства) этого лица. При банкротстве учредителя управления
доверительное управление этим имуществом прекращается и оно включается в
конкурсную массу.
Статья 856. Доверительное управление имуществом, обремененным правами
третьих лиц
Доверительный управляющий должен быть до заключения договора поставлен в
известность о том, что передаваемое ему в управление имущество обременено правами
третьих лиц. При нарушении этого условия доверительный управляющий вправе
потребовать признания договора недействительным с возмещением реального ущерба и
выплаты соразмерного вознаграждения.
Если переданное в доверительное управление имущество было обременено
правами третьих лиц после заключения договора, а доверительный управляющий не был
уведомлен об этом в десятидневный срок, он имеет право требовать расторжения договора
доверительного управления имуществом с возмещением ему реального ущерба и выплаты
соразмерного вознаграждения.
Статья 857. Права и обязанности доверительного управляющего
Доверительный управляющий осуществляет в пределах, предусмотренных
законом и договором доверительного управления имуществом, правомочия собственника
в отношении имущества, переданного в доверительное управление.
Права, приобретенные доверительным управляющим в результате совершения
действий по управлению имуществом, включаются в состав такого имущества.
Обязанности, возникшие в результате совершения таких действий доверительного
управляющего, исполняются за счет этого имущества.
Отчуждение и залог переданного в управление недвижимого имущества
доверительный управляющий вправе совершать только в случаях, когда это
предусмотрено договором доверительного управления имуществом.
Для защиты прав на имущество, находящееся в доверительном управлении,
доверительный управляющий вправе требовать всякого устранения нарушения его прав
(статьи 228, 229, 231, 232 настоящего Кодекса).
Доверительный управляющий представляет учредителю управления и
выгодоприобретателю отчет о своей деятельности в сроки и в порядке, установленные
договором доверительного управления имуществом.
Статья 858. Передача доверительного управления имуществом
Доверительный управляющий осуществляет управление имуществом лично,
кроме случаев, предусмотренных частями второй и третьей настоящей статьи.
Доверительный управляющий может поручить другому лицу совершать от имени
доверительного управляющего действия, необходимые для управления имуществом, если
он уполномочен на это договором доверительного управления имуществом либо получил
на это согласие учредителя в письменной форме, либо вынужден к этому в силу
обстоятельств для обеспечения интересов учредителя управления или
выгодоприобретателя и не имеет при этом возможности получить указания учредителя
управления в разумный срок.
Доверительный управляющий отвечает за действия избранного им поверенного
как за свои собственные.
Статья 859. Ответственность доверительного управляющего
Доверительный управляющий, не проявивший при доверительном управлении
имуществом должной заботливости об интересах выгодоприобретателя или учредителя
управления, возмещает выгодоприобретателю упущенную выгоду за время
доверительного управления имуществом, а учредителю управления — убытки,
причиненные утратой или повреждением имущества, а также упущенную выгоду.
Доверительный управляющий несет ответственность за причиненные убытки,
если не докажет, что эти убытки произошли вследствие непреодолимой силы либо
действий выгодоприобретателя или учредителя управления.
Обязательства по сделке, совершенной доверительным управляющим с
превышением предоставленных ему полномочий или с нарушением установленных для
него ограничений, несет доверительный управляющий лично. Если участвующие в сделке
третьи лица не знали и не должны были знать о превышении полномочий или об
установленных ограничениях, возникшие обязательства подлежат исполнению в порядке,
установленном частью четвертой настоящей статьи. Учредитель управления может в этом
случае потребовать от доверительного управляющего возмещения понесенных им
убытков.
Долги по обязательствам, возникшим в связи с доверительным управлением
имуществом, погашаются за счет этого имущества. В случае недостаточности этого
имущества взыскание может быть обращено на имущество доверительного
управляющего, а при недостаточности и его имущества — на имущество учредителя
управления, не переданное в доверительное управление.
Договор доверительного управления имуществом может предусматривать
предоставление доверительным управляющим залога в обеспечение возмещения убытков,
которые могут быть причинены учредителю управления или выгодоприобретателю
ненадлежащим исполнением договора доверительного управления.
Статья 860. Вознаграждение доверительному управляющему
Доверительный управляющий имеет право на вознаграждение, предусмотренное
договором доверительного управления имуществом, а также на возмещение необходимых
расходов, произведенных им при доверительном управлении имуществом, за счет
имущества, переданного в управление, или доходов от использования этого имущества.
Статья 861. Прекращение договора доверительного управления имуществом
Договор доверительного управления имуществом прекращается:
заявлением одной из сторон о прекращении договора в связи с истечением срока
договора;
смертью гражданина, являющегося выгодоприобретателем, ликвидацией
юридического лица-выгодоприобретателя, если договором не предусмотрено иное;
смертью гражданина, являющегося доверительным управляющим, признанием
его недееспособным, ограниченно дееспособным или безвестно отсутствующим, а также
признанием индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротоо( �
ликвидацией юридического лица — доверительного управляющего, признанием
его несостоятельным (банкротоо( �
отказом выгодоприобретателя от получения выгод по договору, если договором
не предусмотрено иное;
отказом доверительного управляющего или учредителя управления от
осуществления управления в связи с невозможностью для доверительного управляющего
лично осуществлять доверительное управление имуществом;
отказом учредителя управления от исполнения договора по иным причинам, чем
та, которая указана в абзаце шестом настоящей части, при условии выплаты
доверительному управляющему обусловленного договором вознаграждения;
расторжением договора по решению суда в случае ненадлежащего осуществления
доверительным управляющим своих обязанностей;
по другим основаниям, предусмотренным законом или договором.
При прекращении договора доверительного управления имущество, находящееся
в доверительном управлении, передается учредителю управления, если договором не
предусмотрено иное.
При прекращении договора доверительного управления имуществом по
инициативе одной из сторон другая сторона должна быть поставлена в известность не
менее чем за три месяца, если иной срок не установлен договором.
Глава 50. Комплексная предпринимательская лицензия (франшизинг)
Статья 862. Договор комплексной предпринимательской лицензии
По договору комплексной предпринимательской лицензии (договору о
франшизинге) одна сторона (комплексный лицензиар) обязуется предоставить другой
стороне (комплексному лицензиату) за вознаграждение комплекс исключительных прав
(лицензионный комплекс), включающий право использования фирменного наименования
лицензиара и охраняемой коммерческой информации, а также других объектов
исключительных прав (товарного знака, знака обслуживания и изобретения и др.),
предусмотренных договором, в предпринимательской деятельности лицензиата.
Договор комплексной предпринимательской лицензии предусматривает
использование лицензионного комплекса, деловой репутации и коммерческого опыта
лицензиара в определенном объеме (в частности, с установлением минимального и (или)
максимального объема использования), с указанием или без указания территории
использования применительно к определенной сфере деятельности (продаже товаров,
полученных от лицензиара или произведенных лицензиатом, оказанию услуг,
выполнению работ, осуществлению торговой деятельности и т. д.).
Сторонами по договору комплексной предпринимательской лицензии могут быть
только коммерческие организации и граждане, зарегистрированные в качестве
предпринимателей.
Договор комплексной предпринимательской лицензии может быть заключен как с
указанием, так и без указания срока (бессрочный договор).
К договору комплексной предпринимательской лицензии соответственно
применяются правила настоящего Кодекса об интеллектуальной собственности, если иное
не предусмотрено настоящей главой или не вытекает из существа договора.
Статья 863. Форма договора комплексной предпринимательской лицензии и
требования к его регистрации
Договор комплексной предпринимательской лицензии должен быть заключен в
письменной форме и подлежит регистрации органом, осуществившим регистрацию
юридического лица или индивидуального предпринимателя, выступающего по договору в
качестве лицензиара. Несоблюдение этого правила влечет недействительность договора.
Статья 864. Комплексная предпринимательская сублицензия
Договором комплексной предпринимательской лицензии может быть
предусмотрено право лицензиата разрешать использование предоставленного ему
лицензионного комплекса или его части другим лицам на условиях, согласованных им с
лицензиаром либо определенных в договоре комплексной предпринимательской
лицензии. Равным образом в договоре может содержаться и обязанность лицензиата
выдать в течение определенного периода времени определенное количество сублицензий
с указанием или без указания территории их использования.
Прекращение договора комплексной предпринимательской лицензии прекращает
договор комплексной предпринимательской сублицензии.
Статья 865. Форма вознаграждения по договору комплексной
предпринимательской лицензии
Лицензиат выплачивает лицензиару вознаграждение в форме фиксированных
разовых или периодических платежей, отчислений от выручки, наценки на оптовую цену
товаров, поставляемых ему лицензиаром для перепродажи, или в иной форме,
предусмотренной договором комплексной предпринимательской лицензии.
Статья 866. Обязанности лицензиара
Лицензиар обязан:
передать лицензиату техническую и коммерческую документацию и предоставить
иную информацию, необходимую лицензиату для осуществления прав, предоставленных
ему по договору комплексной предпринимательской лицензии, а также
проинструктировать лицензиата и его работников по вопросам, связанным с
осуществлением этих прав;
выдать лицензиату предусмотренные договором лицензии, обеспечив их
оформление в установленном порядке;
оказывать лицензиату постоянное техническое и консультационное содействие,
включая содействие в обучении и повышении квалификации работников.
Договором комплексной предпринимательской лицензии могут быть
предусмотрены и другие обязанности лицензиара.
Статья 867. Обязанности лицензиата
С учетом характера и особенностей деятельности, осуществляемой лицензиатом
по договору комплексной предпринимательской лицензии, лицензиат обязан:
использовать при осуществлении предусмотренной договором деятельности
фирменное наименование лицензиара указанным в договоре образом;
обеспечивать точное соответствие качества производимых им на основе договора
товаров, оказываемых услуг, выполняемых работ качеству аналогичных товаров, услуг
или работ, производимых, оказываемых или выполняемых непосредственно лицензиаром;
соблюдать все инструкции и указания лицензиара, направленные на достижение
точного соответствия характера, способов и условий использования входящих в
лицензионный комплекс исключительных прав, использованию их лицензиаром, в том
числе указания, касающиеся внешнего и внутреннего оформления коммерческих
помещений, используемых лицензиатом при осуществлении предоставленных ему по
договору прав;
оказывать покупателям (заказчикам) все дополнительные услуги, на которые они
могли бы рассчитывать, приобретая (заказывая) товар (услугу, работу) непосредственно у
лицензиара;
воздерживаться от разглашения секретов производства лицензиара и другой
полученной от него конфиденциальной коммерческой информации;
выдать оговоренное количество сублицензий, если такая обязанность прямо
предусмотрена договором;
информировать покупателей (заказчиков) наиболее очевидным для них способом
о том, что он использует фирменное наименование, товарный знак, знак обслуживания
или иное средство индивидуализации в силу комплексной предпринимательской
лицензии.
Статья 868. Ограничительные условия договора комплексной
предпринимательской лицензии
Договором комплексной предпринимательской лицензии могут быть
предусмотрены ограничительные (эксклюзивные) условия, в частности:
обязательство лицензиара не выдавать других аналогичных комплексных
предпринимательских лицензий для их использования на закрепленной за лицензиатом
территории либо воздержаться от непосредственной самостоятельной деятельности на
этой территории;
обязательство лицензиата не конкурировать с лицензиаром на территории
использования комплексной предпринимательской лицензии;
отказ лицензиата от получения других комплексных предпринимательских
лицензий у конкурентов (потенциальных конкурентов) лицензиара;
обязательство лицензиата согласовывать с лицензиаром место расположения
коммерческих помещений, используемых при осуществлении предоставленных по
договору исключительных прав, а также их внешнее и внутреннее оформление.
См. предыдущую редакцию.
Ограничительные условия могут быть признаны недействительными по иску
антимонопольного органа или иного заинтересованного лица, если они, с учетом
состояния соответствующего рынка и экономического положения сторон, противоречат
законодательству о конкуренции. (часть вторая статьи 868 в редакции Закона Республики Узбекистан от 29 декабря
2012 года № ЗРУ-345 — СЗ РУ, 2013 г., № 1, ст. 1)
Являются недействительными ограничительные условия договора комплексной
предпринимательской лицензии, в силу которых:
лицензиар вправе определять цену продажи товара лицензиатом или цену работ
(услуг), выполняемых (оказываемых) лицензиатом, либо устанавливать верхний или
нижний предел указанных цен;
лицензиат вправе продавать товары, выполнять работы или оказывать услуги
исключительно определенной категории покупателей (заказчиков) либо исключительно
покупателям (заказчикам), имеющим место нахождения (место жительства) на
определенной в договоре территории.
Статья 869. Ответственность лицензиара по требованиям, предъявляемым к
лицензиату
Лицензиар несет субсидиарную ответственность по предъявляемым к лицензиату
требованиям о несоответствии качества товаров (работ, услуг), продаваемых
(выполняемых, оказываемых) лицензиатом по договору комплексной
предпринимательской лицензии.
По требованиям, предъявляемым к лицензиату как к изготовителю продукции
(товаров) лицензиара, лицензиар отвечает солидарно с лицензиатом.
Статья 870. Изменение договора комплексной предпринимательской
лицензии
Договор комплексной предпринимательской лицензии может быть изменен в
соответствии с правилами главы 28 настоящего Кодекса.
Договор считается измененным с момента регистрации соответствующих
изменений в порядке, установленном статьей 863 настоящего Кодекса.
Статья 871. Прекращение договора комплексной предпринимательской
лицензии
Договор комплексной предпринимательской лицензии, заключенный с указанием
срока, может быть расторгнут в соответствии с правилами главы 28 настоящего Кодекса.
Каждая из сторон вправе в любое время отказаться от бессрочного договора
комплексной предпринимательской лицензии, известив об этом другую сторону за шесть
месяцев, если договором не предусмотрен более продолжительный срок извещения.
Договор комплексной предпринимательской лицензии прекращается в случае
прекращения права на фирменное наименование, входящего в лицензионный комплекс,
без замены его новым фирменным наименованием.
Досрочное расторжение договора комплексной предпринимательской лицензии,
заключенного с указанием срока, а также расторжение бессрочного договора комплексной
предпринимательской лицензии подлежат регистрации в порядке, установленном статьей
863 настоящего Кодекса.
Статья 872. Сохранение договора комплексной предпринимательской
лицензии в силе при изменении сторон
Переход к другому лицу какого-либо исключительного права, входящего в
лицензионный комплекс, не является основанием для изменения или расторжения
договора комплексной предпринимательской лицензии. Новый лицензиар вступает в
договор в части прав и обязанностей, относящихся к перешедшему исключительному
праву.
В случае смерти гражданина-лицензиара его права и обязанности по договору
комплексной предпринимательской лицензии переходят к наследнику, при условии, что
последний зарегистрирован или в течение шести месяцев со дня открытия наследства
зарегистрируется в качестве предпринимателя. В противном случае договор
прекращается.
Управление лицензионным комплексом в период до принятия наследником
соответствующих прав и обязанностей или до регистрации наследника в качестве
предпринимателя осуществляется управляющим, назначаемым нотариусом в
установленном порядке.
Статья 873. Сохранение договора комплексной предпринимательской
лицензии в силе при изменении фирменного наименования
В случае изменения лицензиаром своего фирменного наименования договор
комплексной предпринимательской лицензии сохраняется и действует в отношении
нового фирменного наименования лицензиара, если лицензиат не потребует расторжения
договора. В случае сохранения действия договора лицензиат вправе потребовать
соразмерного уменьшения причитающегося лицензиару вознаграждения.
Статья 874. Последствия прекращения исключительного права, входящего в
лицензионный комплекс
Если в период действия договора комплексной предпринимательской лицензии
истек срок действия исключительного права, входящего в лицензионный комплекс, либо
такое право прекратилось по иному основанию, то договор сохраняется за вычетом
положений, относящихся к прекратившемуся праву, а лицензиат, если иное не
предусмотрено договором, вправе потребовать соразмерного уменьшения
причитающегося лицензиару вознаграждения.
Глава 51. Хранение
§ 1. Общие положения о хранении
Статья 875. Договор хранения
По договору хранения одна сторона (хранитель) обязуется хранить вещь,
переданную ей другой стороной (поклажедателем), и возвратить эту вещь в сохранности.
В договоре хранения, в котором хранителем является организация,
осуществляющая хранение в качестве одной из целей своей профессиональной
деятельности (профессиональный хранитель), может быть предусмотрена обязанность
хранителя принять на хранение вещь от поклажедателя в предусмотренный договором
срок.
Статья 876. Исполнение обязанности принять вещь на хранение
Хранитель, осуществляющий хранение в качестве предпринимательской или иной
профессиональной деятельности, может взять на себя по договору хранения обязательство
принимать на хранение вещи поклажедателя и хранить переданные поклажедателем в
соответствии с правилами, предусмотренными настоящей статьей.
Хранитель, взявший на себя по договору хранения обязательство принять вещь на
хранение, не вправе требовать передачи ему этой вещи на хранение. Однако
поклажедатель, не передавший вещь на хранение в предусмотренный договором хранения
срок, несет ответственность перед хранителем за убытки, причиненные в связи с
несостоявшимся хранением, если иное не предусмотрено законом или договором.
Если иное не предусмотрено договором хранения, хранитель освобождается от
обязанности принять вещь на хранение в случаях, когда в обусловленный договором срок
вещь не будет передана на хранение, а когда этот срок не определен — по истечении трех
месяцев со дня заключения договора.
Статья 877. Форма договора хранения
В случаях, когда договор хранения должен быть заключен в письменной форме
(статья 108 настоящего Кодекса), письменная форма договора считается соблюденной,
если принятие вещи на хранение удостоверено хранителем путем выдачи поклажедателю
сохранной расписки, квитанции, свидетельства, иного документа, подписанного
хранителем.
Соблюдение письменной формы договора не требуется, если вещь передана на
хранение при чрезвычайных обстоятельствах (пожар, стихийное бедствие, внезапная
болезнь, угроза нападения и т. п.).
Договор хранения может быть заключен путем выдачи хранителем
поклажедателю номерного жетона (номера), иного знака, удостоверяющего прием вещей
на хранение, если это допускается законодательством или обычно для данного вида
хранения.
Несоблюдение простой письменной формы договора хранения не лишает стороны
права ссылаться на свидетельские показания в случае спора о тождестве вещи, принятой
на хранение, и вещи, возвращенной хранителем.
Статья 878. Срок хранения
Хранитель обязан хранить вещь в течение обусловленного договором срока. Если
срок хранения договором не предусмотрен и не может быть определен, исходя из его
условий, хранение осуществляется до востребования вещи поклажедателем.
Если срок хранения определен моментом востребования вещи поклажедателем,
хранитель вправе по истечении обычного при данных обстоятельствах срока хранения
вещи потребовать принятия поклажедателем вещи обратно, предоставив ему разумный
срок для принятия вещи. Неисполнение поклажедателем этой обязанности влечет
последствия, предусмотренные частями второй и третьей статьи 888 настоящего Кодекса.
Статья 879. Хранение вещей с обезличением
При хранении с обезличением принятые на хранение вещи могут смешиваться с
вещами того же рода и качества других поклажедателей. Поклажедателю возвращается
равное или обусловленное сторонами количество вещей того же рода и качества.
Хранение с обезличением осуществляется лишь в случаях, когда это прямо
предусмотрено договором хранения.
Статья 880. Обязанности хранителя по обеспечению сохранности вещи
Хранитель обязан принять все предусмотренные договором хранения, а также
другие необходимые меры для обеспечения сохранности переданной на хранение вещи.
Хранитель обязан возвратить поклажедателю или иному лицу, указанному им в
качестве получателя, ту вещь, которая была ему передана на хранение, если только
договором не предусмотрено хранение с обезличением. Вещь должна быть возвращена в
том состоянии, в котором она была принята на хранение, с учетом ее естественного
ухудшения или естественной убыли.
Одновременно с возвратом вещи хранитель обязан передать плоды и доходы,
полученные за время ее хранения, если иное не установлено договором хранения.
Комментарий LexUz
См. судебную практику.
Статья 881. Пользование вещью, переданной на хранение
Без согласия поклажедателя хранитель не вправе пользоваться переданной ему на
хранение вещью, а равно предоставлять возможность пользования ею третьим лицам, за
исключением случая, когда пользование хранимой вещью необходимо для обеспечения ее
сохранности.
Статья 882. Изменение условий хранения
Хранитель обязан незамедлительно уведомить поклажедателя о необходимости
изменения условий хранения вещи и дождаться его ответа.
В случае, когда возникла опасность утраты или повреждения вещи, хранитель
обязан изменить предусмотренные договором хранения способ, место и иное условие
хранения, не дожидаясь ответа поклажедателя.
Если во время хранения возникла реальная угроза порчи вещи либо вещь уже
подверглась порче, либо возникли обстоятельства, не позволяющие обеспечить ее
сохранность, а своевременного принятия мер от поклажедателя ожидать нельзя, хранитель
вправе самостоятельно продать вещь или часть ее по цене, сложившейся в месте хранения.
Если указанные обстоятельства возникли по причинам, за которые хранитель не отвечает,
он имеет право на возмещение своих расходов на продажу за счет покупной цены.
Статья 883. Хранение вещей с опасными свойствами
Если поклажедатель при сдаче на хранение легко воспламеняющихся,
взрывоопасных или опасных по своей природе вещей не предупредил хранителя об их
свойствах, они могут быть в любое время обезврежены или уничтожены хранителем без
возмещения поклажедателю убытков. Поклажедатель отвечает за убытки, причиненные в
связи с хранением таких вещей хранителю и третьим лицам.
При передаче вещей с опасными свойствами на хранение профессиональному
хранителю, правила, предусмотренные частью первой настоящей статьи, применяются в
случае, когда такие вещи были сданы на хранение под неправильным наименованием и
хранитель при их принятии не мог путем наружного осмотра удостовериться в их опасных
свойствах.
При возмездном хранении в случаях, предусмотренных частями первой и второй
настоящей статьи, уплаченное вознаграждение за хранение вещей не возвращается, а если
оно не было уплачено, хранитель может взыскать его полностью.
Если принятые на хранение с ведома и согласия хранителя вещи, указанные в
части первой настоящей статьи, стали, несмотря на соблюдение условий их хранения,
опасными для окружающих либо для имущества хранителя или третьих лиц и
обстоятельства не позволяют хранителю потребовать от поклажедателя немедленно их
забрать либо поклажедатель не выполняет этого требования, эти вещи могут быть
обезврежены или уничтожены хранителем без возмещения поклажедателю убытков.
Поклажедатель не несет в таком случае ответственности перед хранителем и третьими
лицами за убытки, причиненные в связи с хранением этих вещей.
Статья 884. Передача вещи на хранение третьему лицу
Если законодательством или договором хранения не предусмотрено иное,
хранитель не вправе без согласия поклажедателя передавать вещь на хранение третьему
лицу, если в этом не возникла необходимость в интересах поклажедателя, и хранитель
лишен возможности получить его согласие. О передаче вещи третьему лицу хранитель
обязан незамедлительно уведомить поклажедателя.
Хранитель отвечает за действия третьего лица, которому он передал вещь на
хранение.
Статья 885. Вознаграждение за хранение
Вознаграждение за хранение должно быть выплачено хранителю по окончании
хранения, а если оплата хранения предусмотрена по периодам, — по истечении каждого
периода.
Если хранение прекращается до истечения обусловленного срока по
обстоятельствам, за которые хранитель не отвечает, он имеет право на соразмерную часть
вознаграждения, а в случаях, предусмотренных частями первой, второй и третьей статьи
883 настоящего Кодекса, на всю сумму вознаграждения.
Если хранение прекращается досрочно по обстоятельствам, за которые хранитель
отвечает, он не вправе требовать вознаграждения за хранение, а полученные в счет этого
вознаграждения суммы должен вернуть поклажедателю.
Если по истечении предусмотренного договором срока находящаяся на хранении
вещь не взята обратно поклажедателем, то он обязан уплатить хранителю соразмерное
вознаграждение за дальнейшее хранение вещи.
Правила настоящей статьи применяются, если договором хранения не
установлено иное.
Статья 886. Возмещение расходов по хранению
Если иное не предусмотрено договором, расходы по хранению вещи включаются
в сумму вознаграждения. Предполагается, что чрезвычайные расходы в сумму
вознаграждения или в состав расходов, предусмотренных договором хранения, не
включаются.
При безвозмездном хранении поклажедатель обязан возместить хранителю
необходимые фактически произведенные расходы, если иное не предусмотрено договором
хранения.
Статья 887. Чрезвычайные расходы на хранение
Расходы на хранение вещи, которые превышают обычные расходы такого рода и
которые стороны не могли предвидеть при заключении договора хранения (чрезвычайные
расходы), возмещаются хранителю, если поклажедатель дал согласие на эти расходы или
одобрил их впоследствии, а также в других случаях, предусмотренных законодательством
или договором.
При необходимости произвести чрезвычайные расходы, хранитель обязан
запросить поклажедателя о согласии на эти расходы. Если поклажедатель не сообщит о
своем несогласии в срок, указанный хранителем, или в течение нормально необходимого
для ответа времени, считается, что он согласен на чрезвычайные расходы.
В случае, когда хранитель произвел чрезвычайные расходы по хранению, не
получив от поклажедателя предварительное согласие на эти расходы, хотя по
обстоятельствам дела это было возможно, и поклажедатель впоследствии не одобрил их,
хранитель может требовать возмещения чрезвычайных расходов лишь в пределах ущерба,
который мог быть причинен вещи, если бы эти расходы не были произведены.
Если иное не предусмотрено договором хранения, чрезвычайные расходы
возмещаются сверх вознаграждения за хранение.
Статья 888. Получение вещи обратно поклажедателем
Поклажедатель обязан получить переданную на хранение вещь по истечении
срока хранения, предусмотренного договором.
При уклонении поклажедателя от получения вещи хранитель вправе, если иное не
предусмотрено договором хранения, самостоятельно реализовать вещь, а в случае, когда
ее стоимость превышает сумму пятидесятикратного установленного минимального
размера заработной платы — в порядке, предусмотренном статьями З79, 380 и 381
настоящего Кодекса.
Сумма, вырученная от реализации вещи, передается поклажедателю за вычетом
причитающегося хранителю.
Статья 889. Ответственность хранителя за утрату, недостачу или
повреждение вещи
Хранитель отвечает за утрату, недостачу или повреждение вещи, принятой на
хранение, по основаниям, предусмотренным статьей 333 настоящего Кодекса.
Профессиональный хранитель отвечает за утрату, недостачу или повреждение
хранимой вещи, если не докажет, что утрата, недостача или повреждение вещи
произошли:
вследствие действия непреодолимой силы;
из-за скрытых свойств вещи, о которых хранитель не знал и не должен был знать
при приеме ее на хранение;
в результате умысла или грубой неосторожности поклажедателя.
Если хранимая вещь не будет взята поклажедателем обратно по истечении срока
хранения, предусмотренного договором, или срока, в течение которого поклажедатель по
требованию хранителя обязан был взять вещь обратно, то хранитель впредь отвечает за
утрату, недостачу или повреждение этой вещи лишь при наличии с его стороны умысла
или грубой неосторожности.
Статья 890. Размер ответственности хранителя
Убытки, причиненные поклажедателю утратой, недостачей или повреждением
вещи, возмещаются хранителем в соответствии со статьей 324 настоящего Кодекса, если
законом или договором хранения не предусмотрено иное.
При безвозмездном хранении убытки, причиненные поклажедателю утратой,
недостачей или повреждением вещи, возмещаются:
за утрату и недостачу вещей — в размере стоимости утраченных или
недостающих вещей;
за повреждение вещей — в размере суммы, на которую понизилась их стоимость.
Если в результате повреждения, за которое хранитель отвечает, качество вещи
изменилось настолько, что она не может быть использована по первоначальному
назначению, поклажедатель вправе от нее отказаться и потребовать от хранителя
возмещения стоимости этой вещи, а также других убытков, если это предусмотрено
законом или договором хранения.
Статья 891. Возмещение убытков, причиненных хранителю
Поклажедатель обязан возместить хранителю убытки, причиненные свойствами
сданной на хранение вещи, если хранитель, принимая вещь на хранение, не знал и не
должен был знать об этих свойствах.
Статья 892. Прекращение обязательства хранения по требованию
поклажедателя
Хранитель обязан по требованию поклажедателя немедленно возвратить
принятую на хранение вещь, хотя бы договором был определен иной срок возвращения. В
этом случае поклажедатель обязан возместить хранителю убытки, вызванные досрочным
прекращением обязательства, если договором хранения не предусмотрено иное.
Статья 893. Применение общих положений о хранении к отдельным его
видам
Общие положения о хранении применяются к отдельным его видам, если
правилами об отдельных видах хранения, предусмотренными статьями 894 –– 913
настоящего Кодекса, другими актами законодательства не установлено иное.
§ 2. Отдельные виды хранения
Статья 894. Хранение в ломбарде
На хранение в ломбард могут быть приняты от граждан движимые вещи,
предназначенные для личного потребления.
Договор хранения вещи в ломбарде оформляется выдачей ломбардом
поклажедателю (клиенту) именной сохранной квитанции.
Вещь, сдаваемая на хранение в ломбард, подлежит оценке по соглашению сторон
в соответствии с ценами на вещи такого рода и качества, обычно устанавливаемыми в
торговле в момент и в месте их принятия на хранение.
Ломбард обязан страховать в пользу поклажедателя за свой счет принятые на
хранение вещи в полной сумме их оценки, произведенной в соответствии с частью
тpетьей настоящей статьи.
Статья 895. Невостребованные из ломбарда вещи
При уклонении поклажедателя от обратного получения вещей ломбард обязан
хранить их в течение трех месяцев. По истечении этого срока невостребованные вещи
могут быть проданы ломбардом в порядке, установленном частью седьмой статьи 289
настоящего Кодекса.
Из суммы, вырученной от продажи вещей, погашаются плата за хранение и иные
причитающиеся ломбарду платежи. Остаток суммы возвращается ломбардом владельцу
сохранной квитанции по ее предъявлении.
Статья 896. Хранение ценностей в банке
Банк может принимать на хранение ценные бумаги, драгоценные металлы и
камни, иные ценности, а также документы.
Договор хранения ценностей в банке оформляется выдачей банком
поклажедателю именного сохранного документа, предъявление которого является
основанием для выдачи банком хранимых ценностей поклажедателю.
В случаях, предусмотренных договором хранения (депозита) ценных бумаг, банк
помимо обеспечения их сохранности осуществляет также юридически значимые действия
в отношении этих бумаг (представительство и т. п.).
Договор хранения ценностей с использованием индивидуального банковского
сейфа (ячейки сейфа, отдельного помещения для хранения) может заключаться путем
совершения банком действий по принятию ценностей на хранение и выдаче
поклажедателю ключа от сейфа, карточки, идентифицирующей поклажедателя, иного
знака или документа, которые удостоверяют право предъявителя на доступ к сейфу и
получение из него ценностей.
Если иное не предусмотрено договором, поклажедатель вправе в любое время
забирать ценности из сейфа, возвращать их обратно, работать с хранимыми документами.
Банк при этом имеет право учета получения и возврата ценностей поклажедателем.
При получении поклажедателем части ценностей из сейфа банк несет
ответственность за сохранность оставшейся части ценностей.
Установленные настоящей статьей правила хранения ценностей в банковском
сейфе не распространяются на случаи, когда банк предоставляет свой сейф другому лицу
в пользование на условиях имущественного найма.
Статья 897. Хранение в камерах хранения транспортных организаций
Находящиеся в ведении транспортных организаций камеры хранения обязаны
принимать на хранение вещи пассажиров и иных граждан, независимо от наличия у них
проездных документов. Договор хранения в камерах хранения транспортных организаций
признается публичным.
В подтверждение приема вещи на хранение в камеру хранения (кроме
автоматических) поклажедателю выдается квитанция или номерной жетон.
В случае утраты квитанции или жетона сданная в камеру хранения вещь выдается
поклажедателю по предъявлении доказательств о принадлежности ему этой вещи.
Сумма убытков, понесенных поклажедателем вследствие утраты, недостачи или
повреждения вещи, сданной в камеру хранения, выплачивается поклажедателю в
суточный срок, с момента предъявления требования о ее возмещении, если при сдаче
вещи на хранение была произведена ее оценка либо если стороны пришли к соглашению
относительно суммы подлежащей возмещению убытков.
Вещь может быть сдана в камеру хранения на срок в пределах, установленных
специальными правилами или соглашением сторон. Вещь, невостребованная в указанный
срок, камера хранения обязана хранить еще в течение тридцати дней. По истечении этого
срока невостребованная вещь может быть продана, а вырученная от продажи сумма
распределена в соответствии со статьей 895 настоящего Кодекса.
Статья 898. Хранение в гардеробах организаций
Хранение в гардеробах организаций предполагается безвозмездным, если
вознаграждение за хранение не оговорено или иным очевидным способом не обусловлено
при сдаче вещи на хранение.
В подтверждение приема вещи на хранение в гардероб хранитель выдает
поклажедателю номерной жетон или иной знак, подтверждающий принятие вещи на
хранение.
Сданная в гардероб вещь выдается предъявителю жетона. При этом хранитель не
обязан проверять полномочия предъявителя жетона на получение вещи. Однако,
хранитель вправе задержать возврат вещи предъявителю жетона, если у него возникли
сомнения в принадлежности жетона его предъявителю.
Хранитель вправе выдать вещь из гардероба и тогда, когда поклажедатель утерял
жетон, но факт сдачи им вещей в гардероб или принадлежности их ему не вызывает
сомнений у хранителя или доказан поклажедателем. Ответственность организаций за
сохранность вещей в гардеробах, а также сроки хранения невостребованных вещей,
определяются по правилам, установленным частями четвертой и пятой статьи 897
настоящего Кодекса.
Статья 899. Хранение в гостинице
Гостиница отвечает как хранитель, без особого о том соглашения, за утрату,
недостачу или повреждение вещей, внесенных в гостиницу проживающим в ней лицом,
кроме случаев, когда утрата, недостача или повреждение произошли вследствие
непреодолимой силы, свойств самой вещи либо по вине самого проживающего,
сопровождающих его лиц или его посетителей.
Внесенной в гостиницу считается вещь, вверенная работникам гостиницы, либо
вещь, помещенная в предназначенном для этого месте (гостиничном номере и др.).
Гостиница отвечает за утрату денег, иных валютных ценностей, ценных бумаг и
других драгоценных вещей только при условии, если они были приняты на хранение по
отдельному договору хранения.
Проживающее в гостинице лицо, обнаружившее утрату, недостачу или
повреждение своих вещей, обязано без промедления заявить об этом администрации
гостиницы. В противном случае гостиница освобождается от ответственности за
несохранность вещей.
Гостиница не освобождается от ответственности за сохранность вещей
проживающих в ней лиц, хотя бы она сделала объявление о том, что не принимает на себя
этой ответственности.
Сроки хранения и судьба невостребованных вещей в гостиницах определяются по
правилам, устанавливаемым частью пятой статьи 897 настоящего Кодекса.
Правила настоящей статьи применяются также в отношении хранения вещей в
мотелях, домах отдыха, санаториях, общежитиях, банях, а также в других организациях,
имеющих специально отведенные места для хранения вещей граждан, посещающих
организацию.
Статья 900. Хранение спорных вещей (секвестр)
По договору о секвестре двое или несколько лиц, между которыми возник спор о
праве на вещь, передают спорную вещь третьему лицу, который обязуется по разрешении
спора возвратить вещь тому лицу, которому она будет присуждена по решению суда либо
по соглашению всех спорящих лиц (договорный секвестр).
Спорная вещь может быть передана на хранение в порядке секвестра по решению
суда (судебный секвестр).
Хранителем по судебному секвестру может быть как лицо, назначенное судом,
так и лицо, определяемое по взаимному согласию спорящих сторон. В обоих случаях
требуется согласие хранителя, если иное не предусмотрено законодательством.
На хранение в порядке секвестра могут быть переданы как движимые, так и
недвижимые вещи.
§ 3. Хранение в товарном складе
Статья 901. Товарный склад
Товарным складом признается организация, осуществляющая хранение товаров и
оказывающие связанные с хранением услуги в качестве предпринимательской
деятельности.
Статья 902. Товарный склад общего пользования
Товарный склад признается складом общего пользования, если в соответствии с
законодательством он не отнесен к складам, которые могут принимать товары на
хранение от ограниченного круга лиц.
Договор складского хранения, заключаемый товарным складом общего
пользования, признается публичным договором.
Статья 903. Договор складского хранения
По договору складского хранения товарный склад (хранитель) обязуется за
вознаграждение хранить товары, переданные ему товаровладельцем (поклажедателем) и
возвратить эти товары в сохранности.
Договор складского хранения заключается в письменной форме. Письменная
форма договора складского хранения также считается соблюденной, если его заключение
и принятие товара на склад удостоверены складским документом.
Статья 904. Хранение вещей с правом распоряжения ими
Если из законодательства или договора складского хранения следует, что
товарный склад может распоряжаться сданными ему на хранение товарами, то к
отношениям сторон применяются правила главы 41 настоящего Кодекса, однако время и
место возврата товаров определяются правилами настоящей главы.
Статья 905. Обязанности товарного склада
Товарный склад обязан соблюдать условия (режим) хранения, установленные в
стандартах, технических условиях, технологических инструкциях, инструкциях по
хранению, правилах хранения отдельных видов товаров, иных обязательных для склада
специальных нормативных документах.
Товарный склад обязан произвести за свой счет осмотр товаров при приеме на
хранение, если иное не предусмотрено договором складского хранения.
Товарный склад обязан предоставить товаровладельцу возможность осмотра
товаров или их образцов, если хранение осуществляется с обезличением, взятия проб и
принятия мер, необходимых для обеспечения сохранности товаров.
В случае, когда для обеспечения сохранности товаров требуется срочно изменить
условия хранения, товарный склад вправе принять требуемые срочные меры
самостоятельно. Он обязан уведомить товаровладельца о принятых мерах.
При обнаружении во время хранения повреждений товара, выходящих за пределы
согласованных в договоре складского хранения или обычных норм естественной порчи,
товарный склад обязан немедленно составить об этом акт и в тот же день известить
поклажедателя.
Статья 906. Проверка количества и состояния товара при возвращении его
товаровладельцу
Товаровладелец и товарный склад имеют право каждый требовать при
возвращении товара его осмотра и проверки его количества. Вызванные этим расходы
несет тот, кто потребовал осмотра товара или проверки его количества.
Если при возвращении товара складом товаровладельцу товар не был ими
совместно осмотрен или проверен, заявление о недостаче или повреждении товара
вследствие его ненадлежащего хранения должно быть сделано складу письменно при
получении товара, а в отношении недостачи или повреждения, которые не могли быть
обнаружены при обычном способе принятия товара, — в разумный срок, необходимый
для их обнаружения.
При отсутствии заявления, указанного в части второй настоящей статьи,
считается, если не доказано иное, что товар возвращен складом в соответствии с
условиями договора складского хранения.
Статья 907. Отказ товарного склада от договора складского хранения
Товарный склад вправе отказаться от исполнения договора хранения в случаях,
когда поклажедатель утаил опасный характер товара, что грозит нанесением
существенного ущерба.
Статья 908. Складские документы
Товарные склады могут выдавать в подтверждение принятия товаров на хранение
следующие складские документы:
двойное складское свидетельство;
простое складское свидетельство;
складскую квитанцию.
Двойное складское свидетельство, каждая его часть и простое складское
свидетельство являются ценными бумагами.
Двойное и простое складское свидетельство могут быть предметом залога.
Статья 909. Двойное складское свидетельство
Двойное складское свидетельство состоит из складского свидетельства и
залогового свидетельства (варранта), которые могут быть отделены одно от другого.
В каждой части двойного складского свидетельства должны быть указаны:
наименование и местонахождение товарного склада, принявшего товар на
хранение;
текущий номер складского свидетельства по реестру склада;
наименование организации либо имя гражданина, от которых принят товар на
хранение, а также местонахождение (местожительство) товаровладельца;
наименование и количество принятого на хранение товара число единиц и (или)
товарных мест и (или) мера (вес, объем) товара;
срок, на который товар принят на хранение, если такой срок устанавливается,
либо указание, что товар принят на хранение до востребования;
размер вознаграждения за хранение либо тарифы, на основании которых он
исчисляется, и порядок оплаты хранения;
дата выдачи складского свидетельства.
См. предыдущую редакцию.
Обе части двойного складского свидетельства должны иметь идентичные подписи
уполномоченного лица и печати товарного склада (при наличии печатей). (часть третья статьи 909 в редакции Закона Республики Узбекистан от 20 августа
2015 года № ЗРУ-391 — СЗ РУ, 2015 г., № 33, ст. 439)
Документ, не соответствующий требованиям настоящей статьи, не является
двойным складским свидетельством.
Статья 910. Права держателя складского и залогового свидетельства на
товар
Держатель складского и залогового свидетельств имеет право распоряжения
хранящимся на складе товаром в полном объеме.
Держатель складского свидетельства, отделенного от залогового свидетельства,
вправе распоряжаться товаром, но не может взять его со склада до погашения кредита,
выданного по залоговому свидетельству.
Держатель залогового свидетельства имеет залоговое право на товар в размере
выданного по этому свидетельству кредита и процентов по нему. При залоге товара об
этом делается отметка на складском свидетельстве.
Статья 911. Передача складского и залогового свидетельства
Складское свидетельство и залоговое свидетельство могут передаваться вместе
или порознь по передаточным надписям.
Статья 912. Простое складское свидетельство
Простое складское свидетельство выдается на предъявителя.
Простое складское свидетельство должно содержать сведения, предусмотренные
статьей 909 настоящего Кодекса, а также указание на то, что оно выдано на предъявителя.
Статья 913. Выдача товара по двойному складскому свидетельству
Товарный склад выдает товар держателю складского и залогового свидетельств
(двойного складского свидетельства) в обмен на оба эти свидетельства вместе.
Держателю складского свидетельства, который не имеет залогового
свидетельства, но внес сумму долга по нему, товар выдается складом не иначе как в обмен
на складское свидетельство и при условии представления вместе с ним квитанции об
уплате всей суммы долга по залоговому свидетельству.
Держатель складского и залогового свидетельств вправе требовать выдачи товара
по частям. При этом в обмен на первоначальные свидетельства ему выдаются новые
свидетельства на товар, оставшийся на складе.
Товарный склад, вопреки требованиям настоящей статьи выдавший товар
держателю складского свидетельства, не имеющему залогового свидетельства и не
внесшему сумму долга по нему, несет ответственность перед держателем залогового
свидетельства за платеж всей обеспеченной по нему суммы.
Глава 52. Страхование
Статья 914. Добровольное и обязательное страхование
Страхование осуществляется на основании договоров имущественного или
личного страхования, заключаемых гражданином или юридическим лицом
(страхователем) со страховой организацией (страховщиком).
Договор личного страхования является публичным договором.
В случаях, когда законом на указанных в нем лиц возлагается обязанность
страховать в качестве страхователей жизнь, здоровье или имущество других лиц либо
свою гражданскую ответственность перед другими лицами за свой счет либо за счет
заинтересованных лиц (обязательное страхование), страхование осуществляется путем
заключения договоров в соответствии с правилами настоящей главы.
При обязательном страховании страхователь обязан заключить договор со
страховщиком на условиях, предусмотренных законодательством, регулирующим данный
вид страхования.
Законом могут быть предусмотрены случаи обязательного страхования жизни,
здоровья и имущества граждан за счет средств государственного бюджета (обязательное
государственное страхование).
Статья 915. Договор имущественного страхования
По договору имущественного страхования одна сторона (страховщик) обязуется
за обусловленную договором плату (страховую премию) при наступлении
предусмотренного в договоре события (страхового случая) возместить другой стороне
(страхователю) или иному лицу, в пользу которого заключен договор
(выгодоприобретателю), причиненные вследствие этого события убытки в застрахованном
имуществе либо убытки в связи с иными имущественными интересами страхователя
(выплатить страховое возмещение) в пределах определенной договором суммы (страховой
суммы).
По договору имущественного страхования могут быть застрахованы:
риск утраты (гибели), недостачи или повреждения определенного имущества;
риск гражданской ответственности — риск ответственности по обязательствам,
возникающим вследствие причинения вреда жизни, здоровью или имуществу других лиц,
а в случаях, предусмотренных законом, также ответственности по договорам;
предпринимательский риск — риск неполучения ожидаемых доходов от
предпринимательской деятельности из-за нарушения своих обязательств контрагентами
предпринимателя или изменения условий этой деятельности по не зависящим от
предпринимателя обстоятельствам.
Комментарий LexUz
См. судебную практику.
Статья 916. Интересы, страхование которых не допускается
Страхование противоправных интересов не допускается.
Не допускается страхование убытков от участия в играх, лотереях и пари.
Не допускается страхование расходов, к которым лицо может быть принуждено в
целях освобождения заложников.
Условия договоров страхования, противоречащие частям первой, второй и
третьей настоящей статьи, ничтожны.
Статья 917. Страхование имущества
Имущество может быть застраховано по договору страхования в пользу лица
(страхователя или выгодоприобретателя), имеющего основанный на законодательстве или
договоре интерес в сохранении этого имущества, — в пользу его собственника, лица,
имеющего на имущество иное вещное право, арендатора, подрядчика, хранителя,
комиссионера и т. п.
Договор страхования имущества, заключенный при отсутствии у страхователя и
выгодоприобретателя интереса в сохранении застрахованного имущества, недействителен.
Договор страхования имущества в пользу выгодоприобретателя может быть
заключен без указания имени или наименования выгодоприобретателя. При заключении
такого договора страхователю выдается страховой полис на предъявителя. При
осуществлении прав по такому договору необходимо представление этого полиса
страховщику.
Статья 918. Страхование ответственности за причинение вреда
По договору страхования риска ответственности по обязательствам,
возникающим вследствие причинения вреда жизни, здоровью или имуществу других лиц,
может быть застрахован риск ответственности самого страхователя или иного лица, на
которое такая ответственность может быть возложена.
Лицо, риск ответственности которого за причинение вреда застрахован, должно
быть названо в договоре страхования. Если это лицо в договоре не названо, считается
застрахованным риск ответственности самого страхователя.
Договор страхования риска ответственности за причинение вреда считается
заключенным в пользу лиц, которым может быть причинен вред (выгодоприобретателей),
даже если договор заключен в пользу страхователя или иного лица, ответственных за
причинение вреда, либо в договоре не сказано в чью пользу он заключен.
В случае, когда ответственность за причинение вреда застрахована в силу того,
что ее страхование обязательно, а также в других случаях, предусмотренных законом или
договором страхования такой ответственности, лицо, в пользу которого считается
заключенным договор страхования, вправе предъявить непосредственно страховщику
требование о возмещении вреда в пределах страховой суммы.
Статья 919. Страхование ответственности по договору
Страхование риска ответственности за нарушение договора допускается в
случаях, предусмотренных законом.
По договору страхования риска ответственности за нарушение договора может
быть застрахован только риск ответственности самого страхователя. Договор страхования,
не соответствующий этому требованию, ничтожен.
Риск ответственности за нарушение договора считается застрахованным в пользу
стороны, перед которой по условиям этого договора страхователь должен нести
соответствующую ответственность, — выгодоприобретателя, даже если договор
страхования заключен в пользу другого лица либо в нем не сказано, в чью пользу он
заключен.
Статья 920. Страхование предпринимательского риска
По договору страхования предпринимательского риска может быть застрахован
предпринимательский риск только самого страхователя и только в его пользу.
Договор страхования предпринимательского риска лица, не являющегося
страхователем, ничтожен.
Договор страхования предпринимательского риска в пользу лица, не являющегося
страхователем, считается заключенным в пользу страхователя.
Статья 921. Договор личного страхования
По договору личного страхования одна сторона (страховщик) обязуется за
обусловленную договором плату (страховую премию), уплачиваемую другой стороной
(страхователем), выплатить единовременно или выплачивать периодически
обусловленную договором сумму (страховую сумму) в случае причинения вреда жизни
или здоровью самого страхователя или другого названного в договоре гражданина
(застрахованного лица), достижения им определенного возраста или наступления в его
жизни иного, предусмотренного договором события (страхового случая).
Право на получение страховой суммы принадлежит лицу, в пользу которого
заключен договор личного страхования.
Договор личного страхования считается заключенным в пользу застрахованного
лица, если в договоре не названо в качестве выгодоприобретателя другое лицо. В случае
смерти лица, застрахованного по договору, в котором не назван иной
выгодоприобретатель, выгодоприобретателями признаются наследники застрахованного
лица.
Договор личного страхования в пользу лица, не являющегося застрахованным
лицом, в том числе в пользу не являющегося застрахованным лицом страхователя, может
быть заключен лишь с письменного согласия застрахованного лица. При отсутствии
такого согласия договор может быть признан недействительным по иску застрахованного
лица, а в случае смерти этого лица –– по иску его наследников.
Статья 922. Обязательное страхование
Законом может быть установлена обязанность страховать:
жизнь, здоровье или имущество других определенных в законе лиц на случай
причинения вреда их жизни, здоровью или имуществу;
риск своей гражданской ответственности, которая может наступить вследствие
причинения вреда жизни, здоровью или имуществу других лиц или нарушения договоров
с другими лицами.
Обязанность выступать в качестве страхователя возлагается законом на
определенных в нем лиц.
Законом могут быть установлены и иные виды обязательного страхования.
Обязанность страховать свою жизнь или здоровье не может быть возложена на
гражданина по закону.
В случаях, предусмотренных законом или в установленном им порядке, на
юридических лиц, имеющих в хозяйственном ведении или в оперативном управлении
имущество, являющееся государственной собственностью, может быть возложена
обязанность страховать это имущество.
В случаях, когда обязанность страхования имущества не вытекает из закона, а
основана на договоре с владельцем имущества или на учредительных документах
юридического лица, являющегося собственником имущества, такое страхование не
является обязательным в смысле настоящей статьи и не влечет последствий,
предусмотренных статьей 924 настоящего Кодекса.
Статья 923. Осуществление обязательного страхования
Обязательное страхование осуществляется путем заключения договора
страхования лицом, на которое возложена обязанность такого страхования
(страхователем), со страховщиком.
Обязательное страхование осуществляется за счет страхователя, за исключением
обязательного страхования пассажиров, которое в предусмотренных законом случаях
может осуществляться за их счет.
Объекты, подлежащие обязательному страхованию, риски, от которых должны
быть застрахованы, и минимальные размеры страховых сумм определяются
законодательством.
Статья 924. Последствия нарушения правил об обязательном страховании
Лицо, в пользу которого по закону должно быть осуществлено обязательное
страхование, вправе, если ему известно, что страхование не осуществлено, потребовать в
судебном порядке его осуществления лицом, на которое возложена обязанность
страхования в качестве страхователя.
Если лицо, на которое возложена в качестве страхователя обязанность
страхования, не осуществило его или заключило договор страхования на условиях,
ухудшающих положение выгодоприобретателя по сравнению с условиями,
определенными законом, оно при наступлении страхового случая несет ответственность
перед выгодоприобретателем на тех же условиях, на каких должно было бы быть
выплачено страховое возмещение при надлежащем страховании.
Статья 925. Страховщик
В качестве страховщиков договоры страхования могут заключать юридические
лица, являющиеся коммерческими организациями и имеющие лицензию на
осуществление страхования соответствующего вида, если иное не предусмотрено
законодательными актами.
Требования, которым должны отвечать страховые организации, порядок их
лицензирования и осуществления государственного надзора за их деятельностью
определяются законом.
Статья 926. Выполнение обязанностей по договору страхования
страхователем и выгодоприобретателем
Заключение договора страхования в пользу выгодоприобретателя, в том числе и
тогда, когда им является застрахованное лицо, не освобождает страхователя от
выполнения обязанностей по этому договору, если только договором не предусмотрено
иное либо обязанности, лежащие на страхователе, выполнены лицом, в пользу которого
заключен договор.
При предъявлении выгодоприобретателем требования о выплате страхового
возмещения по договору имущественного страхования либо страховой суммы по договору
личного страхования страховщик вправе потребовать от него, в том числе и тогда, когда
выгодоприобретателем является застрахованное лицо, выполнения обязанностей по
договору страхования, включая обязанности, лежащие на страхователе, но не
выполненные им. Риск последствий невыполнения или несвоевременного выполнения
обязанностей, которые должны были быть выполнены ранее, несет выгодоприобретатель.
Статья 927. Форма договора страхования
Договор страхования должен быть заключен в письменной форме.
Несоблюдение этого требования влечет недействительность договора
страхования.
Договор страхования может быть заключен путем составления одного документа
либо вручения страховщиком страхователю на основании его письменного или устного
заявления подписанного страховщиком страхового полиса (свидетельства, сертификата,
квитанции), содержащего условия договора страхования. В этом случае согласие
страхователя заключить договор на предложенных страховщиком условиях
подтверждается принятием от страховщика указанных документов и уплатой страховой
премии либо — при внесении страховой премии в рассрочку — уплатой первого взноса.
Страховщик при заключении договора вправе применять разработанные им
стандартные формы договора страхования (страхового полиса) по отдельным видам
страхования.
Статья 928. Страхование по генеральному полису
Систематическое страхование разных партий однородного имущества (товаров,
грузов и т. п.) на сходных условиях в течение определенного срока может по соглашению
страхователя со страховщиком осуществляться на основании одного договора
страхования — генерального полиса.
Страхователь обязан в отношении каждой партии имущества, подпадающей под
действие генерального полиса, сообщать страховщику обусловленные таким полисом
сведения в предусмотренный им срок, а если он не предусмотрен — немедленно по их
получении. Страхователь не освобождается от этой обязанности, даже если к моменту
получения таких сведений возможность убытков, подлежащих возмещению
страховщиком, уже миновала.
По требованию страхователя страховщик обязан выдавать страховые полисы по
отдельным партиям имущества, подпадающим под действие генерального полиса.
В случае несоответствия содержания страхового полиса генеральному полису
предпочтение отдается страховому полису.
Статья 929. Существенные условия договора страхования
При заключении договора имущественного страхования между страхователем и
страховщиком должно быть достигнуто соглашение:
об определенном имуществе либо ином имущественном интересе, являющемся
объектом страхования;
о характере события, на случай наступления которого производится страхование
(страхового случая);
о размере страховой суммы;
о порядке определения размера страхового возмещения, если договором
предусмотрена возможность его выплаты в размере меньшем, чем страховая сумма;
о размере страховой премии и сроке (сроках) ее уплаты;
о сроке действия договора.
При заключении договора личного страхования между страхователем и
страховщиком должно быть достигнуто соглашение:
о застрахованном лице;
о характере события, на случай наступления которого в жизни застрахованного
лица осуществляется страхование (страхового случая);
о размере страховой суммы;
о размере страховой премии и сроке (сроках) ее уплаты;
о сроке действия договора.
По соглашению сторон в договор могут быть включены иные условия. Если
договор страхования содержит условия, ухудшающие положение гражданина,
являющегося страхователем, застрахованным лицом или выгодоприобретателем, по
сравнению с положениями, установленными законодательством, вместо этих условий
договора применяются соответствующие положения законодательства.
Статья 930. Определение условий договора страхования в правилах
страхования
Условия, на которых заключается договор страхования, могут быть определены в
стандартных правилах страхования соответствующего вида, принятых, одобренных или
утвержденных страховщиком либо объединением страховщиков (правилах страхования).
Условия, содержащиеся в правилах страхования и не включенные в текст
договора страхования (полиса), обязательны для страхователя (выгодоприобретателя),
если в договоре (полисе) прямо указывается на применение таких правил и сами правила
изложены в одном документе с договором (полисом) или на его оборотной стороне либо
приложены к нему. В последнем случае вручение страхователю при заключении договора
правил страхования должно быть удостоверено записью в договоре.
При заключении договора страхования страхователь и страховщик могут
договориться об изменении или исключении отдельных положений правил страхования и
о включении в договор положений, отсутствующих в правилах.
Страхователь (выгодоприобретатель) вправе ссылаться в защиту своих интересов
на правила страхования соответствующего вида, на которые имеется ссылка в договоре
страхования (полисе), даже если эти правила в силу настоящей статьи для него
необязательны.
Статья 931. Сведения, предоставляемые страхователем при заключении
договора страхования
При заключении договора страхования страхователь обязан сообщить
страховщику известные страхователю обстоятельства, имеющие существенное значение
для определения вероятности наступления страхового случая и размера возможных
убытков от его наступления (страхового риска).
Существенными признаются обстоятельства, определенно оговоренные
страховщиком в стандартной форме договора страхования (полиса), переданных
страхователю правилах страхования или письменном запросе.
Если договор страхования заключен при отсутствии ответов страхователя на
какие-либо вопросы страховщика, страховщик не может впоследствии требовать
расторжения договора либо признания его недействительным на том основании, что
соответствующие обстоятельства не были сообщены страхователем.
Если после заключения договора страхования будет установлено, что
страхователь сообщил страховщику заведомо ложные сведения об обстоятельствах,
указанных в части пеpвой настоящей статьи, страховщик вправе потребовать признания
договора недействительным и применения последствий, предусмотренных частью втоpой
статьи 123 настоящего Кодекса.
Страховщик не может требовать признания договора страхования
недействительным, если обстоятельства, о которых умолчал страхователь, уже отпали.
Статья 932. Право страховщика на оценку страхового риска
См. предыдущую редакцию.
При заключении договора страхования имущества страховщик вправе произвести
осмотр страхуемого имущества, а при необходимости — организовать проведение оценки
в целях установления его действительной стоимости. (часть первая статьи 932 в редакции Закона Республики Узбекистан от 17 сентября
2010 г. № ЗРУ-257 — СЗ РУ, 2010 г., № 37, ст. 315)
При заключении договора личного страхования страховщик вправе произвести
обследование страхуемого лица для оценки фактического состояния его здоровья.
Оценка страхового риска страховщиком на основании настоящей статьи
необязательна для страхователя, который вправе доказывать иное.
Статья 933. Тайна страхования
Страховщик не вправе разглашать полученные им в результате своей
профессиональной деятельности сведения о страхователе, застрахованном лице и
выгодоприобретателе, состоянии их здоровья, а также об имущественном положении этих
лиц. За нарушение тайны страхования страховщик, в зависимости от рода нарушенных
прав и характера нарушения, несет ответственность в соответствии с правилами статей
985, 1021 и 1022 настоящего Кодекса.
Статья 934. Страховая сумма
Сумма, в пределах которой страховщик обязуется выплатить страховое
возмещение по договору имущественного страхования или которую он обязуется
выплатить по договору личного страхования (страховая сумма), определяется
соглашением страхователя со страховщиком в соответствии с правилами настоящей
статьи.
При страховании имущества или предпринимательского риска, если договором
страхования не предусмотрено иное, страховая сумма не должна превышать их
действительной стоимости (страховой стоимости), каковой считается:
для имущества — его действительная стоимость в месте его нахождения в день
заключения договора страхования;
для предпринимательского риска — убытки от предпринимательской
деятельности, которые страхователь, как можно ожидать, понес бы при наступлении
страхового случая.
См. предыдущую редакцию.
В договорах личного страхования и договорах страхования гражданской
ответственности страховая сумма определяется сторонами по их усмотрению, за
исключением случаев, предусмотренных законом. (часть третья статьи 934 в редакции Закона Республики Узбекистан от 21 апреля 2008
года № ЗРУ-156 — СЗ РУ, 2008 г., № 17, ст. 129)
Статья 935. Страховая стоимость имущества
Страховой стоимостью (страховой оценкой) признается стоимость имущества, с
которым связывается страховой интерес, определяемая соглашением сторон на момент
заключения договора страхования, если законодательством не предусмотрено иное.
Страховая стоимость имущества, указанная в договоре страхования, не может
быть впоследствии оспорена, за исключением случая, когда страховщик, не
воспользовавшийся до заключения договора своим правом на оценку страхового риска,
был умышленно введен в заблуждение относительно этой стоимости.
Статья 936. Неполное имущественное страхование
Если в договоре страхования имущества или предпринимательского риска
страховая сумма установлена ниже страховой стоимости, страховщик при наступлении
страхового случая обязан возместить страхователю (выгодоприобретателю) понесенные
последним убытки пропорционально отношению страховой суммы к страховой
стоимости.
Статья 937. Дополнительное имущественное страхование
Если имущество или предпринимательский риск застрахованы лишь в части
страховой стоимости, страхователь (выгодоприобретатель) вправе осуществить
дополнительное страхование, в том числе у другого страховщика, но с тем, чтобы общая
страховая сумма по всем договорам страхования не превышала страховой стоимости.
Несоблюдение положений части пеpвой настоящей статьи влечет последствия,
предусмотренные статьей 938 настоящего Кодекса.
Статья 938. Последствия страхования сверх страховой стоимости
Если страховая сумма, указанная в договоре страхования имущества или
предпринимательского риска, превышает страховую стоимость, договор является
ничтожным в той части страховой суммы, которая превышает страховую стоимость.
Уплаченная излишне часть страховой премии возврату в этом случае не
подлежит.
Если в соответствии с договором страхования страховая премия вносится в
рассрочку и к моменту установления обстоятельств, указанных в части пеpвой настоящей
статьи, она внесена не полностью, оставшиеся страховые взносы должны быть уплачены в
размере, уменьшенном пропорционально уменьшению размера страховой суммы.
Если завышение страховой суммы в договоре страхования явилось следствием
обмана со стороны страхователя, страховщик вправе требовать признания договора
недействительным и возмещения причиненных ему убытков в размере, превышающем
сумму полученной им от страхователя страховой премии.
Статья 939. Двойное страхование
Правила, предусмотренные в статье 938 настоящего Кодекса, соответственно
применяются и в том случае, когда страховая сумма превысила страховую стоимость в
результате страхования одного и того же имущества или предпринимательского риска у
двух или нескольких страховщиков (двойное страхование).
При двойном страховании имущества или предпринимательского риска каждый
страховщик несет обязанность выплатить страховое возмещение в пределах заключенного
им договора, однако общая сумма страховых возмещений, полученная от всех
страховщиков, не может превышать реального ущерба.
При этом страхователь (выгодоприобретатель) вправе получить страховое
возмещение с любого страховщика в пределах страховой суммы, предусмотренной
заключенным с ним договором. В случае, если полученное страховое возмещение не
покрывает реального ущерба, страхователь (выгодоприобретатель) вправе получить
недостающую сумму с другого страховщика.
Страховщик, полностью или частично освобожденный от уплаты страхового
возмещения в силу того, что причиненный ущерб возмещен другими страховщиками,
обязан вернуть страхователю соответствующую часть страховых платежей за вычетом
понесенных расходов.
Правила настоящей статьи не применяются при двойном личном страховании, где
каждый страховщик выполняет свои страховые обязательства перед страхователем,
застрахованным лицом и выгодоприобретателем самостоятельно, независимо от
выполнения обязательств другими страховщиками.
Статья 940. Имущественное страхование от разных страховых рисков
Имущество и предпринимательский риск могут быть застрахованы от разных
страховых рисков как по одному, так и по отдельным договорам страхования, в том числе
по договорам с разными страховщиками.
В этих случаях допускается превышение размера общей страховой суммы по всем
договорам над страховой стоимостью и соответственно применяются правила статьи 939
настоящего Кодекса.
Статья 941. Сострахование
Объект страхования может быть застрахован по одному договору совместно
несколькими страховщиками (сострахование). Если в таком договоре не определены права
и обязанности каждого из страховщиков, они солидарно отвечают перед страхователем
(выгодоприобретателем) за выплату страхового возмещения по договору имущественного
страхования или страховой суммы по договору личного страхования.
Для совместного страхования крупных и особо крупных рисков состраховщики
могут создавать на основе договора о совместной деятельности простые товарищества
(страховые пулы).
При наличии соответствующего соглашения между состраховщиками один из них
может представлять всех состраховщиков во взаимоотношениях со страхователем
(выгодоприобретателем), оставаясь ответственным перед последним только в своей доле.
Статья 942. Страховая премия и страховые взносы
Под страховой премией понимается плата за страхование, которую страхователь
(выгодоприобретатель) обязан уплатить страховщику в порядке и сроки, установленные
договором страхования.
Страховщик при определении размера страховой премии, подлежащей уплате по
договору страхования, вправе применять разработанные им страховые тарифы,
определяющие премию, взимаемую с единицы страховой суммы, с учетом объекта
страхования и характера страхового риска.
В предусмотренных законом случаях размер страховой премии определяется в
соответствии со страховыми тарифами, установленными или регулируемыми органами
государственного страхового надзора.
Если договором страхования предусмотрено внесение страховой премии в
рассрочку, договором могут быть определены последствия неуплаты в установленные
сроки очередных страховых взносов.
Если страховой случай наступил до уплаты очередного страхового взноса,
внесение которого просрочено, страховщик вправе ограничить размер подлежащих
выплате страхового возмещения по договору имущественного страхования или страховой
суммы по договору личного страхования суммой, пропорциональной уплаченной ему
части страховой премии, и зачесть сумму просроченного страхового взноса.
Статья 943. Недействительность договора страхования
Договор страхования является ничтожным в случаях, когда:
к моменту заключения договора объект страхования не существовал;
по договору имущественного страхования было застраховано имущество,
добытое преступным путем, являвшееся предметом преступления или подлежавшее
конфискации;
по договору застрахован противоправный интерес;
в качестве страхового случая в договоре страхования предусмотрено событие,
лишенное признаков вероятности и случайности его наступления.
Договор страхования является ничтожным также в других случаях,
предусмотренных настоящим Кодексом и иными законами.
Статья 944. Замена застрахованного лица
В случае, когда по договору страхования риска ответственности за причинение
вреда застрахована ответственность лица иного, чем страхователь, последний вправе,
поскольку иное не предусмотрено договором, в любое время до наступления страхового
случая заменить это лицо другим, письменно уведомив об этом страховщика.
Застрахованное лицо, названное в договоре личного страхования, может быть
заменено страхователем другим лицом лишь с согласия самого застрахованного лица и
страховщика.
Статья 945. Замена выгодоприобретателя
Страхователь вправе заменить выгодоприобретателя, названного в договоре
страхования, другим лицом, письменно уведомив об этом страховщика. Замена
выгодоприобретателя по договору личного страхования, назначенного с согласия
застрахованного лица, допускается лишь с согласия этого лица.
Выгодоприобретатель не может быть заменен другим лицом после того, как он
выполнил какую-либо из обязанностей по договору страхования или предъявил
страховщику требование о выплате страхового возмещения или страховой суммы.
Статья 946. Замена страхователя
В случае смерти страхователя, заключившего договор страхования имущества,
права и обязанности страхователя переходят к лицу, принявшему это имущество в
порядке наследования. В других случаях перехода права собственности права и
обязанности страхователя переходят к новому собственнику с согласия страховщика, если
договором или законодательством не установлено иное.
В случае смерти страхователя, заключившего договор личного страхования в
пользу застрахованного, права и обязанности, определяемые этим договором, переходят к
застрахованному с его согласия. При невозможности выполнения застрахованным
обязанностей по договору страхования его права и обязанности могут перейти к лицам,
осуществляющим в соответствии с законодательством обязанности по охране его прав и
законных интересов.
Если в период действия договора страхования страхователь судом признан
недееспособным либо ограничен в дееспособности, права и обязанности такого
страхователя получает его опекун или попечитель. При этом страхование ответственности
страхователя перед третьими лицами заканчивается с момента прекращения или
ограничения его дееспособности.
При реорганизации страхователя, являющегося юридическим лицом, в период
договора страхования его права и обязанности по этому договору переходят с согласия
страховщика к соответствующему правопреемнику в порядке, определенном настоящим
Кодексом.
Статья 947. Начало действия договора страхования
Договор страхования, если в нем не предусмотрено иное, вступает в силу в
момент уплаты страховой премии или первого ее взноса.
Страхование, обусловленное договором, распространяется на страховые случаи,
происшедшие после вступления договора страхования в силу, если в договоре не
предусмотрен иной срок начала действия страхования.
Статья 948. Досрочное прекращение договора страхования
Договор страхования прекращается до наступления срока, на который он был
заключен, если после его вступления в силу возможность наступления страхового случая
отпала и существование страхового риска прекратилось по обстоятельствам иным, чем
страховой случай. К таким обстоятельствам, в частности, относятся:
гибель застрахованного имущества по причинам иным, чем наступление
страхового случая;
прекращение в установленном порядке предпринимательской деятельности
лицом, застраховавшим предпринимательский риск или риск гражданской
ответственности, связанной с этой деятельностью.
При досрочном прекращении договора страхования по обстоятельствам,
указанным в части первой настоящей статьи, страховщик имеет право на часть страховой
премии пропорционально времени, в течение которого действовало страхование.
Страхователь (выгодоприобретатель) вправе отказаться от исполнения договора
страхования в любое время, если к моменту отказа возможность наступления страхового
случая не отпала по обстоятельствам, указанным в части первой настоящей статьи.
При досрочном отказе страхователя (выгодоприобретателя) от договора
страхования уплаченная страховщику страховая премия не подлежит возврату, если
договором не предусмотрено иное.
Статья 949. Последствия увеличения страхового риска в период действия
договора страхования
В период действия договора имущественного страхования страхователь
(выгодоприобретатель) обязан незамедлительно сообщать страховщику о ставших ему
известными значительных изменениях в обстоятельствах, сообщенных страховщику при
заключении договора, если эти изменения могут существенно повлиять на увеличение
страхового риска. Значительными признаются изменения, оговоренные в договоре
страхования (страховом полисе) и в переданных страхователю правилах страхования.
Страховщик, уведомленный об обстоятельствах, влекущих увеличение страхового
риска, вправе потребовать изменения условий договора страхования или уплаты
дополнительной страховой премии соразмерно увеличению риска.
Если страхователь (выгодоприобретатель) возражает против изменения условий
договора страхования или доплаты страховой премии, страховщик вправе потребовать
расторжения договора в соответствии с правилами, предусмотренными главой 28
настоящего Кодекса.
При неисполнении страхователем либо выгодоприобретателем предусмотренной
в части первой настоящей статьи обязанности страховщик вправе потребовать
расторжения договора страхования и возмещения убытков, причиненных расторжением
договора.
Страховщик не вправе требовать расторжения договора страхования, если
обстоятельства, влекущие увеличение страхового риска, уже отпали.
При личном страховании последствия изменения страхового риска в период
действия договора страхования, указанные в частях второй, третьей и четвертой
настоящей статьи, могут наступить, только если они прямо предусмотрены в договоре.
Статья 950. Переход прав на застрахованное имущество к другому лицу
При переходе прав на застрахованное имущество от лица, в интересах которого
был заключен договор страхования, к другому лицу права и обязанности по этому
договору переходят к лицу, к которому перешли права на имущество, за исключением
случаев принудительного изъятия имущества по основаниям, указанным в статьях 197 и
199 настоящего Кодекса.
Лицо, к которому перешли права на застрахованное имущество, должно
письменно уведомить об этом страховщика.
Статья 951. Уведомление страховщика о наступлении страхового случая
Страхователь по договору имущественного страхования после того, как ему стало
известно о наступлении страхового случая, обязан незамедлительно уведомить о его
наступлении страховщика или его представителя. Если договором предусмотрен срок и
(или) способ уведомления, оно должно быть сделано в условленный срок и указанным в
договоре способом. Такая же обязанность лежит на выгодоприобретателе, если он
намерен воспользоваться правом на страховое возмещение по заключенному в его пользу
договору.
Неисполнение обязанности, предусмотренной частью пеpвой настоящей статьи,
дает страховщику право отказать в выплате страхового возмещения, если не будет
доказано, что страховщик своевременно узнал о наступлении страхового случая либо, что
отсутствие у страховщика сведений об этом не могло сказаться на его обязанности
выплатить страховое возмещение.
Правила, предусмотренные настоящей статьей, соответственно применяются к
договору личного страхования, если страховым случаем является смерть застрахованного
лица или причинение вреда его здоровью. При этом устанавливаемый договором срок
уведомления страховщика не может быть менее двадцати дней.
Статья 952. Уменьшение убытков от страхового случая
При наступлении страхового случая, предусмотренного договором
имущественного страхования, страхователь обязан принять разумные и доступные меры,
чтобы уменьшить возможные убытки. Принимая такие меры, страхователь должен
следовать указаниям страховщика, если они сообщены страхователю.
Расходы, произведенные в целях уменьшения убытков, подлежащих возмещению
страховщиком, если такие расходы были необходимы или были произведены для
выполнения указаний страховщика, должны быть возмещены страховщиком, даже если
соответствующие меры оказались безуспешными. Такие расходы возмещаются
пропорционально отношению страховой суммы к страховой стоимости, независимо от
того, что вместе с возмещением других убытков они могут превысить страховую сумму.
Страховщик освобождается от возмещения убытков, возникших вследствие того,
что страхователь умышленно не принял мер, чтобы уменьшить возможные убытки.
Статья 953. Последствия наступления страхового случая по вине
страхователя, выгодоприобретателя или застрахованного лица
Страховщик освобождается от выплаты страхового возмещения или страховой
суммы, если страховой случай наступил вследствие умысла страхователя,
выгодоприобретателя или застрахованного лица, за исключением, если умышленные
действия были совершены ими в состоянии необходимой обороны или крайней
необходимости, а также в случаях, предусмотренных частями третьей и четвертой
настоящей статьи.
Законом могут быть предусмотрены случаи освобождения страховщика от
выплаты страхового возмещения по договорам имущественного страхования или
уменьшения размера возмещения при наступлении страхового случая вследствие грубой
неосторожности страхователя или выгодоприобретателя.
Страховщик не освобождается от выплаты страхового возмещения по договору
страхования гражданской ответственности за причинение вреда жизни или здоровью
застрахованного лица, если вред причинен по вине ответственного за него лица.
Страховщик не освобождается от выплаты страховой суммы, которая по договору
личного страхования подлежит уплате в случае смерти застрахованного лица, если его
смерть наступила вследствие самоубийства и к этому времени договор страхования
действовал уже не менее двух лет.
Статья 954. Основания освобождения страховщика от выплаты страхового
возмещения и страховой суммы
Страховщик освобождается от выплаты страхового возмещения и страховой
суммы, если законом или договором страхования не предусмотрено иное и страховой
случай наступил вследствие:
воздействия ядерного взрыва, радиации или радиоактивного заражения;
военных действий, маневров или иных военных мероприятий.
Если договором имущественного страхования не предусмотрено иное,
страховщик освобождается от выплаты страхового возмещения за убытки, возникшие
вследствие изъятия, конфискации, реквизиции, ареста или уничтожения застрахованного
имущества по распоряжению государственных органов.
Статья 955. Отказ в выплате страхового возмещения или страховой суммы
Страховщик вправе отказать страхователю (выгодоприобретателю) в выплате
страхового возмещения по договору имущественного страхования или страховой суммы
по договору личного страхования в случаях, когда:
действие договора страхования прекратилось до наступления страхового случая, в
том числе по основаниям, указанным в статьях 948 и 950 настоящего Кодекса;
договор страхования является ничтожным по основаниям, предусмотренным
настоящим Кодексом или иными законами;
страховщик освобождается от выплаты страхового возмещения или страховой
суммы по основаниям, указанным в статьях 951 –– 954 настоящего Кодекса;
страховщиком предъявлен иск о признании договора страхования
недействительным по основаниям, предусмотренным настоящим Кодексом или иными
законами, либо о расторжении договора страхования вследствие того, что страхователь
(выгодоприобретатель) воспрепятствовал расследованию обстоятельств страхового случая
или определению размера причиненных убытков.
Решение страховщика об отказе в выплате страхового возмещения или страховой
суммы должно быть сообщено страхователю (выгодоприобретателю) не позднее, чем в
течение пятнадцати дней после их обращения за выплатой страхового возмещения или
страховой суммы, и должно содержать мотивированное обоснование причин отказа.
Отказ страховщика выплатить страховое возмещение или страховую сумму может
быть оспорен путем предъявления к нему иска в суде.
Комментарий LexUz
См. судебную практику.
Статья 956. Выплата страховой суммы по договору личного страхования
Страховая сумма по договору личного страхования выплачивается лицу, в пользу
которого заключен договор, независимо от сумм, причитающихся страхователю,
застрахованному лицу или выгодоприобретателю по социальному страхованию,
социальному обеспечению, по другим договорам страхования или в порядке возмещения
вреда.
Страховая сумма по договору личного страхования, выплачиваемая наследникам
застрахованного лица на основании части третьей статьи 921 настоящего Кодекса, не
входит в состав наследства застрахованного лица.
Статья 957. Переход к страховщику прав страхователя на возмещение
ущерба (суброгация)
Если договором имущественного страхования не предусмотрено иное, к
страховщику, уплатившему страховое возмещение, переходит в пределах уплаченной
суммы право требования, которое страхователь (выгодоприобретатель) имеет к лицу,
ответственному за убытки, возмещенные в результате страхования. Однако условие
договора, исключающее переход к страховщику права требования к лицу, умышленно
причинившему убытки, ничтожно.
Перешедшее к страховщику право требования осуществляется им с соблюдением
правил, регулирующих отношения между страхователем (выгодоприобретателем) и
лицом, ответственным за убытки.
Страхователь (выгодоприобретатель) обязан передать страховщику все
документы и доказательства и сообщить ему все сведения, необходимые для
осуществления страховщиком перешедшего к нему права требования.
Если страхователь (выгодоприобретатель) отказался от своего права требования к
лицу, ответственному за убытки, возмещенные страховщиком, или осуществление этого
права стало невозможным по вине страхователя (выгодоприобретателя), страховщик
освобождается от уплаты страхового возмещения полностью или в соответствующей
части и вправе потребовать возврата излишне уплаченной суммы возмещения.
Статья 958. Передача страховщику прав на застрахованное имущество
При страховании имущества страхователь (выгодоприобретатель) после
наступления страхового случая может с согласия страховщика передать ему свои права на
застрахованное имущество и получить страховое возмещение в полном объеме страховой
суммы.
Статья 959. Перестрахование
Риск выплаты страхового возмещения или страховой суммы, принятый на себя
страховщиком по договору страхования, может быть им застрахован полностью или
частично у другого страховщика (страховщиков) по заключенному с последним договору
перестрахования.
К договору перестрахования применяются правила настоящей главы, подлежащие
применению в отношении страхования предпринимательского риска, если иное не
предусмотрено договором перестрахования. Страховщик по договору страхования
(основному договору), заключивший договор перестрахования, считается в этом
последнем договоре страхователем.
При перестраховании ответственным перед страхователем по основному договору
страхования за выплату страхового возмещения или страховой суммы остается
страховщик по этому договору.
Однако в случае ликвидации страховой организации, являющейся страховщиком
по основному договору страхования, до наступления страхового случая его права и
обязанности по этому договору в перестрахованной части переходят к страховщику по
договору перестрахования.
Допускается последовательное заключение двух или нескольких договоров
перестрахования. Каждый из таких договоров считается основным договором страхования
в отношении следующего договора перестрахования.
Статья 960. Взаимное страхование
Граждане и юридические лица могут страховать свое имущество и иные
имущественные интересы, указанные в части втоpой статьи 915 настоящего Кодекса, на
взаимной основе путем объединения в обществах взаимного страхования необходимых
для этого средств.
Общества взаимного страхования осуществляют страхование имущества и иных
имущественных интересов своих членов и являются некоммерческими организациями.
Страхование обществами взаимного страхования имущества и имущественных
интересов своих членов осуществляется непосредственно на основании членства, если
учредительными документами общества не предусмотрено заключение в этих случаях
договоров страхования.
Правила настоящей главы применяются к отношениям по страхованию между
обществом взаимного страхования и его членами, поскольку иное не предусмотрено
законом, учредительными документами соответствующего общества или установленными
им правилами страхования.
Осуществление обязательного страхования путем взаимного страхования
допускается лишь в случаях, предусмотренных законом.
Общество взаимного страхования может в качестве страховщика осуществлять
страхование интересов лиц, не являющихся членами общества, если такая страховая
деятельность предусмотрена его учредительными документами, само общество
образовано в форме коммерческой организации, имеет лицензию на осуществление
страхования соответствующего вида и отвечает другим требованиям, установленным
законом.
Страхование интересов лиц, не являющихся членами общества взаимного
страхования, осуществляется обществом по договорам страхования в соответствии с
правилами настоящей главы.
Особенности правового положения обществ взаимного страхования и условия их
деятельности определяются законодательством.
Статья 961. Обязательное государственное страхование
В целях обеспечения социальных интересов граждан и интересов государства
законом может быть установлено обязательное государственное страхование жизни,
здоровья и имущества.
Обязательное государственное страхование осуществляется за счет средств,
выделяемых на эти цели из государственного бюджета.
Обязательное государственное страхование осуществляется непосpедственно на
основании законодательства о страховании указанными в нем государственными
страховыми или иными государственными организациями (страховщиками).
Правила настоящей главы применяются к обязательному государственному
страхованию, если иное не предусмотрено законодательством о страховании и не
вытекает из существа соответствующих отношений по страхованию.
Глава 53. Простое товарищество
Статья 962. Договор простого товарищества
По договору простого товарищества (договору о совместной деятельности) двое
или более лиц, именуемых товарищами (участниками), обязуются соединить свои вклады
и совместно действовать без образования юридического лица для извлечения прибыли
или достижения иной цели, не противоречащей закону.
Сторонами договора простого товарищества, заключаемого для осуществления
предпринимательской деятельности, могут быть только индивидуальные
предприниматели и (или) коммерческие организации.
Договор простого товарищества должен быть заключен в письменной форме.
Статья 963. Вклады товарищей
Вкладом товарища признается все то, что он вносит в общее дело, в частности
деньги, иное имущество, профессиональные и иные знания, навыки и умения, а также
деловая репутация.
Вклады товарищей предполагаются равными по стоимости, если иное не следует
из договора простого товарищества или фактических обстоятельств. Денежная оценка
вклада товарища производится по соглашению между товарищами.
Статья 964. Общее имущество товарищей
Внесенное товарищами имущество, которым они обладали на праве
собственности, а также произведенная в результате совместной деятельности продукция и
полученные от такой деятельности плоды и доходы признаются их общей долевой
собственностью, поскольку иное не установлено законом или договором простого
товарищества либо не вытекает из существа обязательства.
Имущество, находящееся в общей долевой собственности товарищей, а также их
общие требования и общие исключительные права образуют общее имущество
товарищей. Общее имущество используется в интересах всех товарищей.
Ведение бухгалтерского учета общего имущества товарищей может быть
поручено ими одному из участвующих в договоре простого товарищества юридических
лиц.
Пользование общим имуществом товарищей осуществляется по их общему
согласию, а при недостижении согласия –– в порядке, устанавливаемом судом.
Обязанности товарищей по содержанию общего имущества и порядок
возмещения расходов, связанных с выполнением этих обязанностей, предусматриваются
договором простого товарищества.
Статья 965. Ведение общих дел товарищей
Ведение общих дел участников договора простого товарищества осуществляется
в порядке, предусмотренном договором.
При ведении общих дел каждый товарищ вправе действовать от имени всех
товарищей, если договором простого товарищества не установлено, что ведение дел
осуществляется отдельными участниками либо совместно всеми участниками договора.
При совместном ведении дел для совершения каждой сделки требуется согласие
всех товарищей.
В отношениях с третьими лицами полномочие товарища совершать сделки от
имени всех товарищей удостоверяется доверенностью, выданной ему остальными
товарищами, или явствует из договора простого товарищества.
В отношениях с третьими лицами товарищи не могут ссылаться на ограничения
прав по ведению общих дел товарища, совершившего сделку, за исключением случаев,
когда они докажут, что в момент заключения сделки третье лицо знало или заведомо
должно было знать о наличии таких ограничений.
Товарищ, совершивший от имени всех товарищей сделки, в отношении которых
его право на ведение дел было ограничено, либо заключивший в интересах всех
товарищей сделки от своего имени, имеет право на возмещение произведенных им из
своих средств расходов, если имелись достаточные основания полагать, что эти сделки
были необходимыми в интересах всех товарищей. Если такими сделками другим
товарищам причинены убытки, они вправе требовать их возмещения.
Решения, касающиеся общих дел, принимаются товарищами по общему
согласию, если иное не предусмотрено договором простого товарищества.
Участники договора, уполномоченные на ведение общих дел, имеют право на
отдельное вознаграждение, если это предусмотрено договором простого товарищества.
Статья 966. Право товарища на информацию
Каждый товарищ независимо от того, уполномочен ли он вести общие дела
товарищей, вправе знакомиться со всей документацией по ведению дел. Отказ от этого
права или его ограничение, в том числе по соглашению товарищей, ничтожны.
Статья 967. Общие расходы, убытки и ответственность товарищей
Порядок покрытия расходов и убытков, связанных с совместной деятельностью
товарищей, определяется их соглашением. При отсутствии такого соглашения каждый
товарищ несет расходы и убытки пропорционально стоимости его вклада в общее дело.
Соглашение, полностью освобождающее кого-либо из товарищей от участия в
покрытии общих расходов или убытков, ничтожно.
Если договор простого товарищества не связан с осуществлением его
участниками предпринимательской деятельности, то по общим договорным
обязательствам каждый товарищ отвечает всем своим имуществом пропорционально
стоимости его вклада в общее дело.
По общим обязательствам, возникшим не из договора простого товарищества,
товарищи отвечают солидарно.
Если договор простого товарищества связан с осуществлением его участниками
предпринимательской деятельности, товарищи отвечают солидарно по всем общим
обязательствам независимо от основания их возникновения.
Статья 968. Распределение прибыли
Прибыль, полученная товарищами в результате их совместной деятельности,
распределяется пропорционально стоимости вкладов товарищей в общее дело, если иное
не предусмотрено договором простого товарищества или иным соглашением товарищей.
Соглашение об устранении кого-либо из товарищей от участия в прибыли ничтожно.
Статья 969. Выдел доли товарища по требованию его кредитора
Кредитор участника договора простого товарищества вправе предъявить
требование о выделе его доли в общем имуществе в соответствии со статьей 227
настоящего Кодекса.
Статья 970. Основания прекращения договора простого товарищества
Договор простого товарищества прекращается вследствие:
объявления кого-либо из товарищей недееспособным, ограниченно дееспособным
или безвестно отсутствующим, если договором простого товарищества или последующим
соглашением не предусмотрено сохранение договора в отношениях между остальными
товарищами;
объявления кого-либо из товарищей несостоятельным (банкротом), за изъятием,
указанным в абзаце втором настоящей статьи;
смерти товарища или ликвидации либо реорганизации участвующего в договоре
простого товарищества юридического лица, если договором или последующим
соглашением не предусмотрено сохранение договора в отношениях между остальными
товарищами либо замещение умершего товарища (ликвидированного или
реорганизованного юридического лица) его наследниками (правопреемниками);
отказа кого-либо из товарищей от дальнейшего участия в бессрочном договоре
простого товарищества, за изъятием, указанным в абзаце втором настоящей статьи;
расторжения договора простого товарищества, заключенного с указанием срока
по требованию одного из товарищей в отношениях между ним и остальными товарищами,
за изъятием, указанным в абзаце втором настоящей статьи;
истечения срока договора простого товарищества;
выдела доли товарища по требованию его кредитора, за изъятием, указанным в
абзаце втором настоящей статьи;
других оснований, предусмотренных настоящим Кодексом или договором.
Статья 971. Последствия прекращения договора простого товарищества
При прекращении договора простого товарищества вещи, переданные в общее
владение и (или) пользование товарищей, возвращаются предоставившим их товарищам
без вознаграждения, если иное не предусмотрено соглашением сторон.
С момента прекращения договора простого товарищества его участники несут
солидарную ответственность по неисполненным общим обязательствам в отношении
третьих лиц.
Раздел имущества, находившегося в общей долевой собственности товарищей, и
возникших у них общих прав требования, осуществляется в порядке, установленном
статьей 223 настоящего Кодекса.
Товарищ, внесший в общую долевую собственность индивидуально
определенную вещь, вправе при прекращении договора простого товарищества требовать
возврата ему этой вещи, при условии соблюдения интересов остальных товарищей и
кредиторов.
Статья 972. Отказ от бессрочного договора простого товарищества
Заявление об отказе лица от бессрочного договора простого товарищества должно
быть сделано им не позднее, чем за три месяца до предполагаемого выхода из договора,
если иной срок не установлен договором.
Соглашение об ограничении права на отказ от бессрочного договора простого
товарищества ничтожно.
Статья 973. Расторжение договора простого товарищества по требованию
стороны
Наряду с основанием, указанным в части втоpой статьи 382 настоящего Кодекса,
сторона договора простого товарищества, заключенного с указанием срока или с
указанием цели в качестве отменительного условия, вправе требовать расторжения
договора в отношениях между собой и остальными товарищами по уважительной причине
с возмещением остальным товарищам реального ущерба, причиненного расторжением
договора.
Статья 974. Ответственность товарища, отказавшегося от участия в договоре
или потребовавшего его расторжения
В случае, когда договор простого товарищества не был прекращен в результате
заявления кого-либо из участников об отказе от дальнейшего в нем участия либо
расторжения договора по требованию одного из товарищей, лицо, участие которого в
договоре прекратилось, отвечает перед третьими лицами по общим обязательствам,
возникшим в период его участия в договоре, так как если бы оно осталось участником
договора простого товарищества.
Статья 975. Негласное товарищество
Договором простого товарищества может быть предусмотрено, что его
существование не раскрывается для третьих лиц (негласное товарищество). К такому
договору применяются правила настоящей главы, если иное не предусмотрено настоящей
статьей или не вытекает из существа негласного товарищества.
В отношениях с третьими лицами каждый из участников негласного
товарищества отвечает всем своим имуществом по сделкам, которые он заключил от
своего имени в общих интересах товарищей.
В отношениях между товарищами обязательства, возникшие в процессе их
совместной деятельности, считаются общими.
Глава 54. Публичный конкурс
Статья 976. Организация публичного конкурса
Лицо, объявившее публично о выплате денежного вознаграждения или выдаче
иной награды (о выплате награды) за лучшее выполнение работы или достижение иных
результатов (публичный конкурс), должно выплатить обусловленную награду тому, кто в
соответствии с условиями проведения конкурса признан его победителем.
Публичный конкурс может быть открытым, когда предложение организатора
конкурса принять участие в конкурсе обращено ко всем желающим путем объявления в
печати и иных средствах массовой информации, или закрытым, когда предложение
принять участие в конкурсе направляется определенному кругу лиц по выбору
организатора конкурса.
Открытый конкурс может быть обусловлен предварительной квалификацией его
участников, когда организатором конкурса проводится предварительный отбор лиц,
пожелавших принять участие в конкурсе.
Объявление о публичном конкурсе должно содержать условия,
предусматривающие существо задания, критерии и порядок оценки результатов работы
или иных достижений, место, срок и порядок их представления, размер и форму награды,
а также порядок и сроки объявления результатов.
К публичному конкурсу, содержащему обязательство заключить с победителем
конкурса договор, пpавила настоящей главы применяются постольку, поскольку статьями
379 –– 381 настоящего Кодекса не предусмотрено иное.
Статья 977. Изменение условий и отмена публичного конкурса
Лицо, объявившее публичный конкурс, вправе изменить его условия или
отменить конкурс только в течение первой половины установленного для представления
работ срока.
Извещение об изменении условий или отмене конкурса должно быть сделано тем
же способом, каким конкурс был объявлен.
В случае изменения условий конкурса или его отмены лицо, объявившее о
конкурсе, должно возместить расходы, понесенные любым лицом, которое выполнило
предусмотренную в объявлении работу до того, как ему стало или должно было стать
известно об изменении условий конкурса или о его отмене.
Если при изменении условий конкурса или при его отмене были нарушены
требования, указанные в частях первой или второй настоящей статьи, лицо, объявившее
конкурс, должно выплатить награду тем, кто выполнил работу, удовлетворяющую
указанным в объявлении условиям.
Лицо, объявившее конкурс, освобождается от обязанности возмещения расходов,
если докажет, что указанная работа была выполнена не в связи с конкурсом, в частности,
до объявления о конкурсе либо заведомо не соответствовало условиям конкурса.
Статья 978. Решение о выплате награды
Решение о выплате награды победителю конкурса должно быть вынесено и
сообщено участникам публичного конкурса в порядке и в сроки, установленные в
объявлении о конкурсе.
Если указанные в объявлении результаты достигнуты в работе, выполненной
совместно двумя или более лицами, награда распределяется между ними в соответствии с
их соглашением. Если такое соглашение не достигнуто, порядок распределения награды
определяется судом.
Статья 979. Использование победивших на публичном конкурсе
произведений науки, литературы и искусства
Если предмет публичного конкурса составляет произведение науки, литературы
или искусства, лицо, объявившее конкурс, приобретает преимущественное право на
заключение с автором произведения, удостоенного обусловленной награды, договора об
использовании произведения с выплатой ему за это соответствующего вознаграждения,
если иное не было предусмотрено условиями конкурса.
Статья 980. Возврат участникам публичного конкурса представленных работ
Лицо, объявившее публичный конкурс, обязано возвратить участникам конкурса
работы, не удостоенные награды, если иное не предусмотрено объявлением о конкурсе и
не вытекает из характера выполненной работы.
Глава 55. Публичное обещание награды
Статья 981. Обязанность выплаты награды
Лицо, объявившее публично о выплате денежного вознаграждения или о выдаче
иной награды (о выплате награды) тому, кто совершит указанное в объявлении действие в
указанный в нем срок, обязано выплатить обещанную награду любому, кто совершил
соответствующее действие.
Обязанность выплаты награды возникает при условии, что обещание награды
позволяет установить, кем обещана награда. Лицо, отозвавшееся на обещание, вправе
потребовать письменного подтверждения обещания и несет риск последствий
непредъявления этого требования, если окажется, что в действительности объявление о
награде не было сделано указанным в нем лицом.
Если в публичном обещании награды не указан ее размер, он определяется по
соглашению с лицом, обещавшим награду, а в случае спора — судом.
Обязанность выплаты награды возникает независимо от того, совершено ли
соответствующее действие в связи со сделанным объявлением или независимо от него.
В случаях, когда действие, указанное в объявлении, совершили несколько лиц,
право на получение награды приобретает тот из них, кто совершил соответствующее
действие первым.
Если действие, указанное в объявлении, совершено двумя или более лицами и
невозможно определить, кто из них совершил соответствующее действие первым, а также
в случае, если действие совершено двумя и более лицами одновременно, награда между
ними делится поровну или в ином предусмотренном соглашением между ними размере.
Если иное не предусмотрено в объявлении о награде или не вытекает из характера
указанного в нем действия, соответствие выполненного действия содержащимся в
объявлении требованиям определяется лицом, публично обещавшим награду, а в случае
спора –– судом.
Статья 982. Отмена публичного обещания награды
Лицо, объявившее публично о выплате награды, вправе в такой же форме
отказаться от данного обещания, кроме случаев, когда в самом объявлении предусмотрена
или из него вытекает недопустимость отказа или дан определенный срок для совершения
действия, за которое обещана награда, либо к моменту объявления об отказе одно или
несколько отозвавшихся лиц уже выполнили указанное в объявлении действие.
Отмена публичного обещания награды не освобождает того, кто объявил о
награде, от возмещения отозвавшемуся лицу расходов, понесенных им в связи с
исполнением указанного в объявлении действия. Размер возмещения во всех случаях не
может превышать указанной в объявлении награды.
Глава 56. Проведение игр и пари
Статья 983. Требования, связанные с организацией игр и пари и участием в
них
Требования граждан и юридических лиц, связанные с организацией игр или пари,
основанных на риске (азартных игр и пари) или с участием в них, не подлежат судебной
защите, за исключением требований лиц, принявших участие в играх или пари под
влиянием обмана, насилия, угрозы или злонамеренного соглашения их представителя с
организатором игр или пари и требований, вытекающих из отношений, указанных в статье
984 настоящего Кодекса.
См. предыдущую редакцию.
Статья 984. Особенности проведения лотерей государством
Отношения между организатором лотерей — государством, лицами,
получившими от уполномоченного государственного органа разрешение (лицензию), и
участниками лотерей основаны на договоре. Такой договор оформляется выдачей
лотерейного билета и признается заключенным с момента оплаты участником стоимости
лотерейного билета.
Предложение о заключении договора, предусмотренного частью первой
настоящей статьи, должно включать условия о сроке проведения лотерей и порядке
определения выигрыша и его размере.
В случае отказа организатора лотерей от их проведения в установленный срок
участники лотерей вправе требовать от их организатора возмещения понесенного из-за
отмены лотерей или переноса их срока реального ущерба.
Лицам, которые в соответствии с условиями проведения лотереи признаются
выигравшими, должен быть выплачен организатором лотерей выигрыш в
предусмотренных условиями проведения лотерей размере, форме (денежной или в натуре)
и сроки, а если срок в этих условиях не был указан — не позднее десяти дней с момента
подведения результатов лотерей.
В случае неисполнения организатором лотерей указанной в части четвертой
настоящей статьи обязанности участник, выигравший в лотерее, вправе требовать от
организатора лотерей выплаты выигрыша, а также возмещения убытков, причиненных
нарушением договора со стороны организатора. (статья 984 в редакции Закона Республики Узбекистан от 14 сентября 2007 года №
ЗРУ-109 — СЗ РУ, 2007 г., № 37-38, ст. 377)
Глава 57. Обязательства вследствие причинения вреда
§ 1. Общие положения
Статья 985. Общие основания ответственности за причинение вреда
См. предыдущую редакцию.
Вред, причиненный неправомерными действиями (бездействием) личности или
имуществу гражданина, а также вред, причиненный юридическому лицу, подлежит
возмещению лицом, причинившим вред, в полном объеме включая упущенную выгоду. (часть первая статьи 985 в редакции Закона Республики Узбекистан от 15 декабря 2000
г. №175-II — Ведомости Олий Мажлиса, 2001 г., № 1-2, ст. 23)
Законом может быть возложена обязанность возмещения вреда на лицо, не
являющееся причинителем вреда.
Законодательством или договором может быть установлена обязанность
выплатить потерпевшим компенсацию сверх возмещения вреда.
Причинивший вред освобождается от возмещения вреда, если докажет, что вред
причинен не по его вине. Законом может быть предусмотрено возмещение вреда и при
отсутствии вины причинителя.
Вред, причиненный правомерными действиями, подлежит возмещению в случаях,
предусмотренных законом.
В возмещении вреда может быть отказано, если вред причинен по просьбе или с
согласия потерпевшего, а действия причинителя не нарушают нравственные принципы
общества.
Комментарий LexUz
См. судебную практику.
Статья 986. Предупреждение причинения вреда
Опасность причинения вреда в будущем может явиться основанием к иску о
запрещении деятельности, создающей такую опасность.
Если причиненный вред является последствием эксплуатации предприятия,
сооружения либо иной производственной деятельности, которая продолжает причинять
вред или угрожает новым вредом, суд вправе обязать ответчика, помимо возмещения
вреда, приостановить или прекратить соответствующую деятельность.
Суд может отказать в иске о приостановлении или прекращении соответствующей
деятельности, лишь в случае если ее приостановление или прекращение противоречит
общественным интересам. Отказ в приостановлении или прекращении такой деятельности
не лишает потерпевших права на возмещение вреда, причиненного этой деятельностью.
Статья 987. Причинение вреда в состоянии необходимой обороны
Не подлежит возмещению вред, причиненный в состоянии необходимой обороны,
если при этом не были превышены ее пределы.
Если при защите от противоправного нападения обороняющийся причинил вред
третьему лицу, он должен быть возмещен нападавшим.
Не подлежит возмещению вред, причиненный лицу в связи с пресечением его
преступных действий либо его задержанием и доставлением соответствующим органам.
Статья 988. Причинение вреда в состоянии крайней необходимости
См. предыдущую редакцию.
Вред, причиненный в состоянии крайней необходимости, то есть для устранения
опасности, угрожающей самому причинителю вреда или другим лицам, если эта
опасность при данных обстоятельствах не могла быть устранена иными средствами,
должен быть возмещен лицом, причинившим вред за исключением случаев,
предусмотренных законом. (часть первая статьи 988 в редакции Закона Республики Узбекистан от 10 августа 2015
года № ЗРУ-389 — СЗ РУ, 2015 г., № 32, ст. 425)
Учитывая обстоятельства, при которых был причинен такой вред, суд может
возложить обязанность его возмещения на третье лицо, в интересах которого действовал
причинивший вред, либо освободить от возмещения вреда полностью или частично как
это третье лицо, так и причинившего вред.
Статья 989. Ответственность юридического лица или гражданина за вред,
причиненный его работником
Юридическое лицо либо гражданин возмещает вред, причиненный его
работником при исполнении им своих трудовых (служебных, должностных) обязанностей.
Применительно к положениям настоящей главы работниками признаются
граждане, выполняющие работу на основании трудового договора, а также на основании
гражданско-правового договора, если при этом они действовали или должны были
действовать по заданию и под контролем соответствующего юридического лица или
гражданина за безопасным ведением работ.
Хозяйственные товарищества и общества, производственные кооперативы
возмещают вред, причиненный их участниками (членами) при осуществлении последними
предпринимательской, производственной или иной деятельности товарищества и
общества или кооператива.
Статья 990. Ответственность за вред, причиненный государственными
органами, органами самоуправления граждан, а также их должностными лицами
См. предыдущую редакцию.
Вред, причиненный гражданину или юридическому лицу в результате незаконных
решений государственных органов, органов самоуправления граждан, подлежит
возмещению на основании решения суда, независимо от вины их должностных лиц.
Вред, причиненный гражданину или юридическому лицу в результате незаконных
действий (бездействия) должностных лиц государственных органов, органов
самоуправления граждан, подлежит возмещению на основании решения суда.
Вред возмещается в порядке, предусмотренном статьей 15 настоящего Кодекса. (текст статьи 990 в редакции Закона Республики Узбекистан от 15 декабря 2000 г. №
175-II — Ведомости Олий Мажлиса, 2001 г., № 1-2, ст. 23)
Статья 991. Ответственность за вред, причиненный незаконными
действиями органов дознания, предварительного следствия, прокуратуры и суда
См. предыдущую редакцию.
Вред, причиненный гражданину в результате незаконного осуждения,
незаконного привлечения к уголовной ответственности, незаконного применения в
качестве меры пресечения заключения под стражу или подписки о надлежащем
поведении, незаконного наложения административного взыскания в виде ареста,
возмещается государством в полном объеме независимо от вины должностных лиц
органов дознания, предварительного следствия, прокуратуры и суда, в порядке,
установленном законом. Решением суда возмещение вреда может быть возложено на
должностных лиц, по вине которых причинен вред. (часть первая статьи 991 в редакции Закона Республики Узбекистан от 15 декабря 2000
г. № 175-II — Ведомости Олий Мажлиса, 2001 г., № 1-2, ст. 23)
Вред, причиненный гражданину или юридическому лицу в результате иной
незаконной деятельности органов дознания, предварительного следствия, прокуратуры и
суда, возмещается на общих основаниях, если иное не предусмотрено законом.
Статья 992. Возмещение вреда лицом, застраховавшим свою ответственность
Юридическое лицо или гражданин, застраховавшие свою ответственность в
порядке добровольного или обязательного страхования в пользу потерпевшего, при
недостаточности страховой суммы для полного возмещения причиненного вреда,
возмещают разницу между страховой суммой и фактическим размером ущерба.
Статья 993. Ответственность за вред, причиненный несовершеннолетними,
не достигшими четырнадцати лет
За вред, причиненный несовершеннолетним, не достигшим четырнадцати лет
(малолетним), отвечают его родители (усыновители) или опекуны, если не докажут, что
вред возник не по их вине.
Если малолетний, нуждающийся в опеке, находился в соответствующем
воспитательном, лечебном учреждении, учреждении социальной защиты населения или
другом аналогичном учреждении, которое в силу закона является его опекуном, то это
учреждение обязано возместить вред, причиненный малолетним, если не докажет, что
вред возник не по вине учреждения.
Если малолетний причинил вред в то время, когда находился под надзором
учебного заведения, воспитательного, лечебного или иного учреждения, обязанного
осуществлять за ним надзор, а также лица, осуществлявшего надзор на основании
договора, эти учреждения и лица отвечают за вред, если не докажут, что вред возник не по
их вине в осуществлении надзора.
Обязанность родителей (усыновителей), опекунов, учебных заведений,
воспитательных, лечебных и иных учреждений по возмещению вреда, причиненного
малолетним, не прекращается с достижением малолетним совершеннолетия или
получением им имущества, достаточного для возмещения вреда.
Если родители (усыновители), опекуны, а также другие граждане, указанные в
части тpетьей настоящей статьи, умерли или они не имеют достаточных средств для
возмещения вреда, а сам причинитель вреда, ставший полностью дееспособным,
располагает такими средствами, суд, с учетом имущественного положения сторон, а также
других обстоятельств, вправе принять решение о возмещении вреда полностью или
частично за счет имущества самого причинителя вреда.
Статья 994. Ответственность за вред, причиненный несовершеннолетними в
возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет
Несовершеннолетние в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет
самостоятельно несут ответственность за причиненный вред на общих основаниях.
В случае, когда у несовершеннолетнего в возрасте от четырнадцати до
восемнадцати лет нет имущества или иных источников доходов, достаточных для
возмещения вреда, вред должен быть возмещен полностью или в недостающей части его
родителями (усыновителями) или попечителем, если они не докажут, что вред возник не
по их вине.
Если несовершеннолетний в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет,
нуждающийся в попечении, находился в соответствующем воспитательном, лечебном
учреждении, учреждении социальной защиты населения или в другом аналогичном
учреждении, которое в силу закона является его попечителем, эти учреждения обязаны
возместить вред полностью или в недостающей части, если не докажут, что вред возник
не по их вине.
Обязанность родителей (усыновителей), попечителя и соответствующего
учреждения по возмещению вреда прекращается по достижении причинившим вред
совершеннолетия либо когда у него до достижения совершеннолетия появилось
имущество или иные источники доходов, достаточные для возмещения вреда, либо когда
он до достижения совершеннолетия приобрел дееспособность.
Статья 995. Ответственность родителей, лишенных родительских прав, за
вред, причиненный несовершеннолетними
На родителя, лишенного родительских прав, суд может возложить
ответственность за вред, причиненный его несовершеннолетними детьми в течение трех
лет после лишения родителя родительских прав, если поведение ребенка, повлекшее
причинение вреда, явилось следствием ненадлежащего осуществления им обязанностей
по воспитанию ребенка.
Статья 996. Ответственность за вред, причиненный гражданином,
признанным недееспособным
Вред, причиненный гражданином, признанным недееспособным, возмещает его
опекун или организация, обязанная осуществлять за ним надзор, если они не докажут, что
вред возник не по их вине.
Обязанность опекуна или организации по возмещению вреда, причиненного
гражданином, признанным недееспособным, не прекращается и в случае восстановления
его дееспособности.
Если опекун умер либо не имеет достаточных средств для возмещения вреда, а
сам причинитель вреда располагает такими средствами, суд с учетом имущественного
положения потерпевшего и причинителя, а также других обстоятельств вправе принять
решение о возмещении вреда полностью или частично за счет имущества самого
причинителя.
Статья 997. Ответственность за вред, причиненный гражданином,
признанным ограниченно дееспособным
Вред, причиненный гражданином, признанным ограниченно дееспособным
вследствие злоупотребления спиртными напитками или наркотическими средствами,
возмещается самим причинителем вреда на общих основаниях.
Статья 998. Ответственность за вред, причиненный гражданином, не
способным понимать значение своих действий
Дееспособный гражданин, а также несовершеннолетний в возрасте от
четырнадцати до восемнадцати лет, причинивший вред в таком состоянии, когда он не мог
понимать значение своих действий или руководить ими, не отвечает за причиненный им
вред.
Если вред причинен жизни или здоровью потерпевшего, суд может с учетом
имущественного положения потерпевшего и причинителя, а также других обстоятельств
возложить обязанность по возмещению вреда полностью или частично на причинителя
вреда.
Причинитель вреда не освобождается от ответственности, если сам привел себя в
такое состояние употреблением спиртных напитков, наркотических средств или иным
способом.
Если вред причинен лицом, который не мог понимать значения своих действий
или руководить ими вследствие психического расстройства (душевной болезни или
слабоумия), обязанность возместить вред может быть возложена судом на проживающих
совместно с этим лицом его трудоспособных супруга, родителей, совершеннолетних
детей, которые знали о таком состоянии причинителя вреда, но не ставили вопрос о
признании его недееспособным и учреждении над ним опеки.
Статья 999. Ответственность за вред, причиненный деятельностью,
создающей повышенную опасность для окружающих
Юридические лица и граждане, деятельность которых связана с повышенной
опасностью для окружающих (транспортные организации, промышленные предприятия,
стройки, владельцы транспортных средств и др.) обязаны возместить вред, причиненный
источником повышенной опасности, если не докажут, что вред возник вследствие
непреодолимой силы или умысла потерпевшего.
Обязанность возмещения вреда возлагается на юридическое лицо или
гражданина, которые владеют источником повышенной опасности на праве
собственности, праве хозяйственного ведения или праве оперативного управления либо на
любом другом законном основании (договоре имущественного найма, доверенности на
право управления транспортным средством, в силу распоряжения соответствующего
органа о передаче ему источника повышенной опасности и т. п.).
Владельцы источников повышенной опасности несут солидарную
ответственность за вред, причиненный в результате взаимодействия этих источников
(столкновения транспортных средств и т. п.) третьим лицам по основаниям,
предусмотренным частями пеpвой и второй настоящей статьи.
Вред, причиненный в результате взаимодействия источников повышенной
опасности их владельцам, возмещается на общих основаниях. При этом вред,
причиненный по вине одной стороны, возмещается в полном объеме этой стороной, а
вред, причиненный по вине обеих или нескольких сторон, возмещается соразмерно
степени вины каждой из них. При невозможности установить степень вины каждой из
сторон ответственность распределяется между ними поровну. При отсутствии вины
сторон в причинении вреда ни одна из них не имеет права требовать возмещения вреда.
Каждая из сторон несет в таком случае риск понесенных ею убытков.
Владелец источника повышенной опасности не отвечает за вред, причиненный
этим источником, если докажет, что источник выбыл из обладания владельца в результате
противоправных действий (бездействий) других лиц. Ответственность за вред,
причиненный источником повышенной опасности, в таких случаях несут лица,
противоправно завладевшие источником. При наличии вины владельца в противоправном
изъятии этого источника из его обладания, ответственность может быть возложена как на
владельца, так и на лиц, завладевших источником повышенной опасности.
Статья 1000. Ответственность за совместно причиненный вред
Лица, совместно причинившие вред, отвечают перед потерпевшим солидарно.
По заявлению потерпевшего и в его интересах суд вправе возложить на лиц,
совместно причинивших вред, долевую ответственность.
Статья 1001. Право регресса к лицу, причинившему вред
Возместивший вред, причиненный другим лицом (работником при исполнении им
трудовых обязанностей, лицом, управляющим транспортным средством, и т. п.), имеет
право обратного требования (регресса) к этому лицу в размере выплаченного возмещения,
если иной размер не установлен законом.
Причинитель вреда, возместивший совместно причиненный вред, вправе
требовать с каждого из причинителей долю выплаченного потерпевшему возмещения в
размере, соответствующем степени вины каждого причинителя. При невозможности
определить степень вины доли признаются равными.
Государство, возместившее вред, причиненный должностными лицами органов
дознания, предварительного следствия, прокуратуры и суда, имеет право регресса к этим
лицам в случаях, когда вина таких лиц установлена приговором суда, вступившим в
законную силу.
См. предыдущую редакцию.
Государство, возместившее вред, причиненный в результате проведения
антитеррористической операции, имеет право обратного требования (регресса) к лицу,
виновными действиями которого вызвано проведение антитеррористической операции, в
размере выплаченного возмещения. (статья 1001 дополнена частью четвертой Законом Республики Узбекистан от 10
августа 2015 года № ЗРУ-389 — СЗ РУ, 2015 г., № 32, ст. 425)
Лица, возместившие вред по основаниям, указанным в статьях 993 –– 996, 998
настоящего Кодекса, не имеют права обратного требования (регресса) к лицу,
причинившему вред.
Статья 1002. Ответственность за вред, причиненный домашними
животными
За вред, причиненный домашним животным, ответственность на общих
основаниях несет собственник либо лицо, во владении и пользовании которого
находилось это животное.
Статья 1003. Способы возмещения вреда
Удовлетворяя требование о возмещении вреда, суд в соответствии с
обстоятельствами дела обязывает лицо, ответственное за причиненный вред, возместить
вред в натуре (предоставить вещь того же рода и качества, исправить поврежденную вещь
и т. п.) или возместить причиненные убытки.
Статья 1004. Учет вины потерпевшего и имущественного положения лица,
причинившего вред
Вред, возникший вследствие умысла потерпевшего, возмещению не подлежит.
Если грубая неосторожность самого потерпевшего содействовала возникновению
или увеличению вреда, то в зависимости от степени вины потерпевшего и причинителя
вреда размер возмещения должен быть уменьшен.
При грубой неосторожности потерпевшего и отсутствии вины причинителя вреда
в случаях, когда его ответственность наступает независимо от вины, размер возмещения
должен быть уменьшен или в возмещении вреда может быть отказано, если законом не
предусмотрено иное. При причинении вреда жизни или здоровью гражданина отказ в
возмещении не допускается.
Вина потерпевшего не учитывается при возмещении дополнительных расходов,
при возмещении вреда в связи со смертью кормильца, а также при возмещении расходов
на погребение.
Суд может уменьшить размер возмещения вреда, причиненного гражданином, с
учетом его имущественного положения, за исключением случаев, когда вред причинен
действиями (бездействиями), совершенными умышленно.
§ 2. Возмещение вреда, причиненного жизни и здоровью гражданина
Статья 1005. Возмещение вреда, причиненного жизни или здоровью
гражданина при исполнении договорных или иных обязательств
Вред, причиненный жизни или здоровью гражданина при исполнении договорных
обязательств, а также при исполнении обязанностей военной службы, службы в органах
внутренних дел и других соответствующих обязанностей возмещается по правилам
настоящей главы, если законом или договором не предусмотрен более высокий размер
ответственности.
Статья 1006. Объем и характер возмещения вреда, причиненного
повреждением здоровья
При причинении гражданину увечья или иного повреждения здоровья
возмещению подлежит утраченный потерпевшим заработок (доходы), который он имел
либо определенно мог иметь, а также дополнительно понесенные расходы, вызванные
повреждением здоровья, в том числе на лечение, дополнительное питание, приобретение
лекарств, протезирование, посторонний уход, санаторно-курортное лечение, приобретение
специальных транспортных средств, подготовку к другой профессии, если установлено,
что потерпевший нуждается в этих видах помощи и ухода и не имеет прав на их
бесплатное получение.
При определении утраченного заработка (доходов) пенсия по инвалидности,
назначенная потерпевшему в связи с увечьем или иным повреждением здоровья, а равно
другие виды пенсий, пособия и иные подобные выплаты, как до, так и после причинения
вреда здоровью, не принимаются во внимание и не влекут уменьшения размера
возмещения вреда (не засчитываются в счет возмещения вреда). В счет возмещения вреда
не засчитывается также заработок (доход), получаемый потерпевшим после повреждения
здоровья.
Законодательством или договором может быть увеличен объем и размер
возмещения, причитающегося потерпевшему в соответствии с настоящей статьей.
Статья 1007. Определение заработка (дохода), утраченного в результате
повреждения здоровья
Размер подлежащего возмещению утраченного заработка (дохода) определяется в
процентах к среднему месячному заработку (доходу) до увечья или иного повреждения
здоровья либо до наступления утраты трудоспособности, соответствующих степени
утраты потерпевшим профессиональной трудоспособности, а при отсутствии ее — общей
трудоспособности.
См. предыдущую редакцию.
В состав утраченного заработка (дохода) потерпевшего включаются все виды
оплаты его труда по трудовым и гражданско-правовым договорам как по месту основной
работы, так и по совместительству, облагаемые налогом на доходы физических лиц. Не
учитываются выплаты единовременного характера (денежные компенсации за
неиспользованный отпуск, выходное пособие при прекращении трудового договора). За
период временной нетрудоспособности и отпуска по беременности и родам учитывается
выплаченное пособие. Доходы от предпринимательской деятельности, а также авторский
гонорар включаются в состав утраченного заработка (дохода), при этом доходы от
предпринимательской деятельности включаются на основании данных налоговой
инспекции. (часть вторая статьи 1007 в редакции Закона Республики Узбекистан от 31 декабря
2008 года № ЗРУ-197 — СЗ РУ, 2008 г., № 52, ст. 513)
Все виды заработка (дохода) учитываются в суммах, начисленных до удержания
налогов.
Среднемесячный заработок (доход) подсчитывается путем деления общей суммы
заработка (дохода) за двенадцать месяцев работы, предшествовавших повреждению
здоровья, на двенадцать. В случае, когда потерпевший на момент причинения вреда
работал менее двенадцати месяцев, средний заработок (доход) подсчитывается путем
деления общей суммы заработка (дохода) за фактически проработанное число месяцев,
предшествовавших повреждению здоровья, на число этих месяцев.
Не полностью проработанные потерпевшим месяцы по его желанию заменяются
предшествующими полностью проработанными месяцами или исключаются из подсчета
при невозможности их замены.
В случае, когда потерпевший на момент причинения вреда не работал,
учитывается по его желанию заработок (доход) до прекращения трудового договора либо
обычный размер вознаграждения работника его квалификации в данной местности, но не
менее пятикратного минимального размера заработной платы, установленного
законодательством.
Если в заработке (доходах) потерпевшего до причинения ему увечья или иного
повреждения здоровья произошли устойчивые изменения, улучшающие его
имущественное положение (повышена заработная плата по занимаемой должности,
переведен на более высоко оплачиваемую работу, поступил на работу после окончания
учебного заведения по очной форме обучения) и в других случаях, когда доказана
устойчивость изменения или возможности изменения оплаты труда потерпевшего, при
определении его среднемесячного заработка учитывается только заработок (доход),
который он получил или должен был получить после соответствующего изменения.
Статья 1008. Возмещение вреда при повреждении здоровья лица, не
достигшего совершеннолетия
В случае увечья или иного повреждения здоровья несовершеннолетнего, не
достигшего четырнадцати лет и не имеющего заработка (дохода), лицо, ответственное за
причиненный вред, обязано возместить расходы, вызванные повреждением здоровья.
По достижении потерпевшим четырнадцати лет, а также в случае причинения
вреда несовершеннолетнему от четырнадцати до восемнадцати лет, не имеющему
заработка (дохода), лицо, ответственное за причиненный вред, обязано возместить
потерпевшему, помимо расходов, вызванных повреждением здоровья, также вред,
связанный с утратой или уменьшением его трудоспособности, исходя из пятикратного
минимального размера заработной платы, установленного законодательством.
Если ко времени повреждения его здоровья несовершеннолетний имел заработок
(доход), то вред возмещается, исходя из размера этого заработка (дохода), но не ниже
пятикратного минимального размера заработной платы, установленного
законодательством.
После начала трудовой деятельности несовершеннолетний, здоровью которого
был ранее причинен вред, вправе требовать увеличения возмещения вреда, исходя из
получаемого им заработка (дохода) либо из размера вознаграждения, установленного по
занимаемой им должности или заработка (дохода) работника той же квалификации по
месту его работы.
Статья 1009. Возмещение вреда лицам, понесшим ущерб в результате смерти
кормильца
В случае смерти кормильца право на возмещение вреда имеют:
нетрудоспособные лица, состоявшие на иждивении умершего или имевшие ко
дню его смерти право на получение от него содержания;
ребенок умершего, родившийся после его смерти;
один из родителей, супруг либо другой член семьи, независимо от
трудоспособности, который не работает и занят уходом за находившимися на иждивении
умершего его детьми, внуками, братьями и сестрами, не достигшими четырнадцати лет
либо хотя и достигшими указанного возраста, но по заключению медицинских
учреждений нуждающимися по состоянию здоровья в постороннем уходе;
лица, состоявшие на иждивении умершего и ставшие нетрудоспособными в
течение пяти лет после его смерти.
Один из родителей, супруг либо другой член семьи, неработающий и занятый
уходом за указанными в части пеpвой настоящей статьи детьми, внуками, братьями и
сестрами умершего и ставший нетрудоспособным в период осуществления ухода
сохраняет право на возмещение вреда после окончания ухода за этими лицами.
Вред возмещается:
несовершеннолетним — до достижения восемнадцати лет;
учащимся старше восемнадцати лет — до окончания учебы по очной фоpме
обучения, но не более, чем до двадцати трех лет;
женщинам старше пятидесяти пяти лет и мужчинам старше шестидесяти лет —
пожизненно;
инвалидам — на срок инвалидности;
одному из родителей, супругу либо другому члену семьи, занятому уходом за
находившимися на иждивении умершего его детьми, внуками, братьями и сестрами — до
достижения ими четырнадцати лет.
Статья 1010. Размер возмещения вреда, понесенного в случае смерти
кормильца
Лицам, имеющим право на возмещение вреда в связи со смертью кормильца, вред
возмещается в размере той доли заработка (дохода) умершего, определенного по правилам
статьи 1007 настоящего Кодекса, которую они получали или имели право получать на
свое содержание при его жизни. При определении возмещения вреда этим лицам в состав
доходов умершего наряду с заработком (доходом) включаются получаемые им при жизни
пенсия, пожизненное содержание и другие аналогичные выплаты.
При определении размера возмещения вреда пенсии, назначенные лицам в связи
со смертью кормильца, а равно другие виды пенсий, назначенные как до, так и после
смерти кормильца, а также заработок (доход), стипендия в счет возмещения не
засчитываются.
Установленный каждому из имеющих право на возмещение вреда в связи со
смертью кормильца размер возмещения не подлежит дальнейшему перерасчету, кроме
случаев:
рождения ребенка после смерти кормильца;
назначения или прекращения выплаты возмещения лицам, занятым уходом за
детьми, внуками, братьями и сестрами умершего кормильца.
Законодательством или договором может быть предусмотрено увеличение
размера возмещения.
Статья 1011. Возмещение вреда наследниками лица, причинившего вред
Обязанность по возмещению вреда, причиненного гражданином, после его смерти
переходит к наследникам, принявшим наследство. Последние отвечают перед
потерпевшим в пределах действительной стоимости перешедшего к ним наследственного
имущества. На таких же основаниях отвечает государство или орган самоуправления
граждан, к которому поступило выморочное имущество.
Статья 1012. Изменение размера возмещения вреда
Потерпевший, частично утративший трудоспособность, вправе в любое время
потребовать от лица, на которое возложена обязанность возмещения вреда,
соответствующего увеличения размера возмещения, если его трудоспособность снизилась
в связи с причиненным повреждением здоровья по сравнению с той, которая оставалась у
него к моменту присуждения ему возмещения вреда.
Лицо, на которое возложена обязанность возмещения вреда, причиненного
здоровью потерпевшего, вправе потребовать соответствующего уменьшения размера
возмещения, если трудоспособность потерпевшего возросла по сравнению с той, которая
была у него к моменту присуждения возмещения вреда.
Потерпевший вправе требовать увеличения размера возмещения вреда, если
имущественное положение гражданина, на которого возложена обязанность возмещения
вреда, улучшилось, а размер возмещения был снижен в соответствии с частью пятой
статьи 1004 настоящего Кодекса.
Суд может по требованию гражданина, причинившего вред, уменьшить размер
возмещения вреда, если его имущественное положение в связи с инвалидностью либо
достижением пенсионного возраста ухудшилось по сравнению с тем, которое было на
момент присуждения возмещения вреда, за исключением случаев, когда вред был
причинен умышленно.
Статья 1013. Увеличение возмещения вреда в связи с повышением
стоимости жизни и увеличением минимального размера заработной платы,
установленного законодательством
При повышении в установленном законодательством порядке минимального
размера заработной платы суммы возмещения утраченного заработка (дохода), иных
платежей, присужденных в связи с повреждением здоровья и смертью потерпевшего,
увеличиваются пропорционально повышению минимального размера заработной платы,
установленного законодательством.
Статья 1014. Платежи по возмещению вреда
Возмещение вреда, связанного со снижением трудоспособности или смертью
потерпевшего, производится ежемесячными платежами.
При наличии уважительных причин суд с учетом возможностей причинителя
вреда может по требованию гражданина, имеющего право на возмещение, присудить ему
причитающиеся платежи единовременно, но не более, чем за три года.
Взыскание дополнительных расходов может быть произведено на будущее время
в пределах сроков, определяемых на основе заключения медицинской экспертизы, а также
при необходимости предварительной оплаты стоимости соответствующих услуг и
имущества (приобретение путевки, оплата проезда, оплата специальных транспортных
средств и т. п.).
В случаях, когда потерпевший в соответствии с законом вправе потребовать
прекращения или досрочного исполнения обязательства, такое требование
удовлетворяется путем капитализации соответствующих повременных платежей.
Статья 1015. Возмещение вреда в случае прекращения юридического лица
В случае реорганизации юридического лица, признанного в установленном
порядке ответственным за вред, причиненный жизни и здоровью, обязанность по выплате
соответствующих платежей несет его правопреемник. К нему же предъявляются
требования о возмещении вреда.
См. предыдущую редакцию.
При отсутствии или недостаточности средств у реорганизуемого юридического
лица производителя товарной сельскохозяйственной продукции, ответственного за вред,
причиненный жизни и здоровью работника в связи с исполнением им трудовых
обязанностей, присужденные суммы выплачиваются государством в порядке,
предусмотренном законодательством. Указанные суммы выплачиваются государством и в
иных случаях, предусмотренных законом. (статья 1015 дополнена частью второй Законом Республики Узбекистан от 12 декабря
2003 г. № 568-II — газета «Народное слово» от 13 февраля 2004 г. № 30 (3383))
В случае ликвидации юридического лица, признанного в установленном порядке
ответственным за вред, причиненный жизни и здоровью, соответствующие платежи
должны быть капитализированы для выплаты их потерпевшему по правилам,
установленным законодательством.
См. предыдущую редакцию.
В случаях, когда капитализация платежей не может быть произведена ввиду
отсутствия или недостаточности имущества у ликвидируемого юридического лица,
присужденные суммы выплачиваются потерпевшему государством в порядке,
предусмотренном законодательством. (часть третья статьи 1015 в редакции Закона Республики Узбекистан от 30 августа
2001 г. № 271-II — Ведомости Олий Мажлиса, 2001 г., № 9-10, ст. 182)
Статья 1016. Возмещение расходов на погребение
Лица, ответственные за вред, вызванный смертью потерпевшего, обязаны
возместить необходимые расходы на погребение лицу, понесшему эти расходы.
Пособие на погребение, полученное гражданами, понесшими эти расходы, в счет
возмещения вреда не засчитывается.
§ 3. Возмещение вреда, причиненного вследствие недостатков товаров, работ, услуг
Статья 1017. Основания возмещения вреда, причиненного вследствие
недостатков товара, работы, услуги
Вред, причиненный жизни, здоровью или имуществу гражданина либо имуществу
юридического лица вследствие конструктивных, рецептурных или иных недостатков
товара (работы, услуги), а также вследствие недостоверной или недостаточной
информации о товаре (работе, услуге) подлежит возмещению продавцом или
изготовителем (исполнителем) независимо от их вины и от того, состоял ли потерпевший
с ними в договорных отношениях или не состоял.
Правила, предусмотренные настоящей статьей, применяются лишь в случаях
приобретения товара (выполнения работы, оказания услуги) в потребительских целях, а не
для использования в предпринимательской деятельности.
Статья 1018. Лица, ответственные за вред, причиненный вследствие
недостатков товара, работы, услуги
Вред, причиненный вследствие недостатков товара, подлежит возмещению по
выбору потерпевшего продавцом или изготовителем товара.
Вред, причиненный вследствие недостатка работы (услуги), подлежит
возмещению лицом, выполнившим работы или оказавшим услуги (исполнителем).
Вред, причиненный вследствие непредоставления полной или достоверной
информации о товаре (работе, услуге), подлежит возмещению в соответствии с правилами
настоящей статьи.
Статья 1019. Сроки возмещения вреда, причиненного в результате
недостатков товара, работы, услуги
Вред, причиненный вследствии недостатков товара (работы, услуги), подлежит
возмещению, если он причинен в течение установленных сроков годности товара (работы,
услуги), а если срок годности не установлен — в течение десяти лет со дня изготовления
товара (принятия работы, услуги).
За пределами сроков, указанных в части первой настоящей статьи, вред подлежит
возмещению, если:
в нарушение требований закона срок годности не установлен;
лицо, которому был продан товар, для которого выполнена работа или которому
была оказана услуга, не было предупреждено о необходимых действиях по истечении
срока годности и о возможных последствиях при невыполнении указанных действий.
Статья 1020. Основания освобождения от ответственности за вред,
причиненный вследствие недостатков товара, работы, услуги
Продавец или изготовитель товара, исполнитель работы (услуги) освобождается
от ответственности в случаях, если докажет, что вред возник вследствие непреодолимой
силы или нарушения потребителем установленных правил хранения или пользования
товара (результатами работы, услуги).
§ 4. Компенсация морального вреда
Статья 1021. Общие положения
Моральный вред компенсируется причинителем при наличии вины причинителя,
за исключением случаев, предусмотренных частью втоpой настоящей статьи.
Моральный вред компенсируется независимо от вины причинителя в случаях,
если:
вред причинен жизни и здоровью гражданина источником повышенной
опасности;
вред причинен гражданину в результате его незаконного осуждения, незаконного
привлечения к уголовной ответственности, незаконного применения в качестве меры
пресечения заключения под стражу или подписки о надлежащем поведении, незаконного
пpименения административного взыскания и незаконного задержания;
вред причинен распространением сведений, порочащих честь, достоинство и
деловую репутацию;
в иных случаях, предусмотренных законом.
Статья 1022. Способ и размер компенсации морального вреда
Моральный вред компенсируется в денежной форме.
Размер компенсации морального вреда определяется судом в зависимости от
характера причиненных потерпевшему физических и нравственных страданий, а также
степени вины причинителя в случаях, когда вина является основанием компенсации. При
определении размера компенсации вреда должны учитываться требования разумности и
справедливости.
Характер физических и нравственных страданий оценивается судом с учетом
фактических обстоятельств, при которых был причинен моральный вред, и
индивидуальных особенностей потерпевшего.
Моральный вред компенсируется независимо от подлежащего возмещению
имущественного вреда.
Глава 58. Обязательства вследствие неосновательного обогащения
Статья 1023. Обязанность возвратить неосновательное обогащение
Лицо, которое без установленных законодательством или сделкой оснований
приобрело или сберегло имущество (приобретатель) за счет другого лица (потерпевшего),
обязано возвратить последнему неосновательно приобретенное или сбереженное
имущество (неосновательное обогащение), за исключением случаев, предусмотренных
статьей 1030 настоящего Кодекса.
Обязанность, установленная частью пеpвой настоящей статьи, возникает также,
если основание по которому приобретено или сбережено имущество, отпало
впоследствии.
Правила настоящей главы применяются независимо от того, явилось ли
неосновательное обогащение результатом поведения приобретателя имущества, самого
потерпевшего, третьих лиц или произошло помимо их воли.
Статья 1024. Соотношение требований о возврате неосновательного
обогащения с другими требованиями о защите гражданских прав
Если иное не установлено законодательством и не вытекает из существа
соответствующих отношений, правила настоящей главы подлежат применению также к
требованиям:
о возврате исполненного по недействительной сделке;
об истребовании имущества собственником из чужого незаконного владения;
одной стороны в обязательстве к другой о возврате в связи с этими
обязательствами;
о возмещении вреда, в том числе, причиненного недобросовестным поведением
обогатившегося лица.
Статья 1025. Возвращение неосновательного обогащения в натуре
Имущество, составляющее неосновательное обогащение приобретателя, должно
быть возвращено потерпевшему в натуре.
Приобретатель отвечает перед потерпевшим за всякую, в том числе и за
случайную недостачу или ухудшение неосновательно приобретенного или сбереженного
имущества, происшедшие после того как он узнал или должен был узнать о
неосновательности обогащения. До этого момента он отвечает лишь за умысел и грубую
неосторожность.
Статья 1026. Возмещение стоимости неосновательного обогащения
В случае невозможности возвратить в натуре неосновательно полученное или
сбереженное имущество приобретатель должен возместить потерпевшему
действительную стоимость этого имущества на момент его приобретения, а также
возместить убытки, вызванные последующим изменением стоимости имущества, если
приобретатель не возместил его стоимость немедленно после того, как узнал о
неосновательности обогащения.
Лицо, неосновательно временно пользовавшееся чужим имуществом без
намерения его приобрести либо чужими услугами, должно возместить потерпевшему то,
что сберегло вследствие такого пользования, по цене, существовавшей во время, когда
закончилось пользование, и в том месте, где оно происходило.
Статья 1027. Последствия неосновательной передачи права другому лицу
Лицо, передавшее путем уступки требования или иным образом принадлежащее
ему право другому лицу на основании несуществующего или недействительного
обязательства, вправе требовать восстановления прежнего положения, в том числе,
возвращения ему документов, удостоверяющих переданное право.
Статья 1028. Возмещение потерпевшему неполученных доходов
Лицо, которое неосновательно получило или сберегло имущество, обязано
возвратить или возместить потерпевшему все доходы, которые оно извлекло или должно
было извлечь из этого имущества с того времени, когда узнало или должно было узнать о
неосновательности обогащения.
На сумму неосновательного денежного обогащения подлежат начислению
проценты за пользование чужими средствами с того времени, когда приобретатель узнал
или должен был узнать о неосновательности получения или сбережения денежных
средств.
Статья 1029. Возмещение затрат на имущество, подлежащее возврату
При возврате неосновательно полученного или сбереженного имущества или
возмещении его стоимости приобретатель вправе требовать от потерпевшего возмещения
понесенных необходимых затрат на содержание и сохранение имущества с того времени,
с которого он обязан возвратить доходы, с зачетом полученных им выгод. Право на
возмещение затрат утрачивается в случаях, когда приобретатель умышленно удерживал
имущество, подлежавшее возврату.
Статья 1030. Неосновательное обогащение, не подлежащее возврату
Не подлежит возврату в качестве неосновательного обогащения:
имущество, переданное во исполнение обязательства до наступления срока
исполнения, если обязательством не предусмотрено иное;
имущество, переданное во исполнение обязательства по истечении срока исковой
давности;
заработная плата и приравненные к ней платежи, пенсии, пособия, стипендии,
возмещение вреда, причиненного жизни или здоровью, алименты и иные денежные
суммы, предоставленные гражданину в качестве средства к существованию, при
отсутствии недобросовестности с его стороны и счетной ошибки;
денежные суммы и иное имущество, предоставленные во исполнение
несуществующего обязательства, если приобретатель докажет, что лицо, требующее
возврата имущества, знало об отсутствии обязательства либо предоставило имущество в
целях благотворительности.
Раздел IV. ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ
Глава 59. Общие положения
Статья 1031. Объекты интеллектуальной собственности
К объектам интеллектуальной собственности относятся:
1) результаты интеллектуальной деятельности:
произведения науки, литературы и искусства;
См. предыдущую редакцию.
исполнения, фонограммы, передачи организаций эфирного или кабельного
вещания
программы для электронных вычислительных машин (далее — ЭВМ) и базы
данных; (абзацы второй и третий пункта 1 статьи 1031 в редакции Закона Республики
Узбекистан от 16 января 2007 года № ЗРУ-79 — СЗ РУ, 2007 г., № 3, ст. 21)
изобретения, полезные модели, промышленные образцы;
селекционные достижения;
нераскрытая информация, в том числе секреты производства (ноу-хау);
2) средства индивидуализации участников гражданского оборота, товаров, работ и
услуг:
фирменные наименования;
товарные знаки (знаки обслуживания);
наименования мест происхождения товаров;
3) другие результаты интеллектуальной деятельности и средства
индивидуализации участников гражданского оборота, товаров, работ и услуг в случаях,
предусмотренных настоящим Кодексом или иными законами.
Статья 1032. Правовая охрана объектов интеллектуальной собственности
Правовая охрана объектов интеллектуальной собственности возникает в силу
факта их создания либо вследствие предоставления правовой охраны уполномоченным
государственным органом в случаях и в порядке, предусмотренных настоящим Кодексом
или дpугими законами.
Условия предоставления правовой охраны нераскрытой информации
определяются законом.
Статья 1033. Личные неимущественные и имущественные права на объекты
интеллектуальной собственности
Авторам результатов интеллектуальной деятельности принадлежат в отношении
этих результатов личные неимущественные и имущественные права.
Личные неимущественные права принадлежат автору независимо от его
имущественных прав и сохраняются за ним в случае перехода его имущественных прав на
результаты интеллектуальной деятельности к другому лицу.
Обладателям права на средства индивидуализации участников гражданского
оборота, товаров, работ или услуг (далее –– средства индивидуализации) принадлежат в
отношении этих средств имущественные права.
Право авторства (право признаваться автором результата интеллектуальной
деятельности) является личным неимущественным правом и может принадлежать только
лицу, творческим трудом которого создан результат интеллектуальной деятельности.
Право авторства неотчуждаемо и непередаваемо.
Если результат создан совместным творческим трудом двух или более лиц, они
признаются соавторами. В отношении отдельных объектов интеллектуальной
собственности законом может быть ограничен круг лиц, которые признаются соавторами
произведения в целом.
Статья 1034. Исключительные права на объекты интеллектуальной
собственности
Обладателю имущественных прав на результат интеллектуальной деятельности
или средство индивидуализации принадлежит исключительное право правомерного
использования этого объекта интеллектуальной собственности по своему усмотрению в
любой форме и любым способом.
См. предыдущую редакцию.
Использование другими лицами объектов интеллектуальной собственности, в
отношении которых их правообладателю принадлежит исключительное право,
допускается только с разрешения правообладателя. (часть вторая статьи 1034 в редакции Закона Республики Узбекистан от 16 января
2007 года № ЗРУ-79 — СЗ РУ, 2007 г., № 3, ст. 21)
Обладатель исключительного права на объект интеллектуальной собственности
вправе передать это право другому лицу полностью или частично, разрешить другому
лицу использовать объект интеллектуальной собственности и вправе распорядиться им
иным образом, если это не противоречит правилам настоящего Кодекса и других законов.
Ограничения исключительных прав, в том числе, путем предоставления
возможности использования объекта интеллектуальной собственности другим лицам,
признание этих прав недействительными и их прекращение (аннулирование) допускаются
в случаях, пределах и порядке, установленных настоящим Кодексом и другими законами.
См. предыдущую редакцию.
Ограничения исключительных прав применяются при условии, что такое
ограничение не наносит неоправданного ущерба нормальному использованию объекта
интеллектуальной собственности и не ущемляет необоснованным образом законные
интересы правообладателей. (часть пятая статьи 1034 в редакции Закона Республики Узбекистан от 16 января 2007
года № ЗРУ-79 — СЗ РУ, 2007 г., № 3, ст. 21)
Статья 1035. Переход исключительных прав к другому лицу
Имущественные права, принадлежащие обладателю исключительных прав на
объект интеллектуальной собственности, если иное не предусмотрено настоящим
Кодексом или другим законом, могут быть переданы правообладателем полностью или
частично другому лицу по договору, а также переходят по наследству и в порядке
правопреемства при реорганизации юридического лица — правообладателя.
Передача имущественных прав по договору либо их переход в порядке
универсального правопреемства не влечет передачу или ограничение права авторства и
других неотчуждаемых и непередаваемых исключительных прав. Условия договора о
передаче или ограничении таких прав ничтожны.
Исключительные права, которые передаются по договору, должны быть в нем
определены. Права, которые не указаны в договоре в качестве отчуждаемых,
предполагаются непереданными, поскольку не доказано иное.
К договору, предусм